济南黄河数字经济综合商务中心(华山北片区安置一安置二区保障房)工程总承包(epc)二标段合同
微信分享
关注项目
标讯收藏
项目名称 | 省份 | ||
业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
总投资 | 建设年限 | ||
建设地点 | |||
审批机关 | 审批事项 | ||
审批代码 | 批准文号 | ||
审批时间 | 审批结果 | ||
建设内容 |
济南黄河数字经济综合商务中心(华山北片区安置一安置二区保障房)工程总承包(epc)二标段合同
发布日期:2024-01-25
发布日期:2024-01-25
合同名称 | 济南黄河数字经济综合商务中心(华山北片区安置一安置二区保障房)工程总承包(epc)二标段合同 | 发包人 | 济南发展国有工业资产经营有限公司 |
承包人 | 中铁建工集团有限公司,山东万方建筑工程设计有限公司 | 合同工期 | 800 |
合同价款 | 登录即可免费查看元 | 合同规模 | 93125.92㎡元/㎡ |
工程项目地点 | 项目位于大桥路以东,道元街以南,太白大街以北 | 合同签订时间 | 2023-12-27 |
质量标准 | 合格;工程质量符合现行国家、省、市法律法规和有关工程施工验收规范和标准的要求;本工程施工项目的材料、设备、施工,符合现行的中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。 | 合同生效时间 | 2023-12-27 |
违约责任 | 15.1.3 发包人违约的责任 发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和(或)延误的工期, 并支付承包人合理的利润。此外,合同当事人可在专用合同条件中另 行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。 15.2.3 承包人违约的责任 承包人应承担因其违约行为而增加的费用和 (或) 延误的工期。 此外,合同当事人可在专用合同条件中另行约定承包人违约责任的承 担方式和计算方法。 15.3 第三人造成的违约 在履行合同过程中,一方当事人因第三人的原因造成违约的,应 当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷,依 照法律规定或者按照约定解决。 | 履约担保 | 银行保函 |
解决争议的办法 | 20.1 和解 合同当事人可以就争议自行和解,自行和解达成协议的经双方签 字并盖章后作为合同补充文件,双方均应遵照执行。 20.2 调解 合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他 第三方进行调解,调解达成协议的,经双方签字盖章后作为合同补充 文件,双方均应遵照执行。 20.3 争议评审 合同当事人在专用合同条件中约定采取争议评审方式及评审规则解决争议。 20.4 仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项产生的争议,合同当事人可以在专用合同 条件中约定以下一种方式解决争议: (1)向约定的仲裁委员会申请仲裁; (2)向有管辖权的人民法院起诉。 20.5 争议解决条款效力 合同有关争议解决的条款独立存在,合同的不生效、无效、被撤 销或者终止的,不影响合同中有关争议解决条款的效力。 | 支付担保 | 银行保函 |
其他内容 | 详见合同附件 | 备注 | 空 |