广播电视新闻中心一楼演播区装修工程政府采购合同
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
广播电视新闻中心一楼演播区装修工程政府采购合同
项目编号：[350425]KJ[XJ]2017028
作者：
发布时间：2018-03-13
三明市政府采购合同
编制说明
1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》。
2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。
甲方：大田县广播电视台
乙方：福建省荣兴建设工程有限公司
根据招标编号为[350425]KJ[XJ]2017028的广播电视新闻中心一楼演播区装修工程项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：
1.1合同条款；
1.2招标文件、乙方的投标文件；
1.3其他文件或材料：□无。□/。
2、合同标的
| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 商品名称 | 数量 | 金额 | 基本需求 (品牌、型号技术指标等) | 交货期 | 售后服务要求 |
| 1 | 1-1 | 装修工程 | 装修工程 | 1 | 登录即可免费查看 | / | / | / |
| 合计： | 登录即可免费查看.00 | |||||||
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写：肆拾肆万壹仟叁佰玖拾元整（￥登录即可免费查看.00）。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间：合同签订后 ( 30) 天内交货；
4.2交付地点：福建省三明市大田县均溪镇银山北路2号；
4.3交付条件：验收合格。
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：
具体详见招标人提供的施工图纸与工程量清单包括的所有工作内容（不包括空调和安防系统）。
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：
按建设行政主管部门的有关规定要求提供。
6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：
不邀请。
7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：
(1)进度付款额度和付款方式: 工程竣工验收合格后，甲方支付工程总造价（含设计变更的调整和招标人中间签证增减工程量部分）的80%；结算审计后且无质量问题支付至合同价款的95%。(2)以银行转账方式支付。每次支付进度款前承包方应提供等额正式发票给发包方（需提供大田县税务部门正式发票），否则发包人有权不予支付。工程竣工结算必须经审计机关进行审计，并以审计结果作为工程价款结算的依据。。
8、履约保证金
有,具体如下:无。
9、合同有效期
有效期限至保修期满。
10、违约责任
承包人派出施工现场主要施工管理人员，经发包人批准更换的，其接替人员的水平和能力不得低于被替换人员，并按以下标准由承包人向发包人交纳违约金：——更换项目经理每人次2万元人民币；——更换项目技术负责人每人次2万元民币；——更换其他管理人员每人次1万元人民币。若承包人不能按期组织人员到位，则发包人有权参照以上标准向承包人收取违约金，并责令承包人履行承诺，若承包人不履行承诺，发包人有权取消承包人中标资格或中止合同，其全部责任和损失由承包人承担。上述承包人向发包人交纳的赔偿金或因违约赔偿发包人损失的，由发包人从承包人的工程款中抵扣或从承包人的履约担保中支取。调换的项目负责人及主要技术人员、更换投标文件中承诺使用的机械设备的，应当经招标人同意，调换后的项目负责人及主要技术人员的资格、业绩和信誉，或者更换后的机械设备的性能、规格和数量不得低于投标文件中承诺的条件。逾期竣工违约金的计算方法：总工期每延误一天罚款 1000元人民币，超过7天没有完成的，每天罚款5000元，由发包人直接从承包人的工程款扣抵。逾期竣工违约金的限额: 最高误期为合同金额的10％ ，增加：在工程施工过程中，若出现后续图纸或设计变更资料的交付时间可能影响工程进度时，承包人应立即通知发包人及监理工程师，通知应包括所需的图纸或指令、需要的理由和时间、承包人的通知应在该项内容实施前合理的时间内提出。否则造成工期延误由承包人负责。 。
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：/。
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：
提交仲裁委员会仲裁，具体如下：。
向人民法院提起诉讼，具体如下：向甲方所在地人民法院提起诉讼。
13、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
14、合同条款
根据实际情况填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。
15、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。
15.3本合同自签订之日起生效。
15.4本合同纸质文件一式陆份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本需与备案电子文本一致，以备案电子文本为准，具有同等效力。
15.5其他：□无。□/。
| 甲方： | 大田县广播电视台 | 乙方： | 福建省荣兴建设工程有限公司 |
| 住所： | 大田县文山路13号 | 住所： | 福州市仓山区下藤路353号福苑1#602 |
| 单位负责人： | 单位负责人： | 吴光灿 | |
| 委托代理人： | 委托代理人： | 叶玉勇 | |
| 联系方法： | 13385085288 | 联系方法： | 13507555492 |
| 开户银行： | 开户银行： | 中国工商银行股份有限公司福州三叉街支行 | |
| 账号： | 账号： | 1402024309600040674 |
签订地点：大田县城关
签订日期：2018年03月13日
关闭窗口
微信扫码关注
