济南市市中区党家片区东西四号路(重汽路-党贤路)道路建设工程项目景观绿化工程
微信分享
关注项目
标讯收藏
项目名称 | 省份 | ||
业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
总投资 | 建设年限 | ||
建设地点 | |||
审批机关 | 审批事项 | ||
审批代码 | 批准文号 | ||
审批时间 | 审批结果 | ||
建设内容 |
济南市市中区党家片区东西四号路(重汽路-党贤路)道路建设工程项目景观绿化工程
发布日期:2024-01-17
发布日期:2024-01-17
合同名称 | 济南市市中区党家片区东西四号路(重汽路-党贤路)道路建设工程项目景观绿化工程 | 发包人 | 济南正盛基础设施建设工程有限公司 |
承包人 | 山东道正建设集团有限公司 | 合同工期 | 180 |
合同价款 | 登录即可免费查看元 | 合同规模 | 31700㎡元/㎡ |
工程项目地点 | 党家片区内,西起党贤路,东至南北二号路 | 合同签订时间 | 2024-01-03 |
质量标准 | 合格 | 合同生效时间 | 2024-01-03 |
违约责任 | 16.1.2 发包人违约的责任 发包人违约责任的承担方式和计算方法: (1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:双方另行协商确定。 (2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: / 。 (3)发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: / 。 (4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:发包人承担违约责任,工期顺延。 (5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: / 。 (6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:发包人承担违约责任,工期顺延。 (7)其他: / 。 16.2 承包人违约16.2.1 承包人违约的情形:承包人违约的其他情形:因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的,承包人应承担采取返工、修理等补救措施,使工程质量达到约定的质量标准并承担全部费用,因此导致的工期逾期,承包人承担工期逾期违约金2万元/天。 | 履约担保 | 无 |
解决争议的办法 | 争议解决 20.3 争议评审 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定: / 。20.3.1 争议评审小组的确定 争议评审小组成员的确定: / 。选定争议评审员的期限: / 。 。 争议评审小组成员的报酬承担方式: / 。其他事项的约定: / 。20.3.2 争议评审小组的决定 合同当事人关于本项的约定: / 。20.4仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 (2) 种方式解决: (1)向 济南 仲裁委员会申请仲裁; (2)向 工程所在地 人民法院起诉。 | 支付担保 | 无 |
其他内容 | / | 备注 | 空 |