施工合同[合同备案]
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
合同协议书
发包人(全称) : 界首市环境卫生管理局:
承包人(全称) : 界首市华钰建筑工程有限公司:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就砖集镇、邴集乡垃圾收集站及公厕工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称: 界首市环境卫生管理局垃圾收集站、公厕建设工程
工程地点: 界首市砖集镇、邴集乡。
2.工程立项批准文号:
3.资金来源: 财政资金。
4.工程内容: 厕所、垃圾中转站，建筑面积294.72㎡。
5.工程承包范围: 包工、包料。
二、合同工期: 有效工期45 天。以实际开工日期为准。
三、签约合同价: 伍拾陆万壹仟玖佰贰拾伍元捌角捌分
(￥登录即可免费查看.88 元)
四、合同文件及解释顺序
合同文件的组成及解释顺序:执行通用条款1.4
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1本合同除使用汉语外，不使用其它语言文字。
3.2 适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规: 所有现行适用的法律。
3.3 适用标准、规范
适用标准、规范的名称: 所有现行适用的标准、规
范。
发包人提供标准、规范的时间: 发包不提供。
国内没有相应标准、规范时的约定: 签订合同时双方具
体协商。
五、发包人工作
5.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时
间: 已具备。
(2) 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地
的时间、地点和供应要求: 下达开工令之前。
(3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:
已具备。
(4) 工程地质和地下管线资料的提供时间: 开工前7
天。
(5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间: / 。
(6) 水准点与坐标控制点交验要
求: 。
(7) 图纸会审和设计交底时间: 开工令下达前一
周内。
(8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作: / 。
(9) 双方约定发包人应做的其他工作: 根据需要双方在签定合同时约定或在以后的补充条款中约定。
六、承包人工作
6.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作:
(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设
计文件提交时间:。
(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间:每月25 日之
前报工程进度、计划报表。
(3) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要
求:
(4) 双方约定承包人应做的其它工作: 签订施工合同时另行约定。
七、工期延误
7.1双方约定工期顺延的其它情况: 以下原因造成工程工
期延误，按跟踪审计方案程序确认，工期相应顺延。
(1)发包人未能按约定的时间提供图纸及开工条
件;
(2)发包人未能按约定日期支付工程进度款，致使施工不
能正常进行;
(3) 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施
工不能正常进行:
(4)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停
工累计超过8小时;
(5) 设计重大变更。
(6) 不可抗力。
对于上述原因，承包人应采取一切必要的措施，避免上述事件对工期的影响。
八、合同价款及调整
8.1本合同价款采用(1) 方式确定。
(1) 采用固定总价合同，合同价款中包括的风险范围:
人工、材料、机械费用的市场价格变化，除政策性调整及不
可抗力以外的其他风险。
施工过程中发生经济签证，变更等，经招标人同意后按
程序支付。
风险费用的计算方法: 投标人在投标报价时已经考虑，
不再另行计取。
风险范围以外合同价款调整方法: 变更价款和签证价款等风险以外费用另加。
(2)采用固定单价合同，综合单价不再调整。
(3)采用可调价格合同:
(4)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定:
/ 。
9.2变更的范围
关于变更的范围约定: 1、工程变更执行《界首市政府投资变更管理办法》;2、图纸变更经监理单位签章审核，甲方代表认可，设计部门签章，方可调整;3、经济签证经监理单位签证审核，甲方代表认可并加盖单位公章，方可调整;4、本次招标工程变更及签证部分最终结算款以审计部门审计为准。
8.3 双方约定合同价款的其它调整因素:
(1)由于设计变更、签证等引起的工程量变化，按实际调整。设计变更、签证引起新的工程量清单项目，其相应综合单
价按以下规则由承包人提出，经发包人、审计单位、监理单位共同确认后作为结算依据
a.投标报价中已列的项目，按投标报价中的综合单价计
算;
b.工程量清单中未列的项目，承包人投标报价中有相同或
类似综合单价的，按相同或类似单价计量; 承包人投标报价中无相同或类似综合单价的，参照招标文件重新组价; 其中材料价格按投标人投标报价中的材料价格执行; 若投标报价中没有，执行施工时阜阳市建设工程造价管理站发布的信息价，阜阳市建设工程造价管理站发布的信息价中若没有，按造价管理部门备案价格执行; 机械台班单价按上述机械台班费用定额执行; 人工费单价按安徽省最新政策文件规定执行。重新组价部分时按招标控制价与中标人投标报价同比例下浮后进行结算。
九、工程预付款
9、工程量确认
9.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间: 每月25
日前。
9.2 工程款(进度款) 支付
1、工程合格完工后随进度支付，待支付至80%时验收并结
算审核结束后付至结算总价的95%; 留结算总价的5%为保修
金，保修金的退还按有关规定执行。经考核并在工程竣工验收合格一年后，付清余款。
2、工程竣工验收合格后20天内，乙方应提交工程结算并
将有关竣工资料送交甲方。甲方在五个工作日内提交工程造价咨询审计部门，在正常情况下，审价部门在一个月内完成工程结算款的审核。
十、竣工验收与结算
10、竣工验收
10.1承包人提供竣工图的约定:
10.2 中间交工工程的范围和竣工时间:
竣工验收: 工程完成合同约定的全部工程内容后10 天内招标人组织工程竣工验收，工程竣工验收合格后开始计算质量保证期。
十一、质量标准
符合国家规范规定合格标准，质保期符合国家规定。
十二、争议
12.1争议
12.2 双方约定，在履行合同过程中产生争议时:采取第(2)
种方式解决。
(1)请界首仲裁委员会调解:
(2)向界首市人民法院提起诉讼。
十三、其它
13.1工程分包
13.2本工程承包人未经发包人同意，不得将全部或部分工
程分包给他人，否则，视为违约，并承担相应责任。
13.3 不可抗力
4. 双方关于不可抗力的约定:执行通用条款21条
5.合同一式四份，甲乙双方各两份。
十四、合同的最终解释权归招标人所有。
发包人: （单位盖章） 承包人：（单位盖章）
法定代表人或其 法定代表人或其
委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)
2018年 月 日 2018年 月 日
微信扫码关注
