恩施市城市建设投资项目管理办公室办公楼维修项目竞争性谈判公告
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
湖北正源建设工程项目管理有限公司受恩施市城市建设投资项目管理办公室的委托，依据采购人提供的采购方式函，拟就恩施市城市建设投资项目管理办公室办公楼维修项目采用竞争性谈判方式确定施工单位，诚邀合格的竞标人参与谈判。
一、项目名称：恩施市城市建设投资项目管理办公室办公楼维修项目
二、项目编号：HBZYESZB-2018-003
三、项目内容：本项目拟对恩施市城市建设投资项目管理办公室办公楼进行维修，总维修面积1860平方米。计划工期：15日历天。谈判范围：施工图纸及工程量清单全部内容。
四、项目预算：48.638828万元。
五、合格竞标人条件：
1、竞标人具有在中华人民共和国境内注册的独立法人资格。
2、竞标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，并有类似工程业绩，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。
3、项目经理须具备建筑工程贰级及以上注册建造师执业资格。
4、竞标人近三年内无行贿犯罪行为记录，提供《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》原件（查询对象为竞标企业、法定代表人、项目经理）。（注：查询函时间须是本项目发布公告之日起，方可有效）。
5、根据“关于落实《恩施州建设领域劳动者工资支付保障实施办法》相关规定的意见”（恩施州人社函[2017]35号）规定，本项目谈判响应文件递交截止时，竞标人应无“拖欠劳动者工资受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的”或“因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕”。（竞标人应作出承诺，否则竞标人的竞标将被拒绝）。
6、省内外建筑企业在鄂从事建筑活动，需在本项目谈判响应文件递交截止时间前,登录湖北省建筑市场监管和诚信信息一体化平台，报送企业基本信息和人员信息。我州开展建筑活动的省内外企业和人员信息以一体化平台信息公示的信息为准（提供网页版证明材料。）
7、本项目不接受联合体竞标。
六、资格审查方式：资格后审。
七 、谈判保证金的缴纳：
1、保证金金额：人民币肆仟捌佰元整（￥4800.00元）；
2、交纳方式：详见竞争性谈判文件。
八、谈判文件的领取：竞标人于2018年2月1日至2018年2月 5日每日上午9时至中午12时，下午13:30时至16:30时止(工作时间)持企业法人授权委托书（原件）、被委托人身份证、营业执照副本、资质证书副本、项目经理的注册建造师资格证书等上述证件的复印件（加盖鲜章）一套到金桂大道98号恩施市民之家四楼政务服务大厅购买竞争性谈判文件，逾期概不受理。
九、谈判文件售价：300元/套，售后不退。
十、谈判公告媒体：
湖北省政府采购网（http://www.ccgp-hubei.gov.cn/）
恩施市公共资源交易网（http://es.eszggzy.cn/esweb/）
十一、谈判响应文件的递交时间与地点：2018年2月7日上午10时00分至10时30分（恩施市金桂大道98号市民之家四楼409开标室）；逾期送达或者未送达到指定地点的响应文件，采购人不予受理。
十二、谈判时间与地点：2018年2月7日上午10时30分（恩施市金桂大道98号市民之家四楼409开标室）。
十三、采购代理机构与采购人联系方式：
采购代理机构：湖北正源建设工程项目管理有限公司
地 址：恩施市柑子槽还建小区1A1单元1803室
电 话：登录即可免费查看
联 系 人：登录即可免费查看
采 购 人：恩施市城市建设投资项目管理办公室
联 系 人：登录即可免费查看
电 话：登录即可免费查看
湖北正源建设工程项目管理有限公司
2018年2月1日
一、项目名称：恩施市城市建设投资项目管理办公室办公楼维修项目
二、项目编号：HBZYESZB-2018-003
三、项目内容：本项目拟对恩施市城市建设投资项目管理办公室办公楼进行维修，总维修面积1860平方米。计划工期：15日历天。谈判范围：施工图纸及工程量清单全部内容。
四、项目预算：48.638828万元。
五、合格竞标人条件：
1、竞标人具有在中华人民共和国境内注册的独立法人资格。
2、竞标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，并有类似工程业绩，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。
3、项目经理须具备建筑工程贰级及以上注册建造师执业资格。
4、竞标人近三年内无行贿犯罪行为记录，提供《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》原件（查询对象为竞标企业、法定代表人、项目经理）。（注：查询函时间须是本项目发布公告之日起，方可有效）。
5、根据“关于落实《恩施州建设领域劳动者工资支付保障实施办法》相关规定的意见”（恩施州人社函[2017]35号）规定，本项目谈判响应文件递交截止时，竞标人应无“拖欠劳动者工资受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的”或“因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕”。（竞标人应作出承诺，否则竞标人的竞标将被拒绝）。
6、省内外建筑企业在鄂从事建筑活动，需在本项目谈判响应文件递交截止时间前,登录湖北省建筑市场监管和诚信信息一体化平台，报送企业基本信息和人员信息。我州开展建筑活动的省内外企业和人员信息以一体化平台信息公示的信息为准（提供网页版证明材料。）
7、本项目不接受联合体竞标。
六、资格审查方式：资格后审。
七 、谈判保证金的缴纳：
1、保证金金额：人民币肆仟捌佰元整（￥4800.00元）；
2、交纳方式：详见竞争性谈判文件。
八、谈判文件的领取：竞标人于2018年2月1日至2018年2月 5日每日上午9时至中午12时，下午13:30时至16:30时止(工作时间)持企业法人授权委托书（原件）、被委托人身份证、营业执照副本、资质证书副本、项目经理的注册建造师资格证书等上述证件的复印件（加盖鲜章）一套到金桂大道98号恩施市民之家四楼政务服务大厅购买竞争性谈判文件，逾期概不受理。
九、谈判文件售价：300元/套，售后不退。
十、谈判公告媒体：
湖北省政府采购网（http://www.ccgp-hubei.gov.cn/）
恩施市公共资源交易网（http://es.eszggzy.cn/esweb/）
十一、谈判响应文件的递交时间与地点：2018年2月7日上午10时00分至10时30分（恩施市金桂大道98号市民之家四楼409开标室）；逾期送达或者未送达到指定地点的响应文件，采购人不予受理。
十二、谈判时间与地点：2018年2月7日上午10时30分（恩施市金桂大道98号市民之家四楼409开标室）。
十三、采购代理机构与采购人联系方式：
采购代理机构：湖北正源建设工程项目管理有限公司
地 址：恩施市柑子槽还建小区1A1单元1803室
电 话：登录即可免费查看
联 系 人：登录即可免费查看
采 购 人：恩施市城市建设投资项目管理办公室
联 系 人：登录即可免费查看
电 话：登录即可免费查看
湖北正源建设工程项目管理有限公司
2018年2月1日
微信扫码关注
