上杭县紫金小学办公楼、教师宿舍楼电梯采购项目
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
福建省政府采购合同
编制说明
1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》。
2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。
甲方：上杭县教育局
乙方：福建龙岩晟安电梯有限公司
根据招标编号为[350823]ZJ[GK]2019027的上杭县紫金小学办公楼、教师宿舍楼电梯采购项目项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：
1.1合同条款；
1.2招标文件、乙方的投标文件；
1.3其他文件或材料：□无。□无。
2、合同标的
解锁编辑
| 包号 | 品目号 | 品目编号 | 品目名称 | 商品名称 | 数量 | 计量 单位 | 产地 类型 | 单价 | 金额 | 品牌 | 型号技术 指标等 | 产品属性 | ||||
| 1 | 1-1 | A02051228 | 电梯 | 电梯 | 4 | 部 | 国内 | 338000 | 登录即可免费查看 | 富士达 | ZEXIA 800kg 1.5m/s 4/4/4、ZEXIA 1050kg 1.5m/s 6/6/6 | 无 | ||||
| 合计： | 登录即可免费查看.0000 | |||||||||||||||
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写：壹佰叁拾伍万贰仟元整（￥登录即可免费查看.0000）。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间：合同签订后180天内交货并安装完成。；
4.2交付地点：福建省龙岩市上杭县紫金小学；
4.3交付条件：验收合格。。
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：
5.1产品质量：电梯的设 计、制造、测试、验收应符合中华人民共和国下述相关的国家标准： GB/T7588-2003《电梯制造与安装安全规范》及第1号修改单。 GB/T10059-2009《电梯试验方法》。 GB/T10060-2014《电梯安装验收规范》。 GB/T10058-2009《电梯技术条件》。 GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》。 其他相关技术规范。 5.2工程质量。乙方必须严格按照电梯的施工图纸，按照国家及省市有关施工和验收行业标准及规范进行施工，无条件接受甲方委托的工程监理单位、质量监督主管部门的质量监督和管理，严把工程质量关。 5.3设备的质量保证期为货物安装、调试验收合格并取得有关部门的电梯准用许可之日起三年，在质量保证期内电梯运行发生故障，福建龙岩晟安电梯有限公司提供咨询、维修服务（含质保期内正常过运行易损备品备件的免费更换）。但不承担因业主使用、管理不当造成的元器件损坏及装修材料更换的费用。
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下： 6.1.1 验收标准：货物验收按照生产厂家的产品标准,中华人民共和国国家标准GB/T10058-2009《电梯技术条件》、GB/T10059-2009《电梯试验方法》、GB10060-2011《电梯安装验收规范》、GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》、GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》、质量技术监督管理部门的电梯验收规范及招标文件第二部分“技术规格及要求”规定。 6.1.2 验收程序：货物验收分中标人出厂检验、到货验收、最终验收三个阶段。 a.出厂检验 中标人在货物出厂前，按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，中标人应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证和有效的可靠性试验报告[海关进口手续（报关单复印件）]，业主有权在工厂现场核实。 b.到货验收 （1）货物到达后，由业主会同有关部门进行基本质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证）,该验收应达到合同规定的要求。 （2）电梯安装调试过程，卖方应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件第二部分“技术规格及要求”的规定。检验记录应提供给买方。 c.最终验收 （1）电梯安装调试（包括整机性能试验）过程，中标人应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合上述5.4.1款规定。检验记录应提供给招标人。 （2）电梯安装调试和试运行结束后，由中标人负责联系质量技术监督管理部门，依电梯使用管理有关规定及电梯买卖合同，会同业主按5.4.1款规定的标准要求进行联合验收并办理《电梯使用证》。 6.1.3验收过程所发生的一切费用由中标人承担。
6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：
不邀请。
7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：
解锁编辑
| 支付期次 | 支付比例（%） | 支付期次说明 |
| 1 | 80 | 设备到达工地经业主和监检部门开箱验收合格后支付合同总额 80%。 |
| 2 | 15 | 电梯安装调试和试运行结束，办理完《电梯使用证》并负责为买方培训设备技术管理人员和维修人员后支付 |
| 3 | 5 | 余款为质量保证金，免费保修期满后无质量和售 后 服 务问题无息付清 |
。
8、履约保证金
有,具体如下:履约保证金百分比：10%。说明：在领取中标通知书后签订合同前，中标人应向采购人提交合同价款10%的履约保证金，履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。该履约保证金在项目验收后无息退回。
9、合同有效期
至本项目电梯免费保修期满 。
10、违约责任
10.1验收的特别要求： 业主有权要求相关职能部门或有资质的第三方对本次所投货物部件进行检验，如有中标人未按照投标承诺提供货物，私自偷换零配件，以次充好，电梯实际设备配置、零部件情况与投标响应不一致，采购人将扣除金额为该台设备报价50%的违约金，中标人无条件按投标承诺更换原有设备，所造成的工期延误及其他损失由中标人一并承担。
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：除承担“假一赔十”等法律责任外，甲方随时可终止合同，一切损失由乙方自负。
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：
提交仲裁委员会仲裁，具体如下：。
向人民法院提起诉讼，具体如下：向龙岩市新罗区人民法院提起诉讼。
13、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
14、合同条款
14.1 合同的总价为设备定货运输安装、调试直至检测验收合格交钥匙过程中的所有费用，即应包含设备价、税金、技术资料费、包装、从供方到业主目的地的运输、装车、保险、卸货、工地现场至安装现场的二次搬运、吊装安装及调试、检验、验收、技术服务、培训费以及所需零配件、安装材料、风险费、有关保险费用设备竣工验收前的保管费、电梯井道照明及插座安装费、电梯安装脚手架费、电梯调试时所需的临时电源线（缆）呼唤盒、电梯验收检验费、电梯监检费、维修所需的工具、备件及清单、随机赠品、促销品、说明书、办理电梯使用证和不少于12个月免费维修保养费、政策性调价、市场变化以及合同明示的所有责任、义务和风险等其它零星不可预见费等费用。土建施工原因（如主梁、圈梁。门过梁、柱子、底坑、井道璧的垂直度等）由招标人协调土建施工方整改，除上述之外的费用由中标人自行承担。
14.2 报价其他要求
14..2.1中标人应详细了解井道图纸，了解本项目电梯设计条件，若设计井道尺寸比投报品牌井道安装尺寸大，中标人在报价中应把增加钢架等调整井道尺寸的费用计算在内；每台电梯相应的配电箱也应当包含在总报价内；施工电源方面，业主只提供电源接入点，中标人根据需要自行负责施工用电所需的电线电缆及配电箱、开关箱等设备的安装，电梯正式电源从总配电柜到电梯机房的电线电缆及机房电源箱由招标人提供（从电梯机房电源箱至电梯操控箱的电源线路由中标人负责）。
14.2.2中标人报价应考虑电梯安装时可能使用土建施工单位设备或与其配合因素等而发生费用，该费用应含在投标报价里，土建配合费暂定为中标安装费的2%，采购方不再增加其费用。
土建及第三方配合的内容：中标单位应向总包单位支付中标安装费的2%的土建配合费，（含水电费）。总包土建配合的内容及工作：总包土建单位负责井道的厅门安全防护、提供垂直运输工具、厅门及门头和门坎封堵水泥灌浆塞缝等，井道垂直度整改，井道敲打修补费用，预留合格的与电梯井道、孔洞（包括但不限于厅门外呼、层显、厅门洞、机房留洞、无机房控制柜留洞等），提供符合电梯安装国家标准的混凝土圈梁（中标单位中标之日起15日内应提供电梯井道土建图纸给总包方，与总包单位配合施工并进行跟踪到位，如未按时提供图纸或未跟踪到位导致电梯安装增加的费用由中标单位承担）、机房承重墩、机房吊钩、机房结构支撑、底坑设施混凝土基础及混凝土墩，电梯设施就位后的孔洞封堵和主机工字梁及底坑底座的混凝土回填配合工作及安装过程中的水电费等。以上包含土建等工作的费用 。
电梯安装队进场安装前7天内由中标单位向总包土建单位支付50%土建配合费，安装完工验收合格后7天内由中标单位向总包土建单位支付剩余的50%土建配合费。
14.2.3中标人报价应考虑电梯达到功能要求与大楼其他专业配合接入而发生的安装费用。
14.2.4 监检费由中标人支付。
14.2.5合同总金额为人民币大写： 壹佰叁拾伍万贰仟元整元（￥登录即可免费查看.00元整）。其中设备总价784000.00元（￥柒拾捌万肆仟元整）由福建龙岩晟安电梯有限公司开具增值税发票，安装总价：568000.00元（￥伍拾陆万捌仟元整）由福建龙岩晟安电梯有限公司开具增值税建安发票。
15、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。
15.3本合同自签订之日起生效。
15.4本合同纸质文件一式陆份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本需与备案电子文本一致，以备案电子文本为准，具有同等效力。
15.5其他：□无。□无
。
| 甲方： | 上杭县教育局 | 乙方： | 福建龙岩晟安电梯有限公司 |
| 住所： | 福建省上杭县人民路104号 | 住所： | 龙岩市新罗区曹溪镇曹溪中路218号（美月山庄）1幢5层513、514 |
| 单位负责人： | 单位负责人： | 温洪安 | |
| 委托代理人： | 委托代理人： | 温世彬 | |
| 联系方法： | 0597-3998651 | 联系方法： | 15880356095/0597-2820081 |
| 开户银行： | 开户银行： | 福建龙岩农村商业银行股有限公司龙岩营业部 | |
| 账号： | 账号： | 9090210010010000255501 |
签订地点：龙岩市新罗区
签订日期：2020年02月10日
微信扫码关注
