[井政采字[2024]36号]罗浮镇长古岭村社背至邓家道路建设项目合同公示
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
合
同
书
项目名称：罗浮镇长古岭村社背至邓家道路建设项目
项目编号：井政采字<2024>36号
委托方（甲方）：井冈山市罗浮镇人民政府
中标方（乙方）：江西新川建设工程有限公司井冈山分公司
施工合同
甲方：井冈山市罗浮镇人民政府
乙方：江西新川建设工程有限公司井冈山分公司
甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政 府采购法》、《中华人民共和国建筑法》等其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 2024 年 7 月 12 日 井冈山久远工程咨询有限公司关于项目的成交通知书和磋商文件（项 目编号：井政采字<2024>36 号）的要求协商一致，签订本合同。所 有附件及本项目的磋商、响应文件、会议纪要、协议等均为本合同不 可分割之一部分。
第一条合同文件的组成：
以下内容是组成本合同文件不可分割的部分：
1.本工程施工合同；
2.磋商文件、答疑澄清文件；
3.响应文件；
4.双方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件。
第二条工程概况
工程名称：罗浮镇长古岭村社背至邓家道路建设项目 工程地点：井冈山市罗浮镇
工程内容：详见工程量清单。
第三条合同工期
开工日期：2024 年 7 月 16 日
竣工日期：2024年9月16日
合同工期总日历天
第四条质量标准与安全
1.工程质量：
工程质量符合国家施工验收规范合格标准。
2.工程安全
（1）严格执行《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建 筑法》《建设工程安全生产管理条例》《安全生产许可证条例》等法 律和法规的规定。
（2）施工中乙方应按工程建设安全生产相关规定组织施工，采取必 要的安全防护措施确保施工安全。因乙方原因造成施工中发生的一切 安全事故由乙方负责，与甲方无关。乙方施工期间应购买工地有关作 业人员的安全保险，费用由乙方承担。甲方不得要求乙方违反安全管 理的规定进行施工。
第五条合同价款与支付
1.签约合同价：登录即可免费查看.00 元（大写）壹佰肆拾捌万陆仟捌佰肆拾 贰元整。
2.合同价格形式：
（1）本工程工程量清单项目实行固定综合单价，其综合单价除约定 外不以其他任何因素变化而作调整，工程量按实际结算。
（2）规费项目和税金项目的结算金额根据其计算基数的变化而作相 应的调整。
3.付款方式：每月按工程形象进度 60%支付工程款；工程竣工验收前，累计拨款不超过合同价款的 80%，工程竣工验收合格并审计完成后，工程款付至 100%
户名：江西新川建设工程有限公司井冈山分公司
开户行：中国建设银行井冈山支行
账户：3605 0184 0250 0000 1040
第六条承包方式
1.甲方以包工包料包工期的形式发包给乙方，实行施工质量监督管 理。
2.乙方以包工包料包工期的形式承包所列施工内容，独立管理，自主 经营并接受甲方按施工质量检验评定标准来监督管理。
3.乙方所承包的工程项目未经甲方同意不得转包、分包。
第七条工期延误
1.如果由于以下原因造成竣工日期的延误，甲方应与乙方协商决定延 长竣工时间的期限。
（1）额外的或附加的工程数量。
（2）由甲方的原因造成的延误、障碍、停工。
（3）不可抗力。
（4）可能会出现的，不属于乙方过失或违约造成的。
2.非上述原因，乙方不能按合同工期完成，应承担违约责任，并向甲 方支付赔偿费。赔偿费支付办法按下列第条。
（1）乙方在承诺书中自报的赔偿费和限额。
（2）按合同工期每推延 天赔偿合同价格的 %。限额为合同价格 的 %。甲方有权从乙方的履约保证金中扣除此项赔偿费。此赔偿费 的支付并不能解除乙方完成工程的责任或合同规定的其它责任。如果 乙方在达到最高限额后能不能完工，甲方可考虑终止合同。
第八条技术规范
1.本工程采用的技术规范采用国家现行工程施工验收技术规范、规 定，条例标准。
2.对材料的质量和试验要求
乙方必须在材料进场报验时提供三证（出厂证，合格证，材料检验报 告），其品质不得低于磋商文件、设计规定及甲方规定的质量等级要 求。
第九条保修
1.乙方所有材料和设施设备质保期为一年，其他工程有保修期规定的 按规定执行。保修期自竣工验收合格之日起计算。
2.设备的保修费除按上述要求的质保期进行保修外，必须按国家对该 类产品的“三包”要求进行保修。
第十条争议及仲裁
1.本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2.当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在 执行中发生的争议双方同意由甲方所在地人民法院诉讼。
第十一条其他约定
针对本项目中有特殊要求的专业，乙方应具备相关的施工资质，否则，乙方应与甲方商榷并经甲方同意后，委托具有相关专业资质的 施工单位进行施工，由此所发生的一切费用由乙方自行承担。
2.甲方有权要求乙方撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成 严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术管理人员或建 造师，直至甲方满意为止，由此造成的全部直接和间接损失及相应法 律责任由乙方承担。
3.其他未尽事宜按《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国政 府采购法》相关条款执行。
4.本合同一式伍分，甲、乙双方各执两份，代理机构一份。
甲方(盖章)： 乙方（盖章）：
法定代表人（委托代理人）: 法定代表人（委托代理人）:
联系方式： 联系方式：
微信扫码关注
