中国绿发投资集团有限公司2021年第3-1批集中采购工程服务类招标招标公告

基本信息

省份	江苏	城市	苏州市
招标代理机构		项目名称	鲁能领秀城花山峪B地块精装修工程
采购单位	苏州鲁能广宇置地有限公司立即查看	采购联系人	登录即可免费查看
采购电话	登录即可免费查看
拟定单一来源采购供应商

基本信息
项目名称		省份
业主单位		业主类型
总投资		建设年限
建设地点
审批机关		审批事项
审批代码		批准文号
审批时间		审批结果
建设内容

第一章招标公告

中国绿发投资集团有限公司
2021年第3-1批集中采购工程服务类招标
招标公告
招标编号：CGDG-20210308-JZ0301-GCFW-GKZB
1.招标条件
本项目招标人（详见附表一），项目资金来自企业自有资金，并委托山东鲁能三公招标有限公司为招标代理机构。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
详见附表一
3.投标人资格要求
3.1投标人须满足如下通用资格要求：
（1）取得国家法律、法规、部门规章及规范标准规定的有效许可证。取得招标文件要求的有效认证证书。
（2）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。
（3）根据中国绿发投资集团有限公司《供应商关系管理办法》、《关于供应商不良行为处理情况的通报》的规定，不存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在处理有效期内；不得存在《招标投标法》第53条所列违法行为，不得存在开标日前1年内被司法机关立案、判决结果为败诉（拖欠农民工工资）并承担主要责任。
（4）根据最高人民法院、国家发改委等9部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》的规定，投标人不得被人民法院列为失信被执行人。
（5）投标人应为一般纳税人。
3.2投标人须满足如下专用资格要求：
详见附表二
3.3本次招标不接受联合体投标。
3.4本次招标不接受代理投标
3.5本次招标不接受代理商投标。
3.6各投标人均可就本次招标的部分或全部标包投标。
4.招标文件的获取
4.1本次实行发售电子版招标文件，不再出售纸质招标文件，所有招标文件及其电子版的版权均归招标人所有，不得转让。凡有意参加投标者，请于2021年3月8日至2021年3月12日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9时至下午17时(北京时间，下同)，登录中国绿发电子商务平台（http://ecp.cgdg.com:8080/，下同）注册、报名，并在递交标书费和代理机构确认后下载招标文件。
投标人应妥善保管中国绿发电子商务平台账号和密码，因账号或密码保管不当造成的损失，由投标人自行承担。
投标人应在中国绿发电子商务平台注册方可获取招标文件，投标人注册请登录中国绿发电子商务平台首页“注册流程”“投标指引”下载所有文件仔细阅读。注册账号审核需要一定的时间，请潜在投标人高度重视。由于没有及时注册账号导致获取招标文件失败，由投标人自行承担相关责任。
4.2招标文件（电子文件）每包售价 300 元，文件售后不退。
购买招标文件采用电汇递交标书费的形式，电汇时需从基本账户汇出，不接受以个人名义或以其他公司名义代交的标书费用。（购买招标文件电汇底单使用该批次授权委托人的邮箱发至招标代理机构邮箱188082022@qq.com，邮件主题的命名形式为“绿发3-1批工程包X-（包名称）-（投标人名称）”，并跟项目经理联系确认，未按要求提供购买招标文件电汇底单、未与项目经理联系确认或逾期办理购买的，将不予受理。授权委托人的邮箱招标期间将作为主要联络邮箱使用，重要通知都会向该邮箱发送，请使用常用邮箱，便于及时查看。）
标书费收取账号：
单位名称：山东鲁能三公招标有限公司
开户行：中国建设银行股份有限公司济南纬二路支行
账号：37001619088050148581
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年3月29日10时00分。
投标文件递交方式：电子投标文件递交（上传）至中国绿发电子商务平台，同时通过电子邮件递交至招标代理机构邮箱188082022@qq.com，若投标人报名成功后主动放弃投标，请于投标截止日之前将情况说明发送至该邮箱，具体要求如下。
5.2中国绿发电子商务平台递交（上传）要求：电子投标文件需提交中国绿发电子商务平台，包括盖章扫描的不可编辑PDF文件及可编辑的电子文档，命名格式为绿发3-1批工程包X-投标人全称-XX文件。（XX文件指开标/技术/商务/价格/保证金文件，无需压缩和加密）
制作盖章扫描的不可编辑电子投标文件方式步骤：根据投标文件制作要求将开标文件、商务文件、技术文件、价格文件所有内容制作完毕后打印→在需要签字、盖章处签字并盖章完整→将开标所有文件、商务所有文件、技术所有文件、价格所有文件分别扫描成单独的.pdf文件（即所有开标文件为1个扫描文件，所有商务文件为1个扫描文件，所有技术文件为1个扫描文件，所有价格文件为1个扫描文件）。根据档案管理的要求，电子投标文件必须从封皮页开始，逐页连续编写页码，包括封皮、目录、夹装在其中的各种证书影印件、图纸等都必须整体连续编页，不得中断。（如：投标文件共100页，必须从1至100连续编页。）
投标人在中国绿发电子商务平台填写的含税总报价、税率等必须与开标文件（即投标函及附录）完全一致。
为避免各投标人的投标文件因网络拥堵等原因造成递交失败，请在上述规定时间内尽量提前、错时递交您的投标文件。
5.3电子邮件递交要求：投标人在2021年3月29日10时00分前将压缩并加密的rar格式的电子投标文件（盖章扫描的不可编辑PDF文件及可编辑的电子文档）以包为单位用qq邮箱发送至188082022@qq.com，邮件名称为“绿发3-1批工程包X-投标人全称”。请根据邮件附件大小合理安排充足的上传时间。
制作盖章扫描的不可编辑电子投标文件方式步骤：将盖章扫描的不可编辑PDF文件（制作步骤见5.2）及可编辑的电子文档压缩并加密为rar格式文件（rar格式，加密是指的对整个压缩包进行加密，不是单个文件，请知悉！）的电子投标文件。
请将开标函单独压缩为一个文件，文件名为“绿发3-1批包X-（包名称）-（投标人名称）开标函”开标函之外的全部文件尽量压缩在一个文件中，文件名为“绿发3-1批包X-（投标人名称）投标文件”，如文件太大可分为两个压缩文件，密码须保持一致。
若投标人通过电子邮件上传的电子投标文件未加密，视为无效投标文件。发送投标文件时无需提供解压密码。如需投标人提供解压密码，代理机构于截止时间后另行通知。
5.4投标截止时间之前未将投标文件递交（上传）至中国绿发电子商务平台，且未将投标文件递交（上传）到代理机构指定电子邮箱的投标人不予受理。不接受邮寄方式递交投标文件及投标文件的修改文件。
5.5投标人在递交（上传）电子版投标文件前，须自行检查确认该电子版投标文件内容可读，邮箱上传压缩包可正常解压。对于不可读取的电子版内容将不作评审。（若电子版内容在随机选取的不少于三台电脑上均无法打开，则视为其电子版文件不可读取，投标人将承担投标失败的风险。）
5.6本批次投标文件以盖章扫描的不可编辑PDF电子版投标文件为准。投标人递交（上传）至中国绿发电子商务平台及招标代理机构电子邮箱的投标文件需完全一致。
5.7未按本公告要求获取招标文件的投标，招标人将不予受理。
5.8开标采用腾讯视频会议的形式进行直播，直播链接于开标前另行通知。
6.发布公告的媒介
本次招标公告在中国绿发电子商务平台（http://ecp.cgdg.com:8080/）、中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)上发布。
7.联系方式
电子商务平台注册、报名、文件上传等网站操作问题联系电话：010-85727045。
招标代理机构：山东鲁能三公招标有限公司
招标代理地址：济南市经三路16号
招标代理联系人：登录即可免费查看
招标代理联系方式：登录即可免费查看
招标代理电子邮箱：188082022@qq.com
8.合规声明
本招标文件符合国家相关法律法规规定，若国家颁布新的法律法规，以新颁布的法律规定为准。

2021年3月8日
附表一
中国绿发投资集团有限公司2021年第3-1批集中采购工程服务类招标
需求一览表
招标编号：CGDG-20210308-JZ0301-GCFW-GKZB

包号	招标人	项目名称	项目地点及概况	招标范围	计划工期要求	备注
1	海南盈滨岛置业有限公司	海蓝福源东二区西区项目高层1#、2#、7#楼室内精装修工程	本工程位于海南省海口市盈滨半岛，鲁能·海蓝福源东二区西地块项目总占地面积36.17万平米，总建筑面积 41.971501万平方米，包括别墅和高层公寓等物业类型，其中：别墅 391栋，建筑面积3.85652万平方米；高层公寓 17栋，建筑面积32.45216万平方米,地下车库建筑面积4.823226万平方米、展示区建筑面积5995.96平方米，幼儿园建筑面2400平方米。	鲁能·海蓝福源·东二区西区高层1#、2#、7#楼室内精装修工程设计图纸范围内的全部工作内容；主要内容包括：户内精装部分：装饰工程为地面工程、墙面工程、天棚工程、二次防水工程等；安装工程为强电管内穿线、灯具安装、开关面板安装、给排水布管、洁具安装、砌筑包管等。甲供材施工安装后，精装单位进行收口（综合考虑于总价中）。所有饰面材料（设备）选型必须报甲方设计部审核确认并封样。批量施工前应根据发包人实际要求对各户型进行样板间施工。	总工期152日历天。计划开工日期2021年5月1日，计划完工日期2021年9月30日，实际开工时间以甲方通知为准。计划2021年4月进场对接。	海蓝福源东二区西区项目高层1#、2#、7#楼与3#、8#、9#楼与4#、10#、13#与5#、6#、11#、12#楼兼投不兼中。
2	海南盈滨岛置业有限公司	海蓝福源东二区西区项目高层3#、8#、9#楼室内精装修工程	本工程位于海南省海口市盈滨半岛，鲁能·海蓝福源东二区西地块项目总占地面积36.17万平米，总建筑面积 41.971501万平方米，包括别墅和高层公寓等物业类型，其中：别墅 391栋，建筑面积3.85652万平方米；高层公寓 17栋，建筑面积32.45216万平方米,地下车库建筑面积4.823226万平方米、展示区建筑面积5995.96平方米，幼儿园建筑面2400平方米。	鲁能·海蓝福源·东二区西区高层3#、8#、9#楼室内精装修工程设计图纸范围内的全部工作内容；主要内容包括：户内精装部分：装饰工程为地面工程、墙面工程、天棚工程、二次防水工程等；安装工程为强电管内穿线、灯具安装、开关面板安装、给排水布管、洁具安装、砌筑包管等。甲供材施工安装后，精装单位进行收口（综合考虑于总价中）。所有饰面材料（设备）选型必须报甲方设计部审核确认并封样。批量施工前应根据发包人实际要求对各户型进行样板间施工。	总工期152日历天。计划开工日期2021年5月1日，计划完工日期2021年9月30日，实际开工时间以甲方通知为准。计划2021年4月进场对接。	海蓝福源东二区西区项目高层1#、2#、7#楼与3#、8#、9#楼与4#、10#、13#与5#、6#、11#、12#楼兼投不兼中。
3	海南盈滨岛置业有限公司	海蓝福源东二区西区项目高层4#、10#、13#楼室内精装修工程	本工程位于海南省海口市盈滨半岛，鲁能·海蓝福源东二区西地块项目总占地面积36.17万平米，总建筑面积 41.971501万平方米，包括别墅和高层公寓等物业类型，其中：别墅 391栋，建筑面积3.85652万平方米；高层公寓 17栋，建筑面积32.45216万平方米,地下车库建筑面积4.823226万平方米、展示区建筑面积5995.96平方米，幼儿园建筑面2400平方米。	鲁能·海蓝福源·东二区西区高层4#、10#、13#楼室内精装修工程设计图纸范围内的全部工作内容；主要内容包括：户内精装部分：装饰工程为地面工程、墙面工程、天棚工程、二次防水工程等；安装工程为强电管内穿线、灯具安装、开关面板安装、给排水布管、洁具安装、砌筑包管等。甲供材施工安装后，精装单位进行收口（综合考虑于总价中）。所有饰面材料（设备）选型必须报甲方设计部审核确认并封样。批量施工前应根据发包人实际要求对各户型进行样板间施工。	总工期152日历天。计划开工日期2021年5月1日，计划完工日期2021年9月30日，实际开工时间以甲方通知为准。计划2021年4月进场对接。	海蓝福源东二区西区项目高层1#、2#、7#楼与3#、8#、9#楼与4#、10#、13#与5#、6#、11#、12#楼兼投不兼中。
4	海南盈滨岛置业有限公司	海蓝福源东二区西区项目高层5#、6#、11#、12#楼室内精装修工程	本工程位于海南省海口市盈滨半岛，鲁能·海蓝福源东二区西地块项目总占地面积36.17万平米，总建筑面积 41.971501万平方米，包括别墅和高层公寓等物业类型，其中：别墅 391栋，建筑面积3.85652万平方米；高层公寓 17栋，建筑面积32.45216万平方米,地下车库建筑面积4.823226万平方米、展示区建筑面积5995.96平方米，幼儿园建筑面2400平方米。	鲁能·海蓝福源·东二区西区高层5#、6#、11#、12#楼室内精装修工程设计图纸范围内的全部工作内容；主要内容包括：户内精装部分：装饰工程为地面工程、墙面工程、天棚工程、二次防水工程等；安装工程为强电管内穿线、灯具安装、开关面板安装、给排水布管、洁具安装、砌筑包管等。甲供材施工安装后，精装单位进行收口（综合考虑于总价中）。所有饰面材料（设备）选型必须报甲方设计部审核确认并封样。批量施工前应根据发包人实际要求对各户型进行样板间施工。	总工期152日历天。计划开工日期2021年5月1日，计划完工日期2021年9月30日，实际开工时间以甲方通知为准。计划2021年4月进场对接。	海蓝福源东二区西区项目高层1#、2#、7#楼与3#、8#、9#楼与4#、10#、13#与5#、6#、11#、12#楼兼投不兼中。
5	苏州鲁能广宇置地有限公司	苏州鲁能泰山9号公区精装修工程	项目地点：江苏省苏州市相城区顺贤路。项目概况：地块规划高端低密度纯墅区，容积率1.05，墅区占地138695.00㎡,地上总建筑面积145629.75㎡,绿化率37%,共914户,由76幢房屋组成。分为联排（260㎡左右）、双拼（460㎡左右）、类独栋（304㎡左右）、叠墅（181-280㎡）和洋房（79、92㎡）等业态。	泰山9号A地块（2#、3#、4#、5#、6#、7#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、24#、25#、26#、27#、28#、72#、73#、74#、75#、76#、77#、78#、79#）公共区域装修施工，包括但不限于公寓和叠拼-1F、1F大堂、标准层、公厕以及公寓养老用房等。负责以上区域装修施工图纸范围内所涉及到的所有地面、顶面、墙面等装饰装修内容（墙地面贴砖、地面石材铺贴、踢脚线、天棚、门套、洁具、涂料等）及相应灯具、开关插座、水电安装。	总工期：122天，计划开工日期2021年4月1日，计划完工日期2021年7月31日。
6	山东鲁能亘富开发有限公司	鲁能领秀城花山峪B地块精装修工程一标段	本项目位于济南市二环南路以南，领秀城内泉子山森林公园以东，其中一标段包括项目一期（毛坯交付）1#、2#、5#、6#、8#、9#、13#、15#楼大门、16#楼大门、B1#、B2#楼、S1#楼、S2楼共13个楼座公区，及项目二期（精装交付）12#楼、14#楼户内及公区。	本次施工区域及施工内容主要包括但不限于设计图纸所包含内容及图纸深化、施工、材料供应、安装、调试、保修等全部工程。具体包括但不限于户内、单元入口大堂、电梯厅、地下室走廊、地下入口大堂等顶棚装修、墙面装修、地面装修、石材结晶及成品、半成品保护、安装、保洁等，以上工程还包括与施工过程中其他单位协调、后期与物业移交、交付等的全部配合工作，精装单位需要对上述范围内的质量、进度、安全等方面承担全部责任。	项目一期（毛坯交付）公区总工期144日历天，暂定开工日期2021年5月10日，完工日期2022年9月30日。项目二期（精装交付）户内及公区总工期334日历天，暂定开工日期2021年6月1日，完工日期2021年4月30日。	鲁能领秀城花山峪B地块精装修工程一标段、二标段、三标段兼投不兼中。
7	山东鲁能亘富开发有限公司	鲁能领秀城花山峪B地块精装修工程二标段	本项目位于济南市二环南路以南，领秀城内泉子山森林公园以东，其中二标段包括项目二期（精装交付）3#楼、4#楼、11#楼户内及公区。	本次施工区域及施工内容主要包括但不限于设计图纸所包含内容及图纸深化、施工、材料供应、安装、调试、保修等全部工程。具体包括但不限于户内、单元入口大堂、电梯厅、地下室走廊、地下入口大堂等顶棚装修、墙面装修、地面装修、石材结晶及成品、半成品保护、安装、保洁等，以上工程还包括与施工过程中其他单位协调、后期与物业移交、交付等的全部配合工作，精装单位需要对上述范围内的质量、进度、安全等方面承担全部责任。	总工期334日历天，暂定开工日期2021年6月1日，完工日期2022年4月30日。	鲁能领秀城花山峪B地块精装修工程一标段、二标段、三标段兼投不兼中。
8	山东鲁能亘富开发有限公司	鲁能领秀城花山峪B地块精装修工程三标段	本项目位于济南市二环南路以南，领秀城内泉子山森林公园以东，其中三标段包括项目二期（精装交付）7#楼、10#楼户内及公区。	本次施工区域及施工内容主要包括但不限于设计图纸所包含内容及图纸深化、施工、材料供应、安装、调试、保修等全部工程。具体包括但不限于户内、单元入口大堂、电梯厅、地下室走廊、地下入口大堂等顶棚装修、墙面装修、地面装修、石材结晶及成品、半成品保护、安装、保洁等，以上工程还包括与施工过程中其他单位协调、后期与物业移交、交付等的全部配合工作，精装单位需要对上述范围内的质量、进度、安全等方面承担全部责任。	总工期334日历天，暂定开工日期2021年6月1日，完工日期2022年4月30日。	鲁能领秀城花山峪B地块精装修工程一标段、二标段、三标段兼投不兼中。
9	山东鲁能万创置业有限公司	鲁能领秀公馆A地块二标段景观工程	鲁能领秀公馆A地块位于济南市市中区二环南路以南、103省道以东，项目建筑面积约21.38万平方米，涵盖商业、办公、公寓等业态，其中二标段约11.6万平方米，景观面积约1.5万平米。	包括但不限于设计图纸范围内的土石方清运、排水板铺设、土方回填、景观铺装、绿化种植、景观围墙和挡墙、周边道路维修、水景、栏杆、景观灯具安装、室外设施安装等。	总工期230日历天，计划开工时间2021年 4 月15日（具体以发包人书面通知的开工时间为准），计划竣工时间2021年11月30日。
10	山东鲁能亘富开发有限公司	鲁能领秀城3#路(10#-12#路段)及2#桥梁工程	鲁能领秀城3#路（10#-12#路段）及2#桥梁工程位于济南市二环南路以南、103省道以东，鲁能领秀城二区北侧，道路长度288米，宽度21米，施工面积6048平方米。	包括但不限于图纸范围内的3#路东段（K0+280～K0+567.79）土石方、管道（雨水、污水、中水、弱电、信号等）施工、路床、路基、路面、路沿石安装项目新建；二环南路至3#路污水管道（泄洪沟东侧）施工；2#桥的土石方、桩基及检测、桥墩、搭板、桥体及桥面、栏杆等项目施工；周边关系协调；负责向政府主管部门移交所建工程，移交所发生费用发包方不再增加，材料使用必须满足移交要求。	计划开工日期2021年4月21日，计划完工日期2021年10月20日，总工期183日历天。具体开工时间以发包人书面通知的开工时间为准。竣工时间为通过发包人组织的竣工验收合格之日。	鲁能领秀城3#路及2#桥梁、5#路、10#路工程兼投不兼中。
11	山东鲁能亘富开发有限公司	鲁能领秀城5#路(8#-10#路段)道路工程	鲁能领秀城5#路（8#-10#路段）道路工程位于济南市二环南路以南、103省道以东，鲁能领秀城五区（G3地块）北侧，道路长度329米，宽度25米，施工面积8225平方米。	包括但不限于图纸范围内的5#路东段（K0+000～K0+329.18）土石方、管道（雨水、污水、中水、弱电、信号等）施工、路床、路基、路面、路沿石安装项目新建；周边关系协调；负责向政府主管部门移交所建工程，移交所发生费用发包方不再增加，材料使用必须满足移交要求。	计划开工日期2021年4月21日，计划完工日期2021年10月20日，总工期183日历天。具体开工时间以发包人书面通知的开工时间为准。竣工时间为通过发包人组织的竣工验收合格之日。	鲁能领秀城3#路及2#桥梁、5#路、10#路工程兼投不兼中。
12	山东鲁能亘富开发有限公司	鲁能领秀城10#路(3#-9#路段)道路工程	鲁能领秀城10#路（3#-9#路段）道路工程位于济南市二环南路以南、103省道以东，鲁能领秀城4-1区（G2地块）、五区（G3地块）东侧，道路长度420米，宽度35米，施工面积1.47万平方米。	包括但不限于图纸范围内的10#路（K0+280～K0+700）土石方、管道（雨水、污水、中水、弱电、信号等）施工、路床、路基、路面、路沿石安装项目新建；周边关系协调；负责向政府主管部门移交所建工程，移交所发生费用发包方不再增加，材料使用必须满足移交要求。	计划开工日期2021年4月21日，计划完工日期2021年10月20日，总工期183日历天。具体开工时间以发包人书面通知的开工时间为准。竣工时间为通过发包人组织的竣工验收合格之日。	鲁能领秀城3#路及2#桥梁、5#路、10#路工程兼投不兼中。
13	重庆鲁能开发（集团）有限公司	鲁能城三期（商业）项目F55-2、F55-3地块A、B、C塔楼窗墙及格栅系统工程	本项目位于重庆市渝北区同茂大道鲁能城项目。F552-2、F55-3地块总建筑面积约27.6万平方米，其中F55-2地块包含A塔楼（25层）、B塔楼（17层），F55-3地块包含C塔楼（27层）、D塔楼（23层）。	鲁能城三期（商业）项目F55-2、F55-3地块A、B、C塔楼窗墙及格栅系统工程，包含施工图纸范围内铝合金悬窗、固定窗、平开窗、双开平开窗、推拉窗、百叶、遮阳格栅及收口铝板、镀锌铁皮等施工内容。	总工期：270天；计划开工日期为2021年4月15日，计划完工日期2022年1月10日，具体开工时间以招标人书面通知为准。
14	东莞鲁能广宇房地产开发有限	东莞茶山鲁能铂悦花园项目住宅批量精装工程（一标段）	地点：东莞市茶山镇西北面横江村。概况：用地规模29523.76平方米，用地性质R5，容积率4.0，总建筑面积约144000平方米，地上建筑面积118000平方米，地下建筑面积25200平方米，控制高度≤100米，建筑密度≤45%，绿地率≥25%。一标段：地下1层/地上32层（1号楼）、地下1层/地上25层（2号楼），其标准层层高2.9米、地下室层高4.9米，钢筋混凝土框架结构。	东莞茶山鲁能铂悦花园（推广名：东莞茶山鲁能公馆）1号楼（248户）、2号楼（190户）设计图纸范围内的硬装工程全部内容，包括但不限于标准层公区、地上地下大堂、电梯轿厢、顶棚、墙地面、软硬包、淋浴隔断、电气工程、综合布管布线、给排水、卫浴工程、雨棚新建、异形户型毛坯装修、C户型空调位改造、防雨帽安装、现场已施工完成的天花吊顶及背景墙拆除、精装与建筑施工交界处收边收口、交付工作面偏差处理（含门洞）等，具体以招标工程量清单及招标蓝图为准。	总工期：204天，计划开工日期2021年3月30日，计划完工日期2021年10月20日。	东莞茶山鲁能铂悦花园项目住宅批量精装工程一、二标段兼投不兼中。
15	东莞鲁能广宇房地产开发有限	东莞茶山鲁能铂悦花园项目住宅批量精装工程（二标段）	地点：东莞市茶山镇西北面横江村。概况：用地规模29523.76平方米，用地性质R5，容积率4.0，总建筑面积约144000平方米，地上建筑面积118000平方米，地下建筑面积25200平方米，控制高度≤100米，建筑密度≤45%，绿地率≥25%。二标段：地下1层/地上33层（3号楼）、地下1层/地上33层（5号楼），其标准层层高2.9米、地下室层高4.9米，钢筋混凝土框架结构。	东莞茶山鲁能铂悦花园（推广名：东莞茶山鲁能公馆）3号楼（256户）、5号楼（128户）设计图纸范围内的硬装工程全部内容，包括但不限于标准层公区、地上地下大堂、电梯轿厢、顶棚、墙地面、软硬包、淋浴隔断、电气工程、综合布管布线、给排水、卫浴工程、雨棚拆除及新建、物业用房精装修（5号楼架空层及3号楼首层）、公共区域卫生间装修、C户型空调位改造、防雨帽安装、现场已施工完成的天花吊顶及背景墙拆除、精装与建筑施工交界处收边收口、交付工作面偏差处理（含门洞）等，具体以招标工程量清单及招标蓝图为准。	总工期：204天，计划开工日期2021年3月30日，计划完工日期2021年10月20日。	东莞茶山鲁能铂悦花园项目住宅批量精装工程一、二标段兼投不兼中。
16	肃北鲁能新能源有限公司	鲁能肃州东洞滩50MW并网光伏发电项目工程设计	肃州东洞滩5万千瓦光伏发电项目位于甘肃省酒泉市肃州区东洞滩光伏产业园，距离酒泉市约20公里，占地面积约1600亩，配套建设110kV升压站一座,1公里110kV送出线路。本项目计划采用平行发包模式，2021年6月开工建设，11月底并网投产。	本项目包括升压站、光伏场区、送出线路，具体工作包括但不限于规划场址以内所有的主辅生产工程、公用工程、各项配套设施和送出工程的招标文件编制及审查、初步设计、施工图设计、竣工图编制等全过程的设计任务，按照国家和电力行业有关标准和内容深度要求完成设计工作。满足发包人工程报批、施工准备、施工、调试与竣工验收、审计的全面要求。	设计工期：275天，2021年4月--2021年12月。

附表二：
中国绿发投资集团有限公司2021年第3-1批集中采购工程服务类招标
投标人专用资格要求
招标编号：CGDG-20210308-JZ0301-GCFW-GKZB

包号	项目名称	资质业绩条件
1	海蓝福源东二区西区项目高层1#、2#、7#楼室内精装修工程	1.企业资格要求：具备中华人民共和国住建部颁发的建筑装修装饰工程专业壹级或甲级承包资质。 2.企业业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内投标人具有竣工验收合格且合同额不低于2500万元的类似工程业绩不少于2项，并提供完整合同复印件（通用条款不需提供）、竣工验收合格证明。 3.项目经理资质要求：拟派项目经理需具有建筑工程壹级注册建造师执业资格及安全生产考核合格证书（建安B证），且不得同时担任其它在建工程项目经理。 4.项目经理业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内具有作为项目经理完成的竣工验收合格且合同额不低于2500万元的的类似工程业绩不少于1项，并提供竣工验收合格证明(需体现项目经理姓名及时间）、完整合同复印件（通用条款不需提供），需在工地现场常驻。
2	海蓝福源东二区西区项目高层3#、8#、9#楼室内精装修工程	1.企业资格要求：具备中华人民共和国住建部颁发的建筑装修装饰工程专业壹级或甲级承包资质。 2.企业业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内投标人具有竣工验收合格且合同额不低于2500万元的类似工程业绩不少于2项，并提供完整合同复印件（通用条款不需提供）、竣工验收合格证明。 3.项目经理资质要求：拟派项目经理需具有建筑工程壹级注册建造师执业资格及安全生产考核合格证书（建安B证），且不得同时担任其它在建工程项目经理。 4.项目经理业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内具有作为项目经理完成的竣工验收合格且合同额不低于2500万元的的类似工程业绩不少于1项，并提供竣工验收合格证明(需体现项目经理姓名及时间）、完整合同复印件（通用条款不需提供），需在工地现场常驻。
3	海蓝福源东二区西区项目高层4#、10#、13#楼室内精装修工程	1.企业资格要求：具备中华人民共和国住建部颁发的建筑装修装饰工程专业壹级或甲级承包资质。 2.企业业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内投标人具有竣工验收合格且合同额不低于2500万元的类似工程业绩不少于2项，并提供完整合同复印件（通用条款不需提供）、竣工验收合格证明。 3.项目经理资质要求：拟派项目经理需具有建筑工程壹级注册建造师执业资格及安全生产考核合格证书（建安B证），且不得同时担任其它在建工程项目经理。 4.项目经理业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内具有作为项目经理完成的竣工验收合格且合同额不低于2500万元的的类似工程业绩不少于1项，并提供竣工验收合格证明(需体现项目经理姓名及时间）、完整合同复印件（通用条款不需提供），需在工地现场常驻。
4	海蓝福源东二区西区项目高层5#、6#、11#、12#楼室内精装修工程	1.企业资格要求：具备中华人民共和国住建部颁发的建筑装修装饰工程专业壹级或甲级承包资质。 2.企业业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内投标人具有竣工验收合格且合同额不低于2500万元的类似工程业绩不少于2项，并提供完整合同复印件（通用条款不需提供）、竣工验收合格证明。 3.项目经理资质要求：拟派项目经理需具有建筑工程壹级注册建造师执业资格及安全生产考核合格证书（建安B证），且不得同时担任其它在建工程项目经理。 4.项目经理业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内具有作为项目经理完成的竣工验收合格且合同额不低于2500万元的的类似工程业绩不少于1项，并提供竣工验收合格证明(需体现项目经理姓名及时间）、完整合同复印件（通用条款不需提供），需在工地现场常驻。
5	苏州鲁能泰山9号公区精装修工程	1.企业资格要求：投标人为“鲁能集团（都城伟业集团）有限公司2019-2020年度精装修A级、B级施工单位资格入围招标”入围单位。 2.项目经理资质要求：拟派项目经理需具有建筑工程壹级注册建造师执业资格及安全生产考核合格证书（建安B证），且不得同时担任其它在建工程项目经理。 3.项目经理业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内具有作为项目经理完成的竣工验收合格且合同额不低于900万元的装修工程业绩不少于1项，并提供竣工验收合格证明(需体现项目经理姓名及时间）、完整合同复印件（通用条款不需提供），需在工地现场常驻。
6	鲁能领秀城花山峪B地块精装修工程一标段	1.企业资格要求：投标人为“鲁能集团（都城伟业集团）有限公司2019-2020年度精装修A级、B级施工单位资格入围招标”入围单位。 2.项目经理资质要求：拟派项目经理需具备建筑工程壹级注册建造师执业资格及安全生产考核合格证书（建安B证），且不得同时担任其他在建工程项目经理。 3.项目经理业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内具有作为项目经理完成的竣工验收合格且合同额不低于2500万元的住宅项目精装修工程施工业绩不少于1项，并提供竣工验收合格证明（需体现项目经理姓名及时间）、完整合同复印件（通用条款不需提供），需在工地现场常驻。
7	鲁能领秀城花山峪B地块精装修工程二标段	1.企业资格要求：投标人为“鲁能集团（都城伟业集团）有限公司2019-2020年度精装修A级、B级施工单位资格入围招标”入围单位。 2.项目经理资质要求：拟派项目经理需具备建筑工程壹级注册建造师执业资格及安全生产考核合格证书（建安B证），且不得同时担任其他在建工程项目经理。 3.项目经理业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内具有作为项目经理完成的竣工验收合格且合同额不低于2500万元的住宅项目精装修工程施工业绩不少于1项，并提供竣工验收合格证明（需体现项目经理姓名及时间）、完整合同复印件（通用条款不需提供），需在工地现场常驻。
8	鲁能领秀城花山峪B地块精装修工程三标段	1.企业资格要求：投标人为“鲁能集团（都城伟业集团）有限公司2019-2020年度精装修A级、B级施工单位资格入围招标”入围单位。 2.项目经理资质要求：拟派项目经理需具备建筑工程壹级注册建造师执业资格及安全生产考核合格证书（建安B证），且不得同时担任其他在建工程项目经理。 3.项目经理业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内具有作为项目经理完成的竣工验收合格且合同额不低于2500万元的住宅项目精装修工程施工业绩不少于1项，并提供竣工验收合格证明（需体现项目经理姓名及时间）、完整合同复印件（通用条款不需提供），需在工地现场常驻。
9	鲁能领秀公馆A地块二标段景观工程	1.企业资格要求：投标人为“鲁能集团（都城伟业集团）有限公司2019-2020年度园林景观A级、华北区域、华东区域施工单位资格入围招标”入围单位。 2.项目经理资质要求：拟派项目经理需具有相关专业中级及以上职称或同等资格证书及安全生产考核合格证书（建安B证），且不得同时担任其它在建工程项目经理。 3.项目经理业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内具有作为项目经理完成的竣工验收合格且合同额不低于1000万元的的公建项目景观工程业绩不少于1项，并提供竣工验收合格证明(需体现项目经理姓名及时间）、完整合同复印件（通用条款不需提供），需在工地现场常驻。
10	鲁能领秀城3#路(10#-12#路段)及2#桥梁工程	1.企业资格要求：具备中华人民共和国住建部颁发的市政公用工程施工总承包贰级（或乙级）及以上资质。 2.企业业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内投标人具有竣工验收合格且合同金额不低于900万元的道路工程业绩不少于2项，并提供完整合同复印件（通用条款不需提供）、竣工验收合格证明。 3.项目经理资质要求：拟派项目经理需具有市政工程专业贰级及以上注册建造师执业资格及安全生产考核合格证书（建安B证），且不得同时担任其它在建工程项目经理。 4.项目经理业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内具有作为项目经理完成的竣工验收合格且合同额不低于900万元的道路工程业绩不少于1项，并提供竣工验收合格证明(需体现项目经理姓名及时间）、完整合同复印件（通用条款不需提供），需在工地现场常驻。
11	鲁能领秀城5#路(8#-10#路段)道路工程	1.企业资格要求：具备中华人民共和国住建部颁发的市政公用工程施工总承包贰级（或乙级）及以上资质。 2.企业业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内投标人具有已竣工验收合格且合同金额不低于900万元的道路工程业绩不少于2项，并提供完整合同复印件（通用条款不需提供）、竣工验收合格证明。 3.项目经理资质要求：拟派项目经理需具有市政工程专业贰级及以上注册建造师执业资格及安全生产考核合格证书（建安B证），且不得同时担任其它在建工程项目经理。 4.项目经理业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内具有作为项目经理完成的竣工验收合格且合同额不低于900万元的道路工程业绩不少于1项，并提供竣工验收合格证明(需体现项目经理姓名及时间）、完整合同复印件（通用条款不需提供），需在工地现场常驻。
12	鲁能领秀城10#路(3#-9#路段)道路工程	1.企业资格要求：具备中华人民共和国住建部颁发的市政公用工程施工总承包贰级（或乙级）及以上资质。 2.企业业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内投标人具有已竣工验收合格且合同金额不低于900万元的道路工程业绩不少于2项，并提供完整合同复印件（通用条款不需提供）、竣工验收合格证明。 3.项目经理资质要求：拟派项目经理需具有市政工程专业贰级及以上注册建造师执业资格及安全生产考核合格证书（建安B证），且不得同时担任其它在建工程项目经理。 4.项目经理业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内具有作为项目经理完成的竣工验收合格且合同额不低于900万元的道路工程业绩不少于1项，并提供竣工验收合格证明(需体现项目经理姓名及时间）、完整合同复印件（通用条款不需提供），需在工地现场常驻。
13	鲁能城三期（商业）项目F55-2、F55-3地块A、B、C塔楼窗墙及格栅系统工程	1.企业资格要求：投标人为“鲁能集团（都城伟业集团）有限公司2019-2020年度铝合金门窗西南区域资格预审”入围单位。 2.项目经理资质要求：拟派项目经理需具有建筑工程专业壹级注册建造师执业资格及安全生产考核合格证书（建安B证），且不得同时担任其他在建工程项目经理。 3.项目经理业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内具有作为项目经理完成的竣工验收合格且合同额不低于1800万元的类似工程业绩不少于1项，并提供竣工验收合格证明(需体现项目经理姓名及时间）、完整合同复印件（通用条款不需提供），需在工地现场常驻。
14	东莞茶山鲁能铂悦花园项目住宅批量精装工程（一标段）	1、投标人为“鲁能集团（都城伟业集团）有限公司2019-2020年度精装修A级、B级施工单位资格入围招标”入围单位。 2、拟派项目经理需具有房屋建筑工程壹级建造师执业资格及安全生产考核合格证书（建安B证），且不得同时担任其它在建工程项目经理。 3、2018年1月1日至投标截止日内具有作为项目经理完成的竣工验收合格且合同额不低于2000万元的的住宅装饰装修工程业绩不少于1项，并提供竣工验收合格证明(需体现项目经理姓名及时间）、完整合同复印件（通用条款不需提供），需在工地现场常驻。
15	东莞茶山鲁能铂悦花园项目住宅批量精装工程（二标段）	1、投标人为“鲁能集团（都城伟业集团）有限公司2019-2020年度精装修A级、B级施工单位资格入围招标”入围单位。 2、拟派项目经理需具有房屋建筑工程壹级建造师执业资格及安全生产考核合格证书（建安B证），且不得同时担任其它在建工程项目经理。 3、2018年1月1日至投标截止日内具有作为项目经理完成的竣工验收合格且合同额不低于2000万元的的住宅装饰装修工程业绩不少于1项，并提供竣工验收合格证明(需体现项目经理姓名及时间）、完整合同复印件（通用条款不需提供），需在工地现场常驻。
16	鲁能肃州东洞滩50MW并网光伏发电项目工程设计	1.企业资格要求：具有工程设计电力行业专业甲级及以上资质。 2.企业业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内至少有5个50MW及以上光伏项目设计业绩（含该时间段内签订合同），并提供相关合同复印件（包括不限于协议书、封面、签字页、工作范围、金额、工期、需体现设总姓名等）。 3.设总资质：具有注册电气工程师或高级工程师证书，为投标人在职人员，并提供证书复印件及社保证明等。 4.设总业绩：2018年1月1日至投标截止日内作为设总至少具有2个50MW及以上光伏项目设计业绩（含该时间段内签订合同），并提供合同复印件及相关证明（包括不限于协议书、封面、签字页、工作范围、金额、工期、需体现设总姓名等）。

未注册用户登录后将自动创建账号，登录即代表同意《使用协议》《隐私政策》

中标单位
中标金额(元)

联系方式