湖南省常德市森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目（四标段））-工程招投标项目合同公告
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
湖南省常德市森林火灾高风险区
森林防火应急道路建设项目(四标段)
建设单位:常德市林业局
汉寿县林业局
施工单位:路达建设集团有限公司
签订日期: 二零二四年五月
目 录
一、施工合同协议书
二、中标通知书
三、标价的工程量清单
四、廉政合同
五、施工安全合同
2
湖南省常德市森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目
施工合同
甲方:_ 常德市林业局 (以下简称“甲方”)
i…<
汉寿县林业局
乙方:
路达建设集团有限公司 (以下简称“乙方”)
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法
律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,常德市林业局为实施
湖南省常德市森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目四标段,已接
受路达建设集团有限公司对该项目施工的投标,现双方达成如下协议。
一、项目基本情况
湖南省常德市森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目-四标段
主要施工内容:本标段施工范围在汉寿县境内,汉寿滨湖国有林场7.52km,
汉寿集体林区1.69km,全长9.21km。主要技术标准:计算行车速度15公
里/小时路基宽 4m,路面宽3m,林区公路四级标准。
二、合同文件构成
下列文件应视为构成合同文件的组成部分:
(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清
文件和补充资料);
(2)中标通知书;
(3)投标函及投标函附录;
(4)项目专用合同条款;
(5)公路工程专用合同条款;
3
(6)通用合同条款;
(7)工程量清单计量规则;
(8)技术规范;
(9)图纸;
(10)已标价工程量清单;
(11)乙方有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;
(12)其他合同文件。o
上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致
之处,以上述文件的排列顺序在先者为准。
三、合同价格、工期、质量标准
1、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:
人民币(大写):伍佰壹拾伍万玖仟捌佰陆拾叁元整(￥:5159863.00 元)。
2、乙方项目经理:覃邦勇。乙方项目总工:韩炜。
3、工程质量符合竣工验收合格要求。
4、乙方就按照监理人指示开工,工期为180日历天(如果省、市政府
或行业主管部门有要求提前完工,按提前完工时间执行),缺陷责任期1
年,保修期3年,缺陷质责任期、保修期自实际交工日期起算。
四、甲方责任及义务
1、甲方负责筹集项目建设配套资金,确保工程进度款及时支付。
2、监理工程师下达开工令以后,甲方按照计划建设任务及时向乙方提
供工作面,乙方根据甲方规定的任务要求及时安排施工进场,不能影响工
期。
3、甲方在施工过程中为乙方创造良好的施工环境,确保乙方施工能顺
利进行,如发生非乙方原因造成的村组及群众矛盾,甲方应积极协调化解。
4、甲方承诺按合同和招标文件约定的条件、时间和方式审批乙方的支
4
付文件。
5、乙方在工程完工10天以后向甲方提交完整的验收资料和验收申请,
甲方负责组织参与交、竣工验收。
五、乙方责任及义务
1.乙方应成立工程项目部,落实好专业的技术人员和安全管理人员,
组织劳务施工队伍和机械设备进场施工,完成本合同范围内的施工任务和
其它事宜。
2、乙方按规定做好驻地建设,人员配备,车辆等设施配备。
3、乙方应按国家有关法律、法规做好项目开工前的各项审批手续,购
买工伤保险、商业险。
4、乙方严格按照规划及甲方确定的线位、工程量组织施工,擅自调整
线路,增减工程任务所造成的一切后果由其负责。
5、乙方要按上级主管部门及招标文件约定抓好施工管理,禁止违法分
包转包,抓好劳务承包,如有分包转包,甲方有权利和责任上报省、市主
管部门,纳入诚信体系评价。
6、乙方应按甲方和国家有关标准与要求,认真抓好质量管理工作,对
不按程序施工,不服从管理的施工队伍,甲方有权责令退场。
7、乙方应切实抓好项目安全管理,健全安全管理制度,配备足够的安
全人员,定期召开安全例会。
8、乙方须及时向甲方提供施工报表、施工原始资料、交竣工验收资料
等相关资料。
9、如果由于乙方的原因不能按合同条款规定的工期内完成合同,则每
延误一天扣款人民币 500.00 元,并承担相应的违约责任,如因甲方导致的
工期延误,应当顺延工期,补偿乙方停工、误工的实际损失;如因双方协
商变更工程量而导致的工期延误,或是由于不可抗力因素导致的工期延误,
5
这两种情况双方均不需要承担违约责任。
10、由乙方按照工程量清单的单价及总额价向保险公司投保,并支付
相关费用,甲方不单独支付。所有保险必须在监理工程师下达开工令之前
办理完毕,否则不予开工。所有安全责任事故由乙方负责,甲方概不担责。
六、工程计量、结算
1、甲方签发开工令后,甲方按合同价的30%支付乙方作为工程预付款,
在每次计量拨款时,按照付款比例扣回。
2、甲方按每月每期计量支付文件支付工程进度款,工程计量及计量款
支付程序为:乙方申请一甲方审批(自乙方申请日期起14天内完成核查)
一从专项资金中扣除计量款的3%作为质保金后支付给乙方。
3、设计外变更的工程量由甲方按照需要和实际情况提出具体要求,由
乙方申请施工变更,变更程序为:乙方申请一经甲方批复后实施。
4、乙方工程量计量方式
(1)由乙方申报合格完成工程数量、甲方按中标清单单价进行结算。
(2)由监理、业主按照相关规范要求对完成工程量进行验收并确定工程
数量。
5、工程竣工验收合格后,甲方应在收到乙方竣工付款证书14天内将
应支付款付给乙方。报财政投资评审中心验收评审,最终决算金额以财评
结算报告为准。缺陷责任期1年(自实际交工日期起算),缺陷责任期终
止证书签发后,甲方应出具最终结清证书后的14天内,将应支付款给乙方。
保修期为3年(自实际交工日期起算),质量保修范围包括路基、路面、
涵洞、防护工程、交安工程等。
6、预留合同价款3%的部分等项目验收合格后7个工作日内支付。乙方
在项目验收前将质保金(即合同价款的3%)以银行保函的形式抵押给甲方。
七、违约责任和争议解决方式
6
1、乙方的施工质量不符合建设工程质量验收法律法规要求和项目初步
设计文件要求的,应按甲方要求的时间进行返工,并承担返工费用,工期
不予顺延。
2、非甲方原因,乙方不履行本合同规定的义务,致使工作延误,甲方
有权要求其强制履行或解除合同,并要求乙方等额赔偿由此造成的工期、
资金等一切损失。
3、甲方不及时给出必要指令、确认、批准,不按合同约定履行各项义
务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约责任(包括赔
偿因其违约给乙方造成的窝工等损失等),并相应顺延工期。
4、经甲方事先书面同意后,乙方可以分包其应履行的合同义务但不得
将全部项目或者项目中的主体或关键性项目转让给其他公司。本合同分包
履行的,乙方就本项目和分包项目向甲方负责,分包公司就分包项目承担
责任。未经甲方事先书面同意,乙方不得分包其应履行的合同义务,如有
发生,甲方有权要求乙方无条件清理退场,所造成的工期、资金等一切损
失由乙方负责赔偿。
甲乙双方在履行合同中发生争议时,双方当事人可以就工程争议自行
和解或请求第三方调解。和解或调解达成协议的,经双方签字后作为合同
补充文件并遵照执行。和解或调解不成时,如果协商不能解决,双方可选
择以下第②种方式解决:
①向甲方所在地仲裁委员会提出仲裁;
②向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定
1、合同未尽事宜,双方签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
2、本合同一式九份,甲方执六份、乙方执三份。自双方法定代表人或
授权代理人签字并盖章后生效,全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责
7
任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
甲方:(盖单位章) 甲方:(盖单位音)
常德市林业局 汉寿县林业局
法定代表火或 法定代表人或
其授权的代观人:
其授权的代理
p√年S月,0日| 年 月 日
乙) 盖单位早‘
路达建设集团有限公司
法定代表人或
其授权的代理人:
q 勇
年 月日
8
微信扫码关注
