高新百联奥特莱斯一期改造项目施工
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
高新百联奥特莱斯一期改造项目施工
发布日期：2024-03-12
发布日期：2024-03-12
| 合同名称 | 高新百联奥特莱斯一期改造项目施工 | 发包人 | 济南百联商业管理有限公司 |
| 承包人 | 上海建工一建集团有限公司 | 合同工期 | 75 |
| 合同价款 | 登录即可免费查看元 | 合同规模 | 15246㎡元/㎡ |
| 工程项目地点 | 济南市高新区孙村春晖路6777号 | 合同签订时间 | 2024-03-05 |
| 质量标准 | 一次性验收合格,合格率100% | 合同生效时间 | 75 |
| 违约责任 | 1）承包人原因造成工期延误的，每逾期一日，承包人向发包人偿付合同总价款万分之二的违约金，此款在应付工程款中扣除，上限合同价的3%。 2）承包人工程质量经验收不能达到一次性验收合格的，应负责无偿修理或返工，直至工程质量合格，由此产生的费用及给发包人造成的损失由承包人承担，并由承包人向发包人支付合同总价款2％的违约金。如因修理或返工导致工期延误，应一并承担工期延误的违约责任。 | 履约担保 | 银行保函 |
| 解决争议的办法 | 向工程所在地人民法院起诉 | 支付担保 | 无 |
| 其他内容 | 承包人需在合同签订后 7 日内提供合同金额的 10%的履约保函至发包人 | 备注 | 空 |
微信扫码关注
