水仙花大桥养护及彩化政府采购合同
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
漳州市政府采购合同
编制说明
1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》。
2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。
甲方：漳州市市政工程管理处
乙方：福建隆和泰建设工程有限公司
根据招标编号为[350600]CS[GK]2017009的水仙花大桥养护及彩化项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：
1.1合同条款；
1.2招标文件、乙方的投标文件；
1.3其他文件或材料：□无。□。
2、合同标的
| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 商品名称 | 数量 | 金额 | 基本需求 (品牌、型号技术指标等) | 交货期 | 售后服务要求 | 采购单位 | 联系人 | 报价单位 | 联系方式 | ||||
| 1 | 1-1 | 市政公共设施管理服务 | 市政公共设施管理服务 | 1 | 登录即可免费查看 | [350600]CS[GK]2017009 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 漳州市市政工程管理处 | 登录即可免费查看/18659621596 | 福建隆和泰建设工程有限公司 | 登录即可免费查看 | ||||
| 合计： | 登录即可免费查看.00 | |||||||||||||||
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写：贰佰捌拾捌万零壹佰陆拾捌元整（￥登录即可免费查看.00）。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间：工期为20日历天；
4.2交付地点：福建省漳州市芗城区水仙花大桥；
4.3交付条件：经竣工验收合格。
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：
水仙花大桥桥拱进行油漆彩绘施工，桥梁梁体、桥墩及栏杆进行全面的油漆涂装。
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：
按相关规定规范要求组织竣工验收。 （一）、施工单位应提供施工作业中每一道工序品质确认，并经监理确认，才进入下一道工序的施工过程品控清单。 （二）、经第三方检测机构提供的关于油漆本身质量合格及油漆膜厚、附着力检测报告。
6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：
不邀请。
7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：
工程竣工并经有关部门验收合格后，采购人支付至工程造价总额的97%，剩余3%作为质量保修金。工程质量保修金于项目验收后起，整体保修期（一年）满后15个工作日内，无息退还。。
8、履约保证金
有,具体如下:按照中标金额10%额度提供履约保函。
9、合同有效期
合同签订即刻生效。
10、违约责任
（1）逾期竣工 因中标人原因造成工期延误，逾期竣工的违约金按人民币20000元/天累计赔偿。工期延误赔偿费可以在工程总价（或履约保证金）中扣除。 （2）人员违约 中标人需按投标时拟派的人员进行配备，否则按违约处理，违约金按2000元/人·天从工程总价中扣除。 （3）中标人在合同签订后开工前，须对拟派本工程的作业人员缴纳工程一切险并承担费用，否则按违约处理，违约金按10000元/人从工程总价中扣除，由此产生的一切责任和损失均由中人负全责。（投标人在投标时需提供承诺书）。
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：乙方应赔偿甲方一切损失。
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：
提交仲裁委员会仲裁，具体如下：。
向人民法院提起诉讼，具体如下：漳州市芗城区人民法院。
13、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
14、合同条款
补充：
（一）、乙方在施工过程中必须配合甲方的要求，做到令行禁止，根据实际情况调整施工进程。
（二）、乙方施工过程接受甲方及甲方聘请监理单位对施工安全、品质管控的建议，并做好施工过程品控记录，作为甲方验收依据。
（三）、项目整体保修期为一年，桥身梁体、桥墩及钢管拱油漆使用寿命不少于10年；在使用期内，不得出现开裂，脱皮、褪色、粉化等情况。
15、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。
15.3本合同自签订之日起生效。
15.4本合同一式陆份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执甲方叁份、乙方贰份份，送备案壹份，具有同等效力。
15.5其他：□无。□。
| 甲方： | 漳州市市政工程管理处 | 乙方： | 福建隆和泰建设工程有限公司 |
| 住所： | 漳州市芗城区水仙大街中段污水提升泵站综合楼 | 住所： | 福家园1712号 |
| 单位负责人： | 单位负责人： | 翁国财 | |
| 委托代理人： | 委托代理人： | 吴妙玲 | |
| 联系方法： | 18659621596 | 联系方法： | 登录即可免费查看 |
| 开户银行： | 开户银行： | 中国银行股份有限公司漳州芗城支行 | |
| 账号： | 账号： | 410464207826 |
签订地点：漳州市芗城区
签订日期：2018年01月09日
签订日期：2018年01月09日
微信扫码关注
