中国电建西北院宁夏电力国能晶体盐池20万千瓦复合光伏发电项目及盐池整县推进13MWP分布式光伏项目涉网试验服务公开询比价公告
微信分享
关注项目
标讯收藏
基本信息
| 省份 | 宁夏 | 城市 | 吴忠市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 中国电建西北院宁夏电力国能晶体盐池20万千瓦复合光伏发电项目及盐池整县推进13MWP分布式光伏项目涉网试验服务 | |
| 采购单位 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 立即查看 | 采购联系人 | 登录即可免费查看 |
| 采购电话 | 登录即可免费查看 |
招标采购单位：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
招标顶目编号：D1101080711016693001001
中国电建西北院宁夏电力国能晶体盐池20万千瓦复合光伏发电项目及盐池整县推进13MWP分布式光伏项目涉网试验服务公开询比价公告
（项目编号：GNYCGF-FW-2024-009）
一、招标条件
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标中国电建西北院宁夏电力国能晶体盐池20万千瓦复合光伏发电项目EPC工程总承包项目，项目业主为国能盐池新能源有限公司，资金已落实。其中EPC工程总承包项目包含的涉网试验服务分包已得到业主认可，具备招标条件。中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为采购人，现对该项目进行公开询比价，凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意参与的企业法人，均可向采购人获取采购文件参与。
二、项目概况与询价内容
2.1 建设地点：位于宁夏回族自治区吴忠市盐池县境内，具体位于盐池县城以西约60公里。
2.2 询价范围：国能晶体盐池20万千瓦复合光伏发电项目涉网试验
（1）包含但不限于以下内容：
国能晶体盐池20万千瓦复合光伏发电项目涉网试验及光伏厂站仿真建模工程涉及电能质量测试、一次调频性能测试、SVG性能测试、功率控制测试、电网适应性测试，整站建模及宽屏震荡风险评估）等（具体详见工程量清单）；
（2）采购方有权适当调整工程内容及范围。但应书面通知承包单位，承包单位应无条件接受。
（3）接口划分: 原则上以该合同规定的服务内容为分界；待业主验收合格，并通过并网验收后方可移交；同时细则上执行行业惯例，并服从甲方人员的现场协调划分定界。
具体工作内容详见工程量清单及合同附件。
2.3 工期要求：
涉网试验计划2024年11月1日开工，2025年4月30日前完成服务内容；（具体开工日期以发包人的书面通知为准。）
2.4服务要求：保证正式通过国家有关部门并网审核并投入运行。
2.5人员要求：自2024年11月1日至2025年01月必须确保2人以上涉网试验人员在现场负责涉网试验及监控电气参数变化，有异常及时提出整改措施。
三、资格要求
3.1 资质要求：在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；具备由国家认证认可监督管理委员会监制的检验检测机构资质认定证书；具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证；具备CMA和CNAS资质证书。
3.2 需在近3年有不少于5个相似相近或类似涉网试验及光伏厂站仿真建模工程涉及电能质量测试、一次调频性能测试、SVG性能测试、功率控制测试、电网适应性测试，整站建模及宽屏震荡风险评估）等，【提供合同文本复印件】。
3.3 必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内/外登记注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力。
3.4 具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。
3.5 近三年内无材料质量事故及客户投诉，没有发生骗取中标、严重违约等不良行为。
3.6 企业主要人员要求：项目负责人应附身份证、学历证、职称证和社保缴费证明复印件，并附能证明其管理过项目业绩的证明材料并提供有关证明材料。项目服务期间项目负责人需驻场提供技术指导。
3.7 本次不接受联合体。
3.8 不得存在下列情形之一：
3.8.1 被列入集团公司及采购人禁止合作名单范围内的（包括被列入黑名单、慎用名单、停止采购和停止授标名单的）；
3.8.2 在国家企业信用信息公示系统（查询网址：http://www.gsxt.gov.cn/）被列入严重违法失信企业名单的；
3.8.3 财务账户以及主要资产被冻结、查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；
3.8.4 被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）
3.8.5 《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止响应的情形；
3.8.6 未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的；
3.8.7 可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。
本次采购采用资格后审方式，开标后由评审小组对报价人的资质进行审查，资格条件没有达到公开询比价文件规定要求，评审小组会将否决其报价文件。
四、采购文件获取
1.凡有诚意参加者，请于2024年10月30日～11月03日，每日上午9:00时至11:30时，下午13:30时至17:00时（北京时间），提交以下资料至指定邮箱（epc_dept@163.com）获取采购文件：
① 营业执照副本扫描件（加盖公章）；
② 法定代表人授权委托书扫描件（加盖公章）；
③ 委托代理人身份证扫描件（加盖公章）；
2.本标段采购文件为电子版文件，不收取标书费，但仍需要上传上述资料后方可获得。
五、报价文件的递交
1、报价文件通过电子邮件形式递交，递交的截止时间为2024年11月05日17时00分（北京时间）。
采用电子邮件递交形式时，递交的报价文件应为加盖公章的扫描件以及可编辑的word及excel文件，成交人需在合同签订前，将报价文件纸质原件寄往：陕西省西安市长安区城南大道18号中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为存档资料。如电子邮件文件与其书面原件内容不一致时，以电子邮件为准。
2、逾期送达、未送达指定地点的或者不按照采购文件递交的报价文件，采购人将予以拒收。
六、发布公告的媒介
本次公告同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn)、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http://www.nwh.cn）上发布。
七、其他
成交人数量： 1家
八、联系方式
采 购 人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
地 址：陕西省西安市长安区城南大道18号
联 系 人：登录即可免费查看（文件获取及澄清事宜）
电 话：登录即可免费查看
九、监督机构
监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
监督电话：029-88290468
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
2024年10月30日
招标顶目编号：D1101080711016693001001
中国电建西北院宁夏电力国能晶体盐池20万千瓦复合光伏发电项目及盐池整县推进13MWP分布式光伏项目涉网试验服务公开询比价公告
（项目编号：GNYCGF-FW-2024-009）
一、招标条件
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标中国电建西北院宁夏电力国能晶体盐池20万千瓦复合光伏发电项目EPC工程总承包项目，项目业主为国能盐池新能源有限公司，资金已落实。其中EPC工程总承包项目包含的涉网试验服务分包已得到业主认可，具备招标条件。中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为采购人，现对该项目进行公开询比价，凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意参与的企业法人，均可向采购人获取采购文件参与。
二、项目概况与询价内容
2.1 建设地点：位于宁夏回族自治区吴忠市盐池县境内，具体位于盐池县城以西约60公里。
2.2 询价范围：国能晶体盐池20万千瓦复合光伏发电项目涉网试验
（1）包含但不限于以下内容：
国能晶体盐池20万千瓦复合光伏发电项目涉网试验及光伏厂站仿真建模工程涉及电能质量测试、一次调频性能测试、SVG性能测试、功率控制测试、电网适应性测试，整站建模及宽屏震荡风险评估）等（具体详见工程量清单）；
（2）采购方有权适当调整工程内容及范围。但应书面通知承包单位，承包单位应无条件接受。
（3）接口划分: 原则上以该合同规定的服务内容为分界；待业主验收合格，并通过并网验收后方可移交；同时细则上执行行业惯例，并服从甲方人员的现场协调划分定界。
具体工作内容详见工程量清单及合同附件。
2.3 工期要求：
涉网试验计划2024年11月1日开工，2025年4月30日前完成服务内容；（具体开工日期以发包人的书面通知为准。）
2.4服务要求：保证正式通过国家有关部门并网审核并投入运行。
2.5人员要求：自2024年11月1日至2025年01月必须确保2人以上涉网试验人员在现场负责涉网试验及监控电气参数变化，有异常及时提出整改措施。
三、资格要求
3.1 资质要求：在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；具备由国家认证认可监督管理委员会监制的检验检测机构资质认定证书；具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证；具备CMA和CNAS资质证书。
3.2 需在近3年有不少于5个相似相近或类似涉网试验及光伏厂站仿真建模工程涉及电能质量测试、一次调频性能测试、SVG性能测试、功率控制测试、电网适应性测试，整站建模及宽屏震荡风险评估）等，【提供合同文本复印件】。
3.3 必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内/外登记注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力。
3.4 具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。
3.5 近三年内无材料质量事故及客户投诉，没有发生骗取中标、严重违约等不良行为。
3.6 企业主要人员要求：项目负责人应附身份证、学历证、职称证和社保缴费证明复印件，并附能证明其管理过项目业绩的证明材料并提供有关证明材料。项目服务期间项目负责人需驻场提供技术指导。
3.7 本次不接受联合体。
3.8 不得存在下列情形之一：
3.8.1 被列入集团公司及采购人禁止合作名单范围内的（包括被列入黑名单、慎用名单、停止采购和停止授标名单的）；
3.8.2 在国家企业信用信息公示系统（查询网址：http://www.gsxt.gov.cn/）被列入严重违法失信企业名单的；
3.8.3 财务账户以及主要资产被冻结、查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；
3.8.4 被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）
3.8.5 《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止响应的情形；
3.8.6 未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的；
3.8.7 可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。
本次采购采用资格后审方式，开标后由评审小组对报价人的资质进行审查，资格条件没有达到公开询比价文件规定要求，评审小组会将否决其报价文件。
四、采购文件获取
1.凡有诚意参加者，请于2024年10月30日～11月03日，每日上午9:00时至11:30时，下午13:30时至17:00时（北京时间），提交以下资料至指定邮箱（epc_dept@163.com）获取采购文件：
① 营业执照副本扫描件（加盖公章）；
② 法定代表人授权委托书扫描件（加盖公章）；
③ 委托代理人身份证扫描件（加盖公章）；
2.本标段采购文件为电子版文件，不收取标书费，但仍需要上传上述资料后方可获得。
五、报价文件的递交
1、报价文件通过电子邮件形式递交，递交的截止时间为2024年11月05日17时00分（北京时间）。
采用电子邮件递交形式时，递交的报价文件应为加盖公章的扫描件以及可编辑的word及excel文件，成交人需在合同签订前，将报价文件纸质原件寄往：陕西省西安市长安区城南大道18号中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为存档资料。如电子邮件文件与其书面原件内容不一致时，以电子邮件为准。
2、逾期送达、未送达指定地点的或者不按照采购文件递交的报价文件，采购人将予以拒收。
六、发布公告的媒介
本次公告同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn)、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http://www.nwh.cn）上发布。
七、其他
成交人数量： 1家
八、联系方式
采 购 人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
地 址：陕西省西安市长安区城南大道18号
联 系 人：登录即可免费查看（文件获取及澄清事宜）
电 话：登录即可免费查看
九、监督机构
监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
监督电话：029-88290468
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
2024年10月30日
