利川市建南镇黄金小学校园绿化工程邀请招标公告
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
1.项目采购条件
利川市建南镇黄金小学校园绿化工程，由利川市教育局批准建设，采购人为利川市建南镇黄金小学,建设资金来源为自筹资金。项目已具备采购条件，属部门采购限额，现对项目进行邀请招标采购。
2.项目概况与招标范围
2.1采购项目编号：HBDYLC-19014
2.2采购项目名称：利川市建南镇黄金小学校园绿化工程
2.3采购内容及项目工期：项目方案、图纸及清单工程量全部内容；计划项目工期30日历天（自签订施工合同之日起算）。
2.4采购项目预算上限：登录即可免费查看.10元
3.投标供应商资格要求
投标人除应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件外，还应具备以下条件：
3.1 《利川市小型建设工程承建商库》市政工程子库中备案的承建商。
3.2 拟派的项目经理必须是受法定代表人委托的在《利川市小型建设工程承建商库》市政工程子库中备案的市政公用工程专业二级（含二级）及以上注册建造师。
3.3根据“关于落实《恩施州建设领域劳动者工资支付保障实施办法》相关规定的意见”（恩施州人社函[2017]35号）规定，本项目投标文件递交截止时，申请人应无“拖欠劳动者工资受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的”或“因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕”的情形（投标人应作出承诺，否则投标人的投标将被拒绝）。
4.投标邀请对象
采购人按照相关法规，采用随机抽签方式确定对《利川市小型建设工程承建商库》中的下列承建商发出邀请：鹤峰县向宇建筑有限公司、利川市广屹建设有限责任公司、湖北金安源建设工程有限公司。你单位见到公告后，如有兴趣参加本项目投标，请于2019年5月13日至2019年5月17日，每日上午8:30时至12:00时，下午14:30时至17:30时（北京时间，下同），持法人授权委托书、被委托人身份证原件；企业营业执照、资质证书、安全生产许可证及拟派项目经理的资格证原件及复印件（加盖投标人单位公章）一套到湖北大有工程咨询有限公司利川分公司（利川市华盛大道华东巷路口）报名并领取招标文件。
5.资格审查方法
5.1 本次招标资格审查采用资格后审。
6.投标文件的递交及开标：
6.1
递交投标文件截止时间（即投标截止时间）为2019年 5月27 日11 时 00 分，地点为：湖北大有工程咨询有限公司利川分公司（利川市华盛大道华东巷路口）。
6.2逾期送达或者未送达指定地点的招标文件，招标人不予受理。
7.发布公告的媒介：
8.联系方式：
招 标 人：利川市建南镇黄金小学 招标代理机构：湖北大有工程咨询有限公司
地 址：利川市建南镇希望路 地 址：利川市五星公馆旁华盛大道
联 系 人：登录即可免费查看 联 系 人：登录即可免费查看
电 话：登录即可免费查看 邮 箱：256453904@qq.com
电 话：0718-7014618
2019年5月13日
利川市建南镇黄金小学校园绿化工程，由利川市教育局批准建设，采购人为利川市建南镇黄金小学,建设资金来源为自筹资金。项目已具备采购条件，属部门采购限额，现对项目进行邀请招标采购。
2.项目概况与招标范围
2.1采购项目编号：HBDYLC-19014
2.2采购项目名称：利川市建南镇黄金小学校园绿化工程
2.3采购内容及项目工期：项目方案、图纸及清单工程量全部内容；计划项目工期30日历天（自签订施工合同之日起算）。
2.4采购项目预算上限：登录即可免费查看.10元
3.投标供应商资格要求
投标人除应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件外，还应具备以下条件：
3.1 《利川市小型建设工程承建商库》市政工程子库中备案的承建商。
3.2 拟派的项目经理必须是受法定代表人委托的在《利川市小型建设工程承建商库》市政工程子库中备案的市政公用工程专业二级（含二级）及以上注册建造师。
3.3根据“关于落实《恩施州建设领域劳动者工资支付保障实施办法》相关规定的意见”（恩施州人社函[2017]35号）规定，本项目投标文件递交截止时，申请人应无“拖欠劳动者工资受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的”或“因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕”的情形（投标人应作出承诺，否则投标人的投标将被拒绝）。
4.投标邀请对象
采购人按照相关法规，采用随机抽签方式确定对《利川市小型建设工程承建商库》中的下列承建商发出邀请：鹤峰县向宇建筑有限公司、利川市广屹建设有限责任公司、湖北金安源建设工程有限公司。你单位见到公告后，如有兴趣参加本项目投标，请于2019年5月13日至2019年5月17日，每日上午8:30时至12:00时，下午14:30时至17:30时（北京时间，下同），持法人授权委托书、被委托人身份证原件；企业营业执照、资质证书、安全生产许可证及拟派项目经理的资格证原件及复印件（加盖投标人单位公章）一套到湖北大有工程咨询有限公司利川分公司（利川市华盛大道华东巷路口）报名并领取招标文件。
5.资格审查方法
5.1 本次招标资格审查采用资格后审。
6.投标文件的递交及开标：
6.1
递交投标文件截止时间（即投标截止时间）为2019年 5月27 日11 时 00 分，地点为：湖北大有工程咨询有限公司利川分公司（利川市华盛大道华东巷路口）。
6.2逾期送达或者未送达指定地点的招标文件，招标人不予受理。
7.发布公告的媒介：
8.联系方式：
招 标 人：利川市建南镇黄金小学 招标代理机构：湖北大有工程咨询有限公司
地 址：利川市建南镇希望路 地 址：利川市五星公馆旁华盛大道
联 系 人：登录即可免费查看 联 系 人：登录即可免费查看
电 话：登录即可免费查看 邮 箱：256453904@qq.com
电 话：0718-7014618
2019年5月13日
微信扫码关注
