武夷山国家公园执法大队、哨卡修缮工程
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
福建省政府采购合同
编制说明
1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》。
2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。
甲方：武夷山国家公园执法支队
乙方：福建东坤建设有限公司
根据招标编号为[3500]HMGC[TP]2019002的武夷山国家公园执法大队、哨卡修缮工程项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：
1.1合同条款；
1.2招标文件、乙方的投标文件；
1.3其他文件或材料：□无。□无。
2、合同标的
解锁编辑
| 包号 | 品目号 | 品目编号 | 品目名称 | 商品名称 | 数量 | 计量 单位 | 产地 类型 | 单价 | 金额 | 品牌 | 型号技术 指标等 | 产品属性 | ||||
| 1 | 1-1 | B0801 | 房屋修缮 | 房屋修缮 | 5 | 项 | 国内 | 184860 | 登录即可免费查看 | 无 | 按采购人要求 | 无 | ||||
| 合计： | 登录即可免费查看.0000 | |||||||||||||||
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写：玖拾贰万肆仟叁佰元整（￥登录即可免费查看.0000）。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间：合同签订后 (120 ) 天内交货；
4.2交付地点：福建省武夷山国家公园范围内；
4.3交付条件：经采购人验收合格。。
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：
详见招标文件、乙方投标文件的规定或约定。。
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：
符合国家相关施工及验收规范合格标准。。
6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：
不邀请。
7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：
解锁编辑
| 支付期次 | 支付比例（%） | 支付期次说明 |
| 1 | 75 | 75 |
| 2 | 10 | 10 |
| 3 | 12 | 12 |
| 4 | 3 | 3 |
。
8、履约保证金
有,具体如下:履约保证金为合同总价款的百分之十即为玖万贰仟肆佰叁拾元整（￥92430元），（以保函的形式）。。
9、合同有效期
合同签定生效后，项目验收合格之日起1年。。
10、违约责任
发包人违约的其他情形：/。
10.1.2补充：发包人收到承包人通知后28天内仍未纠正违约行为的，承包人有权通知监理人。除发包人有本项第（1）（2）（5）（6）目并对承包人施工造成实质影响外，承包人不得停止施工，否则，工期延误的，由承包人承担违约责任。
10.1.3发包人违约的责任
10.1.4发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和延误的工期。此外，发包人违约责任的承担方式和计算方法
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：若发包人未按时付款，将以每日万分之六支付给承包人违约金，工程款拖欠时间超过三个月后，乙方有权采取其他司法途径追索欠款。
10.1.5 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满56天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用。
10.2 承包人违约
10.2.1承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：未按约定期限提供竣工资料的。
10.2.2承包人违约的责任
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的违约责任：按专用条款因承包人违约解除合同约定处理；
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的违约责任：①用于工程的主要材料、设备，不得低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用之前必须经发包人和监理机构共同确认后方可使用，若需设计单位确认的，还需经设计单位确认后使用。承包人不能按约定时间向监理机构、发包人提供材料、设备样品及材质证明或三次以上（含三次）恶意提供品质达不到要求的样品，承包人除承担由此引起的工期延误外，还需向发包人支付该批材料、设备合同价值10%的违约金；②用于工程的主要材料、设备不得低于招标文件规定和投标文件承诺的（或合同约定的）合格产品，并在使用之前必须经发包人、监理、设计单位共同确定后使用，否则每发现一次承包人按5000元/次承担违约责任，并承担由此造成的其他责任；
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的违约责任：按专用条款5.4条约定；
（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的违约责任：承包人必须保证投标书内承诺配备的施工机械设备在发包人代表指定的日期到场，逾期按人民币5000元/台（组）/天标准向发包人支付违约金。机械设备退场必须取得发包人代表书面同意，否则按照人民币20000元/台（组）/天标准向发包人支付违约金；
（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的违约责任：按专用条款7.5.2条约定；
（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的违约责任：承包人不按工程质量保修书约定履行保修义务或拖延保修时间，发包人可扣除全部保修金，另行委托有相应资质的施工队进行维修，其费用由承包人承担。若保修金不足以支付维修费用的，其差额部分仍由承包人承担，且本工程质量仍由承包人全部负责；
（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的违约责任：按专用条款16.2.3条因承包人违约解除合同约定处理；
（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的：承包人若不能按照规定提供完整的竣工图纸和竣工资料，每延迟一天承包人应向发包人支付人民币500元的违约金。
。
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方有关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。。
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：
提交仲裁委员会仲裁，具体如下：。
向人民法院提起诉讼，具体如下：向武夷山市人民法院提起诉讼。。
13、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
14、合同条款
根据实际情况填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。
15、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。
15.3本合同自签订之日起生效。
15.4本合同纸质文件一式陆份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本需与备案电子文本一致，以备案电子文本为准，具有同等效力。
15.5其他：□无。□无
。
| 甲方： | 武夷山国家公园执法支队 | 乙方： | 福建东坤建设有限公司 |
| 住所： | 福建省武夷山市迎宾路99号 | 住所： | 武夷山市迎宾路6号（宝龙大厦）1幢604 |
| 单位负责人： | 单位负责人： | 陈东坤 | |
| 委托代理人： | 陈颖 | 委托代理人： | |
| 联系方法： | 18960631223 | 联系方法： | 18905992340 |
| 开户银行： | 开户银行： | 中国建设银行股份有限公司武夷山支行 | |
| 账号： | 账号： | 35001676307052515274 |
签订地点：武夷山市
签订日期：2020年01月03日
微信扫码关注
