飞洋集团地块建南燃气管线迁改工程
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
华春建设工程项目管理有限责任公司受恩施州高新技术产业园区管理委员会的委托，拟对飞洋集团地块建南燃气管线迁改工程实施政府采购。依据采购人提供的明确采购方式函，对该项目采用竞争性谈判方式确定施工企业, 华春建设工程项目管理有限责任公司于2019年9月25日组织了竞争性谈判活动，因有效投标人数未达到法定要求人数，现发布第二次竞争性谈判公告，邀请合格竞标人参与谈判。
一、项目名称：飞洋集团地块建南燃气管线迁改工程
二、采购项目编号：HC(2019)-ESZB-021
三、竞标内容：飞洋集团地块建南燃气管线迁改工程。主要施工内容：土建、安装等。建设地点为：恩施市；本项目计划工期：60日历天；
四、项目预算约：139.56万元（此预算为最高限价，凡是投标报价超过此预算被视为投标无效）；
五、竞标人条件：
1 、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
2 、申请人是中华人民共和国境内依法注册的独立企业法人，具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包壹级资质，具有类似工程业绩，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；
3 、本次采购要求项目经理具备市政公用工程专业一级建造师资格；
4 、根据《关于落实<恩施州建设领域劳动者工资支付保障实施方法>相关规定的意见》（恩施州人社函[2017]35号）文的规定，投标人自资格预审申请文件递交截止时，未出现因非法拖欠劳动者工资而受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的，或因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕的情形（投标人应作出承诺）；
5、申请人送达响应文件的同时须提供参与此项目的企业、法定代表人和拟担任本项目项目经理的无行贿犯罪承诺函；
6、①投标企业必须承诺未被“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）网站列入“失信被执行人”、“政府采购严重违法失信名单”；②未被列为严重违法失信企业名单（网站www.gsxt.gov.cn查询）；③未被列入“招投标不良行为警示名单”（网站www.hbcxpt.cn查询）承诺函原件；
六、资格审查方式：资格后审。
七、谈判文件领取：
1、凡有意参加投标者，请于2019年9月27日17时30分至2019年10月8日23时59分（北京时间，下同）登陆恩施州公共资源交易信息网进行报名。
2、报名网址：http://www.eszggzy.cn/（恩施州公共资源交易信息网）。投标人由投标企业登录，注册并完善信息，然后进行网上报名。
八、谈判公告媒体：
湖北省政府采购网（http://www.ccgp-hubei.gov.cn/）
恩施州公共资源交易信息网（http://ggzy.enshi.gov.cn/ggzy/）
九、谈判时间及地点：
1、递交投标文件截止时间为 2019 年 10
月 11 日 10 时 00 分，地点为：恩施州公共资源交易中心202开标厅（湖北省恩施市金龙大道中段东侧）。
2、逾期送达或者未送达到指定地点的投标文件，招标人不予受理。
十、招标代理及采购单位联系方式：
招标人：恩施州高新技术产业园区管理委员会
地
址：恩施市经济开发区西区松树坪国际汽车城
联系人：登录即可免费查看
电
话：登录即可免费查看
招标代理机构：华春建设工程项目管理有限责任公司
地
址：恩施市金子坝金桂大道现代家居城A区6号楼1单元4层410-3号
联 系 人：登录即可免费查看
电
话：登录即可免费查看
华春建设工程项目管理有限责任公司
2019年9月26日
一、项目名称：飞洋集团地块建南燃气管线迁改工程
二、采购项目编号：HC(2019)-ESZB-021
三、竞标内容：飞洋集团地块建南燃气管线迁改工程。主要施工内容：土建、安装等。建设地点为：恩施市；本项目计划工期：60日历天；
四、项目预算约：139.56万元（此预算为最高限价，凡是投标报价超过此预算被视为投标无效）；
五、竞标人条件：
1 、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
2 、申请人是中华人民共和国境内依法注册的独立企业法人，具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包壹级资质，具有类似工程业绩，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；
3 、本次采购要求项目经理具备市政公用工程专业一级建造师资格；
4 、根据《关于落实<恩施州建设领域劳动者工资支付保障实施方法>相关规定的意见》（恩施州人社函[2017]35号）文的规定，投标人自资格预审申请文件递交截止时，未出现因非法拖欠劳动者工资而受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的，或因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕的情形（投标人应作出承诺）；
5、申请人送达响应文件的同时须提供参与此项目的企业、法定代表人和拟担任本项目项目经理的无行贿犯罪承诺函；
6、①投标企业必须承诺未被“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）网站列入“失信被执行人”、“政府采购严重违法失信名单”；②未被列为严重违法失信企业名单（网站www.gsxt.gov.cn查询）；③未被列入“招投标不良行为警示名单”（网站www.hbcxpt.cn查询）承诺函原件；
六、资格审查方式：资格后审。
七、谈判文件领取：
1、凡有意参加投标者，请于2019年9月27日17时30分至2019年10月8日23时59分（北京时间，下同）登陆恩施州公共资源交易信息网进行报名。
2、报名网址：http://www.eszggzy.cn/（恩施州公共资源交易信息网）。投标人由投标企业登录，注册并完善信息，然后进行网上报名。
八、谈判公告媒体：
湖北省政府采购网（http://www.ccgp-hubei.gov.cn/）
恩施州公共资源交易信息网（http://ggzy.enshi.gov.cn/ggzy/）
九、谈判时间及地点：
1、递交投标文件截止时间为 2019 年 10
月 11 日 10 时 00 分，地点为：恩施州公共资源交易中心202开标厅（湖北省恩施市金龙大道中段东侧）。
2、逾期送达或者未送达到指定地点的投标文件，招标人不予受理。
十、招标代理及采购单位联系方式：
招标人：恩施州高新技术产业园区管理委员会
地
址：恩施市经济开发区西区松树坪国际汽车城
联系人：登录即可免费查看
电
话：登录即可免费查看
招标代理机构：华春建设工程项目管理有限责任公司
地
址：恩施市金子坝金桂大道现代家居城A区6号楼1单元4层410-3号
联 系 人：登录即可免费查看
电
话：登录即可免费查看
华春建设工程项目管理有限责任公司
2019年9月26日
微信扫码关注
