编制30栋历史风貌建筑保护方案
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
福建省政府采购合同
编制说明
1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》。
2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。
甲方：厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会
乙方：厦门大学建筑设计研究院
根据招标编号为[350200]GWCG[GK]2019022的编制30栋历史风貌建筑保护方案项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：
1.1合同条款；
1.2招标文件、乙方的投标文件；
1.3其他文件或材料：无。
2、合同标的
解锁编辑
| 包号 | 品目号 | 品目编号 | 品目名称 | 商品名称 | 数量 | 计量 单位 | 产地 类型 | 单价 | 金额 | 品牌 | 型号技术 指标等 | 产品属性 | ||||
| 3 | 3-1 | C99 | 其他服务 | 编制30栋历史风貌建筑保护方案 | 1 | 项 | 国内 | 登录即可免费查看 | 登录即可免费查看 | / | / | 无 | ||||
| 合计： | 登录即可免费查看.0000 | |||||||||||||||
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写：伍拾贰万叁仟叁佰贰拾陆元整（￥登录即可免费查看.0000）。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间：合同签订后 ( 60) 天内交货；
4.2交付地点：福建省厦门市思明区鼓浪屿龙头路75号；
4.3交付条件：项目验收合格后。。
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：
符合招标文件要求。
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：
/。
6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：
不邀请。
7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：
解锁编辑
| 支付期次 | 支付比例（%） | 支付期次说明 |
| 1 | 20 | 以合同为准 |
| 2 | 40 | 以合同为准 |
| 3 | 40 | 以合同为准 |
。
8、履约保证金
无。
9、合同有效期
甲乙双方的合同义务履行完毕，合同自然终止。。
10、违约责任
发包人违约应承担的违约责任:发包人违约则承担通用条款约定的责任。因发包人原因未按合同规定期限内支付承包人设计款项,每延误一天应赔偿由于支付延误给承包人带来的损失,其损失费按每延误 1日历日按照合同总价的千分之二的标准向发包人支付违约金。逾期超过30天以上时,承包人有权暂停履行合同约定的工作,并书面通知发包人。发包人其他违约责任:在合同履行期间,发包人要求终止或解除合,承包人未开始设计工作的,应退还发包人的预付款;已开始设计工作的,发包人应根据承包人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。终止或解除合同而导致的赔偿数额最终由厦门市财政审核中心或第三方审核机构出县的审核结论为准。承包人违约应承担的违约责任:该项违约承包人每延误一天应赔偿由于工期延误给发包人带来的损失,其失费按每拖误1日历日按照合同总价的千分之二的标准向发包人支付违约金,违约金不足以弥补发包人经济损失的,发包人有权继续索赔。发包人可以在支付进度款时扣除承包人应支付的违约金,也可以在结算时在款中扣除或向承包人索赔。。
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：/。
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：
提交仲裁委员会仲裁，具体如下：。
向人民法院提起诉讼，具体如下：通过向项目所在地人民法院起诉方式解决。
13、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
14、合同条款
根据实际情况填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。
15、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。
15.3本合同自签订之日起生效。
15.4本合同纸质文件一式陆份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本需与备案电子文本一致，以备案电子文本为准，具有同等效力。
15.5其他：无
。
| 甲方： | 厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 | 乙方： | 厦门大学建筑设计研究院 |
| 住所： | 福建省厦门市思明区鼓浪屿复兴路２８号 | 住所： | 厦门市思明区厦大西村商业街二楼210-214 |
| 单位负责人： | 单位负责人： | 凌世德 | |
| 委托代理人： | 委托代理人： | 吴晓雯 | |
| 联系方法： | 0592-2067616 | 联系方法： | 13799787883 |
| 开户银行： | 开户银行： | 工行厦大支行 | |
| 账号： | 账号： | 4100021709024904469 |
签订地点：厦门市
签订日期：2019年11月28日
微信扫码关注
