【站外信息】[广东省]茂名港博贺新港区港政码头工程勘察设计招标公告
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
项目名称
茂名港博贺新港区港政码头工程勘察设计招标公告
批复文号
茂发改交审[2018]342号文
批复单位
茂名市发展和改革局
招标人
茂名市港航管理局
项目所在地区
广东省
项目资金来源
其它
招标类型
勘察/设计
公告内容
茂名港博贺新港区港政码头工程勘察设计招标公告
工程交易编号：2018047
1.招标条件
本招标项目茂名港博贺新港区港政码头工程已由茂名市发展和改革局以茂发改交审[2018]342号文批准立项建设，项目业主为茂名市港航管理局，建设资金来自茂名市港航管理局自筹及上级补助资金，招标人为茂名市港航管理局。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察设计进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点：茂名市电白区莲头岭半岛以东海域，辖属茂名市滨海新区东组团，属茂名港博贺新港区东部作业区。
2.2 计划工期：
1、设计工期：合同签订后30个日历天内提交报审初步设计（送审稿）文件；初步设计文件审查后10个日历天内提交正式初步设计（报批稿）文件；初步设计评审通过后25个日历天内提交报审施工图设计（送审稿）文件；施工图设计文件审查后10个日历天内提交正式施工图设计（报批稿）文件。
2、勘察工期：合同签订后15个日历天内提交勘察报告。
2.3 项目概况：项目拟建3个30m级港政工作船泊位（兼靠1艘78m级引航船）及相应配套工程，码头长100米。
2.4 招标范围：对应全部方案设计文件及发包人需求书范围的工程勘察、初步设计和施工图设计（含概预算）及施工配合等后续服务（包括施工配合、竣工图编制配合等）。
3.投标人资格要求
3.1资质条件：①具备建设行政主管部门颁发的水运行业设计甲级或以上资质；②具备建设行政主管部门颁发的工程勘察专业类（岩土工程）乙级或以上资质，并在人员、技术、财务等方面具有相应的设计能力。
3.2财务要求：
①投标人财务状况良好，在2014年度-2016年度没有处于企业被接管、破产或关、停、并、转状态情况；在2014年度-2016年度没有拖欠税款情况。
3.3业绩要求：
投标人在2015年1月1日至今至少承接过1项政务码头设计业绩。（业绩证明资料须提供合同协议书复印件,有效时间以合同签订时间为准）
3.4信誉要求：
①在2015年1月1日至今没有骗取合同及其他经济方面的严重违约行为；
②在2015年1月1日至今投标人没有因安全事故、质量事故、投标违规、拖欠农民工工资等不良记录被政府有关部门行政处罚并被取消投标资格。
③（一）投标人在2015年1月1日至今没有因行贿犯罪而被人民法院判决、裁定生效的行为。
（二）投标人的法定代表人及投标文件中拟委任的项目负责人，自2015年1月1日至今没有因行贿犯罪而被判刑的行为。以上投标人、项目负责人行贿犯罪行为的查询需提供投标人所在地或项目所在地人民检察院提供的查询结果为证明材料。
（三）投标人在2015年1月1日至今没有出现因承接建设工程项目而与其他企业和个人存在法律法规纠纷等问题，投标人不存在被诉讼、被仲裁等事件发生。
投标人需满足以上3.4信誉要求，否则按废标处理。
3.5项目负责人资格：项目设计负责人必须具备须具备注册土木工程师（港口与航道工程专业）执业资格，项目勘察负责人具有注册土木工程师（岩土）执业资格。
3.6其他要求：
①投标人必须是中华人民共和国境内有独立法人资格的单位或组织，并持有工商管理部门颁发的有效营业执照。
②项目拟投入人员必须为投标人在职人员，需提供投标人在2018年2月份-4月份为其缴纳的相关社保证明材料复印件。
3.7 本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1本项目招标无需办理投标报名手续，招标公告及招标文件于2018年5月21日发出，潜在投标人可自行登录“茂名市公共资源交易平台”（http://218.15.22.157/），按指引“网站首页－建设工程－招标公告－本项目”查阅并下载招标文件及相关资料。凡有意参加投标且符合本项目资格要求的投标人，应根据招标文件要求编制投标文件、缴纳投标保证金或办理投标保证金银行保函，直接参与本项目的投标。
4.2投标人于递交投标文件时需缴交招标文件资料费人民币500元，以及按招标文件要求提交相关材料。
5.投标文件的递交及注意事项
5.1投标人若对招标文件有疑问，在招标文件《投标人须知》规定时间内办理数字证书登陆“建设工程答疑系统”（登陆口在门户网站左侧栏目）进行网上提问。投标人应自行留意并获取招标文件的澄清、修改或补充内容，对任何问题的忽视和疏漏可能导致的一切后果由投标人自行承担。
5.2开标时要求投标人的法定代表人或授权委托项目设计负责人作为代理人持本人身份证准时出席开标会。
5.3投标文件递交的截止时间为2018年6月15日9时00分，地点：茂名市油城十路金源盛世1、2号楼三层开标室。
5.4投标文件逾期送达或未送达指定地点，或未按要求派出人员准时出席开标会的，招标人不予受理。
6．发布公告的媒介
本次招标公告同时在广东省招标投标监管网、茂名市政务服务网（茂名市公共资源交易平台）、《广东建设报》上发布。
7.联系方式
招 标 人:茂名市港航管理局招标代理:广州金良工程咨询有限公司地 址:茂名市双山七路2号大院地 址:茂名市西粤北路1号大院联 系 人:吴先生联 系 人:登录即可免费查看电 话:登录即可免费查看电 话:0668-2795555 茂名市港航管理局
2018年5月21日
相关附件码头勘察设计招标公告.docx发布人广州金良工程咨询有限公司发布日期2018-05-21
茂名港博贺新港区港政码头工程勘察设计招标公告
批复文号
茂发改交审[2018]342号文
批复单位
茂名市发展和改革局
招标人
茂名市港航管理局
项目所在地区
广东省
项目资金来源
其它
招标类型
勘察/设计
公告内容
茂名港博贺新港区港政码头工程勘察设计招标公告
工程交易编号：2018047
1.招标条件
本招标项目茂名港博贺新港区港政码头工程已由茂名市发展和改革局以茂发改交审[2018]342号文批准立项建设，项目业主为茂名市港航管理局，建设资金来自茂名市港航管理局自筹及上级补助资金，招标人为茂名市港航管理局。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察设计进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点：茂名市电白区莲头岭半岛以东海域，辖属茂名市滨海新区东组团，属茂名港博贺新港区东部作业区。
2.2 计划工期：
1、设计工期：合同签订后30个日历天内提交报审初步设计（送审稿）文件；初步设计文件审查后10个日历天内提交正式初步设计（报批稿）文件；初步设计评审通过后25个日历天内提交报审施工图设计（送审稿）文件；施工图设计文件审查后10个日历天内提交正式施工图设计（报批稿）文件。
2、勘察工期：合同签订后15个日历天内提交勘察报告。
2.3 项目概况：项目拟建3个30m级港政工作船泊位（兼靠1艘78m级引航船）及相应配套工程，码头长100米。
2.4 招标范围：对应全部方案设计文件及发包人需求书范围的工程勘察、初步设计和施工图设计（含概预算）及施工配合等后续服务（包括施工配合、竣工图编制配合等）。
3.投标人资格要求
3.1资质条件：①具备建设行政主管部门颁发的水运行业设计甲级或以上资质；②具备建设行政主管部门颁发的工程勘察专业类（岩土工程）乙级或以上资质，并在人员、技术、财务等方面具有相应的设计能力。
3.2财务要求：
①投标人财务状况良好，在2014年度-2016年度没有处于企业被接管、破产或关、停、并、转状态情况；在2014年度-2016年度没有拖欠税款情况。
3.3业绩要求：
投标人在2015年1月1日至今至少承接过1项政务码头设计业绩。（业绩证明资料须提供合同协议书复印件,有效时间以合同签订时间为准）
3.4信誉要求：
①在2015年1月1日至今没有骗取合同及其他经济方面的严重违约行为；
②在2015年1月1日至今投标人没有因安全事故、质量事故、投标违规、拖欠农民工工资等不良记录被政府有关部门行政处罚并被取消投标资格。
③（一）投标人在2015年1月1日至今没有因行贿犯罪而被人民法院判决、裁定生效的行为。
（二）投标人的法定代表人及投标文件中拟委任的项目负责人，自2015年1月1日至今没有因行贿犯罪而被判刑的行为。以上投标人、项目负责人行贿犯罪行为的查询需提供投标人所在地或项目所在地人民检察院提供的查询结果为证明材料。
（三）投标人在2015年1月1日至今没有出现因承接建设工程项目而与其他企业和个人存在法律法规纠纷等问题，投标人不存在被诉讼、被仲裁等事件发生。
投标人需满足以上3.4信誉要求，否则按废标处理。
3.5项目负责人资格：项目设计负责人必须具备须具备注册土木工程师（港口与航道工程专业）执业资格，项目勘察负责人具有注册土木工程师（岩土）执业资格。
3.6其他要求：
①投标人必须是中华人民共和国境内有独立法人资格的单位或组织，并持有工商管理部门颁发的有效营业执照。
②项目拟投入人员必须为投标人在职人员，需提供投标人在2018年2月份-4月份为其缴纳的相关社保证明材料复印件。
3.7 本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1本项目招标无需办理投标报名手续，招标公告及招标文件于2018年5月21日发出，潜在投标人可自行登录“茂名市公共资源交易平台”（http://218.15.22.157/），按指引“网站首页－建设工程－招标公告－本项目”查阅并下载招标文件及相关资料。凡有意参加投标且符合本项目资格要求的投标人，应根据招标文件要求编制投标文件、缴纳投标保证金或办理投标保证金银行保函，直接参与本项目的投标。
4.2投标人于递交投标文件时需缴交招标文件资料费人民币500元，以及按招标文件要求提交相关材料。
5.投标文件的递交及注意事项
5.1投标人若对招标文件有疑问，在招标文件《投标人须知》规定时间内办理数字证书登陆“建设工程答疑系统”（登陆口在门户网站左侧栏目）进行网上提问。投标人应自行留意并获取招标文件的澄清、修改或补充内容，对任何问题的忽视和疏漏可能导致的一切后果由投标人自行承担。
5.2开标时要求投标人的法定代表人或授权委托项目设计负责人作为代理人持本人身份证准时出席开标会。
5.3投标文件递交的截止时间为2018年6月15日9时00分，地点：茂名市油城十路金源盛世1、2号楼三层开标室。
5.4投标文件逾期送达或未送达指定地点，或未按要求派出人员准时出席开标会的，招标人不予受理。
6．发布公告的媒介
本次招标公告同时在广东省招标投标监管网、茂名市政务服务网（茂名市公共资源交易平台）、《广东建设报》上发布。
7.联系方式
招 标 人:茂名市港航管理局招标代理:广州金良工程咨询有限公司地 址:茂名市双山七路2号大院地 址:茂名市西粤北路1号大院联 系 人:吴先生联 系 人:登录即可免费查看电 话:登录即可免费查看电 话:0668-2795555 茂名市港航管理局
2018年5月21日
相关附件码头勘察设计招标公告.docx发布人广州金良工程咨询有限公司发布日期2018-05-21
微信扫码关注
