银川阅海湾商务区北塔楼楼体泛光照明工程EPC总承包招标公告
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
银川阅海湾商务区北塔楼楼体泛光照明工程 EPC总承包招标公告
银川阅海湾商务区北塔楼楼体泛光照明工程EPC总承包招标公告
1. 招标条件
本招标项目银川阅海湾商务区北塔楼楼体泛光照明工程EPC总承包已由银川市金凤区审批服务管理局以2407-640106-17-05-555960批准建设，项目业主为银川通联资本投资运营集团有限公司建设资金来自企业自筹，出资比例为100%，招标人为银川通联资本投资运营集团有限公司，招标代理机构为银川有形建设工程服务中心（有限公司）。项目已具备招标条件，现对该项目的工程总承包进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目概况：银川阅海湾商务区北塔楼为301米超高层建筑，项目建设内容为楼体的四个立面泛光照明工程（含媒体立面、灯光秀演绎等），北楼立面总面积 50487 平方米，其中北立面面积 14050 平方米，南立面面积 12651 平方米，东立面面积 12221 平方米，西立面面积 11565 平方米。
2.2建设地点：银川阅海湾商务区北塔楼
2.3招标范围：
实施本项目合同范围内初步设计、施工图设计、施工期间的设计服务、材料采购、工程施工、验收配合等总协调、总集成。组织工程设计、施工、采购等工作的全面开展及竣工验收全程跟踪服务。对总承包范围内的施工质量、进度、安全、文明施工等负总责。负责组织该项目施工图纸范围内的全部工程施工直至竣工验收合格后交付招标人使用及保修期服务以及试运营期间的片源制作、灯光秀演绎方案。
2.4 计划工期：33日历天
计划开始工作日期：2024年8月26日
计划竣工日期：2024年9月28日（最终以合同签订为准）
2.5标段划分：/
3. 投标人资格要求
3.1 EPC工程总承包投标人须同时具备以下资格条件：
（1）设计资质：具备建设行政主管部门颁发的照明工程设计专项甲级资质及以上（含甲级）资质；
（2）施工资质： 具备建设行政主管部门颁发城市及道路照明工程专业承包壹级（含壹级）及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。
（3）拟派工程总承包项目经理：具备机电工程专业一级建造师资格且具备安全生产考核合格证书。
3.2通过“信用中国”网站查询投标人是否为失信被执行人，并限制失信被执行人参与此次投标。
3.3通过“中国裁判文书网”网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为一年（单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起）。
3.4本次招标（不接受）联合体投标
联合体投标的，应满足下列要求：/
3.5本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见投标人须知前附表。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。
4. 招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2024年7月26日00时00分至2024年8月1日23时59分（北京时间，下同），登录“宁夏回族自治区公共资源交易平台”（以下简称“电子交易平台”）免费下载电子版招标文件。
4.2 “电子交易平台”实行CA数字证书安全登录管理。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年8月19日9时00分，投标人应在截止时间前通过“电子交易平台”递交电子投标文件。
5.2 逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。
6. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在 “宁夏回族自治区公共资源交易网”、“中国招标投标公共服务平台”上发布。
7. 联系方式
招 标 人：银川通联资本投资运营集团有限公司 招标代理机构：银川有形建设工程服务中心（有限公司）
地 址： 银川市金凤区上海西路237号 地 址：银川市兴庆区文化东街241号
联 系 人： 登录即可免费查看 联 系 人：登录即可免费查看
电 话：登录即可免费查看 电 话：登录即可免费查看
2024年7月25日
银川阅海湾商务区北塔楼楼体泛光照明工程EPC总承包招标公告
1. 招标条件
本招标项目银川阅海湾商务区北塔楼楼体泛光照明工程EPC总承包已由银川市金凤区审批服务管理局以2407-640106-17-05-555960批准建设，项目业主为银川通联资本投资运营集团有限公司建设资金来自企业自筹，出资比例为100%，招标人为银川通联资本投资运营集团有限公司，招标代理机构为银川有形建设工程服务中心（有限公司）。项目已具备招标条件，现对该项目的工程总承包进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目概况：银川阅海湾商务区北塔楼为301米超高层建筑，项目建设内容为楼体的四个立面泛光照明工程（含媒体立面、灯光秀演绎等），北楼立面总面积 50487 平方米，其中北立面面积 14050 平方米，南立面面积 12651 平方米，东立面面积 12221 平方米，西立面面积 11565 平方米。
2.2建设地点：银川阅海湾商务区北塔楼
2.3招标范围：
实施本项目合同范围内初步设计、施工图设计、施工期间的设计服务、材料采购、工程施工、验收配合等总协调、总集成。组织工程设计、施工、采购等工作的全面开展及竣工验收全程跟踪服务。对总承包范围内的施工质量、进度、安全、文明施工等负总责。负责组织该项目施工图纸范围内的全部工程施工直至竣工验收合格后交付招标人使用及保修期服务以及试运营期间的片源制作、灯光秀演绎方案。
2.4 计划工期：33日历天
计划开始工作日期：2024年8月26日
计划竣工日期：2024年9月28日（最终以合同签订为准）
2.5标段划分：/
3. 投标人资格要求
3.1 EPC工程总承包投标人须同时具备以下资格条件：
（1）设计资质：具备建设行政主管部门颁发的照明工程设计专项甲级资质及以上（含甲级）资质；
（2）施工资质： 具备建设行政主管部门颁发城市及道路照明工程专业承包壹级（含壹级）及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。
（3）拟派工程总承包项目经理：具备机电工程专业一级建造师资格且具备安全生产考核合格证书。
3.2通过“信用中国”网站查询投标人是否为失信被执行人，并限制失信被执行人参与此次投标。
3.3通过“中国裁判文书网”网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为一年（单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起）。
3.4本次招标（不接受）联合体投标
联合体投标的，应满足下列要求：/
3.5本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见投标人须知前附表。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。
4. 招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2024年7月26日00时00分至2024年8月1日23时59分（北京时间，下同），登录“宁夏回族自治区公共资源交易平台”（以下简称“电子交易平台”）免费下载电子版招标文件。
4.2 “电子交易平台”实行CA数字证书安全登录管理。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年8月19日9时00分，投标人应在截止时间前通过“电子交易平台”递交电子投标文件。
5.2 逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。
6. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在 “宁夏回族自治区公共资源交易网”、“中国招标投标公共服务平台”上发布。
7. 联系方式
招 标 人：银川通联资本投资运营集团有限公司 招标代理机构：银川有形建设工程服务中心（有限公司）
地 址： 银川市金凤区上海西路237号 地 址：银川市兴庆区文化东街241号
联 系 人： 登录即可免费查看 联 系 人：登录即可免费查看
电 话：登录即可免费查看 电 话：登录即可免费查看
2024年7月25日
微信扫码关注
