秦皇岛市中级人民法院审判庭配套设施提升改造项目建设工程施工合同
微信分享
关注项目
标讯收藏
项目名称 | 省份 | ||
业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
总投资 | 建设年限 | ||
建设地点 | |||
审批机关 | 审批事项 | ||
审批代码 | 批准文号 | ||
审批时间 | 审批结果 | ||
建设内容 |
一、合同编号:FLZZ-2024-001
二、合同名称:秦皇岛市中级人民法院审判庭配套设施提升改造项目建设工程施工合同
三、项目编码:HB2024051610010011
四、项目名称:秦皇岛市中级人民法院审判庭配套设施提升改造项目需求
五、合同主体
采购人:河北省秦皇岛市中级人民法院本级
地址:秦皇岛市海港区河北大街西段588号
联系方式:登录即可免费查看
供应商:秦皇岛市富立装饰有限公司null
地址:开发区淮河道22号
联系方式:登录即可免费查看登录即可免费查看
六、合同主要信息
主要标的名称:秦皇岛市中级人民法院审判庭配套设施 提升改造
规格型号:秦皇岛市中级人民法院审判庭配套设施 提升改造
主要标的数量:1
主要标的单价:登录即可免费查看
合同金额:登录即可免费查看.00
履约期限、地点等简要信息:秦皇岛市中级人民法院审判庭配套设施 提升改造,工期30天,地点:秦皇岛市海港区河北大街西段588号。
采购方式:竞争性磋商
七、合同签订日期:2024-07-26
八、合同公告日期:2024-07-26
九、其他补充事宜:null
二、合同名称:秦皇岛市中级人民法院审判庭配套设施提升改造项目建设工程施工合同
三、项目编码:HB2024051610010011
四、项目名称:秦皇岛市中级人民法院审判庭配套设施提升改造项目需求
五、合同主体
采购人:河北省秦皇岛市中级人民法院本级
地址:秦皇岛市海港区河北大街西段588号
联系方式:登录即可免费查看
供应商:秦皇岛市富立装饰有限公司null
地址:开发区淮河道22号
联系方式:登录即可免费查看登录即可免费查看
六、合同主要信息
主要标的名称:秦皇岛市中级人民法院审判庭配套设施 提升改造
规格型号:秦皇岛市中级人民法院审判庭配套设施 提升改造
主要标的数量:1
主要标的单价:登录即可免费查看
合同金额:登录即可免费查看.00
履约期限、地点等简要信息:秦皇岛市中级人民法院审判庭配套设施 提升改造,工期30天,地点:秦皇岛市海港区河北大街西段588号。
采购方式:竞争性磋商
七、合同签订日期:2024-07-26
八、合同公告日期:2024-07-26
九、其他补充事宜:null