G9221杭甬高速宁波段三期工程威海路至柴桥段全线工程测量控制网联测项目招标公告
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
G9221杭甬高速宁波段三期工程威海路至柴桥段全线工程测量控制网联测招标公告
招标编号：XM2024GZBC-ZJJSHYSQ-0002
1.招标条件
本项目G9221杭甬高速宁波段三期工程威海路至柴桥段初已由宁交通运输部以交公路函【2023】219号文批准建设，项目业主为：浙江宁波杭甬复线三期高速公路有限公司，受浙江交工集团股份有限公司（SG01标段）、浙江交工集团股份有限公司和中交路桥建设有限公司（SG02标段）、浙江交工路桥建设有限公司（SG03标段）、浙江交工国际工程有限公司（SG04标段）、宁波交通工程建设集团有限公司（SG05标段）、中交第二公路工程局有限公司（SG06标段）各土建施工承包人委托项目业主，负责全线工程测量控制网联测的招标，资金来源为自筹，项目已具备招标条件，招标人为浙江宁波杭甬复线三期高速公路有限公司，现对该项目全线工程测量控制网联测进行公开招标，实行资格后审。
2.项目概况和招标范围
2.1项目概况：本项目路线起于镇海区，接杭甬高速宁波段一期工程威海互通，沿海涂向东至镇海港区，穿越镇海港区后设斜拉桥跨越甬江，再跨越小浃江至永祥铸造厂，后避绕小港污水处理厂于宁波亚洲浆纸业厂区内堆场穿过，沿山体向南上跨宏源路至通途路，设戚家山枢纽实现与规划甬州高速复线及通途路的交通转换，路线向东设长隧道穿越四顾山，经千亩岙水库后于猫山设服务区，穿500kV高压线后，于富春江路及钱塘江路设菱形互通，串联拟建富春江高架快速路完成快接高的交通转换，路线向东并入进港路走廊，而后沿进港路向东至闽江路，线位折向东南，沿集装箱货运二通道西侧通过，上跨北仑铁路支线后，设陈华节点互通实现与集装箱二通道的交通转换，跨越国道329后路线向东，设霞浦节点枢纽连接穿山疏港高速，路线往东跨越穿山港货运铁路，止于北仑柴桥附近，接正在施工的六横公路大桥一期工程柴桥枢纽预留节点，路线全长26.15km。全线共设置桥梁23.041km/7座，隧道1.14km/1座，桥隧比为92.47％。设置互通式立交5处（威海互通、戚家山复合枢纽、富春江互通、陈华霞浦复合枢纽、柴桥枢纽），服务区1处（千亩岙服务区）、养护工区1处、路段管理及监控分中心1处、桥隧管理所1处、匝道收费站3处。同步建设富春江互通式立交连接线1.99km。还建进港路共线地面道路5.014km。全线采用双向六车道高速公路标准，设计速度100公里/小时，路基宽度33.5米，桥梁宽度33.0米，桥涵设计汽车荷载采用公路-I级，其他技术指标按照《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）执行。其中威海互通C、D匝道设计速度为60km/h，匝道标准断面宽度为10m（均为桥梁）。连接线采用一级公路标准。
2.2招标范围：本次招标设1个标段，即第CLZX01标段，主要招标内容为：a.包括负责本工程全线范围内首级控制点测量及复测工作，做好杭甬复线一期、甬舟复线二期及六横梅山疏港高速项目相邻测量控制点的对接工作。b.负责制定整体测量控制方案、各施工单位（6个土建施工标段）施工加密网审核、抽检、贯通、衔接测量、长隧道测量控制抽检、制定专项测量方案等工作。c.协助监理审查土建施工承包人的施工测量方案。d.完成招标人、土建施工承包人交办的与工程控制测量工作有关的其它事项。
2.3服务期：自合同签订之日起至各土建施工合同段全部交工验收，且提交所有测量成果报告止。
3.投标人资格条件、要求
3.1（1）具有有效期的企业法人营业执照（或事业单位法人证书）；（2）具备住建部门颁发的工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类（工程测量）甲级资质，或省级及以上（含直辖市）自然资源部门颁发的测绘甲级（专业范围须包含：工程测量）资质。
3.2自2019年1月1日（以合同协议书或委托书签订时间为准）以来，独立承担过一座特大桥梁的首级控制网布设（或施工测量）任务。
3.3本次招标不接受联合体投标；
3.4每个投标人可在招标中对 1 个标段（合同包）投标，每个投标人允许中 1 个标。参加多标段（合同包）投标的投标人，须对每个标段（合同包）单独递交投标文件。
3.5自 2021年 1 月 1 日至投标截止日期间投标人或拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网查询显示内容为准，时间以法院判决书判决日期为准）；
3.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标,否则相关投标均无效。
3.7 G9221杭甬高速宁波段三期工程威海路至柴桥段施工或监理中标单位，以及其所属或为其服务的测量机构均不能参加本次投标。
4.招标文件的获取
4.1潜在投标人可访问浙江交通集团电子招标采购管理系统，网址为https://cncico.zjgzzc.com/cms/default/webfile/index.html进行供应商注册。本项目招标文件（含招标图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。
4.2招标文件网上下载时间：2024-07-24至2024-07-29。
4.3未取得浙江交通集团电子招标采购管理系统数字证书的潜在投标人，应先办理浙江交通集团电子招标采购管理系统CA数字证书，具体办理指南请登录浙江交通集团电子招标采购管理系统（网址https://cncico.zjgzzc.com/cms/default/webfile/index.html）→《浙江交通集团电子招标采购管理系统数字证书办理通知》→附件《浙江交通集团CA数字证书办理指南》进行操作（CA数字证书由浙江省交通集团招标（采购）交易中心办理，联系人：郑先生，联系电话：（0571）86909655；技术服务由上海市数字证书认证中心有限公司提供，客服电话：4008206660转6转2。
4.4潜在投标人对招标文件有疑问的，通过浙江交通集团电子招标采购管理系统提交。提交疑问截止日2024-07-30 16:30。招标人将于2024-08-01前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间：2024-08-07 09:30。
5.2投标文件递交方式：
5.2.1电子投标文件（正本）的递交。采用网上递交方式,在投标文件递交时间截止前将投标文件加密后递交至浙江交通集团电子招标采购管理系统。
5.2.2要求递交纸质投标文件。采用邮寄递交方式，在投标文件递交时间截止前将纸质投标文件邮寄送达至浙江省交通集团招标（采购）交易中心（地址：杭州市江干区城星路59号东杭大厦12F，联系人：唐先生，手机号码：13326140529。
如要求递交纸质投标文件，投标人应预留足够时间确保纸质投标文件在投标文件递交截止时间前邮寄送达至浙江省交通集团招标（采购）交易中心。因快递公司延误造成的投标失败等风险由投标人自行承担。
5.3电子投标文件（正本）未在投标文件递交截止时间前递交至电子招标采购管理系统将被拒绝，后果由投标人自行承担。
如要求递交纸质投标文件，当所有投标人递交的电子投标文件均无法解密而采用纸质投标文件开标时，因投标人纸质投标文件未递交或逾期送达或者未送达指定地点或者未按招标文件要求密封，无法参加纸质投标文件开标，造成投标失败的，由投标人自行承担责任。
5.4本项目采用网上远程开标方式（投标人无需至开标现场），在开标时间开始后解密投标文件。（开标网址：https://cncico.zjgzzc.com/cms/default/webfile/index.html）
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/),浙江省交通投资集团电子招标采购管理系统(https://cncico.zjgzzc.com/),浙江省交通投资集团有限公司(http://www.cncico.com/)上发布。
7.联系方式
招标人：浙江宁波杭甬复线三期高速公路有限公司
地址：北仑大碶街道龙潭山路55号海星孵化园A座
联系人：登录即可免费查看
电话：登录即可免费查看
电子邮箱：1459692119@qq.com
招标代理机构：浙江交投招标代理咨询有限公司、浙江省工程咨询有限公司
地址：杭州市上城区城星路59号东杭大厦11F
联系人：登录即可免费查看
电话：登录即可免费查看
电子邮箱：339411773@qq.com
招采中心：浙江省交通集团招标（采购）交易中心
地 址：杭州市上城区城星路59号东杭大厦12楼
联 系 人：冯先生
电 话：0571-86909655
电子邮件：779782438@qq.com
系统维护电话：（0571）86906758（系统维护人员仅提供系统技术问题咨询，不提供投标业务问题咨询。)
备注：标书获取、投标保证金缴纳联系人为招采中心冯先生；潜在投标人对招标文件有异议和疑问联系人为招标代理机构登录即可免费查看；系统操作异常，请联系系统维护。
2024-07-23
招标编号：XM2024GZBC-ZJJSHYSQ-0002
1.招标条件
本项目G9221杭甬高速宁波段三期工程威海路至柴桥段初已由宁交通运输部以交公路函【2023】219号文批准建设，项目业主为：浙江宁波杭甬复线三期高速公路有限公司，受浙江交工集团股份有限公司（SG01标段）、浙江交工集团股份有限公司和中交路桥建设有限公司（SG02标段）、浙江交工路桥建设有限公司（SG03标段）、浙江交工国际工程有限公司（SG04标段）、宁波交通工程建设集团有限公司（SG05标段）、中交第二公路工程局有限公司（SG06标段）各土建施工承包人委托项目业主，负责全线工程测量控制网联测的招标，资金来源为自筹，项目已具备招标条件，招标人为浙江宁波杭甬复线三期高速公路有限公司，现对该项目全线工程测量控制网联测进行公开招标，实行资格后审。
2.项目概况和招标范围
2.1项目概况：本项目路线起于镇海区，接杭甬高速宁波段一期工程威海互通，沿海涂向东至镇海港区，穿越镇海港区后设斜拉桥跨越甬江，再跨越小浃江至永祥铸造厂，后避绕小港污水处理厂于宁波亚洲浆纸业厂区内堆场穿过，沿山体向南上跨宏源路至通途路，设戚家山枢纽实现与规划甬州高速复线及通途路的交通转换，路线向东设长隧道穿越四顾山，经千亩岙水库后于猫山设服务区，穿500kV高压线后，于富春江路及钱塘江路设菱形互通，串联拟建富春江高架快速路完成快接高的交通转换，路线向东并入进港路走廊，而后沿进港路向东至闽江路，线位折向东南，沿集装箱货运二通道西侧通过，上跨北仑铁路支线后，设陈华节点互通实现与集装箱二通道的交通转换，跨越国道329后路线向东，设霞浦节点枢纽连接穿山疏港高速，路线往东跨越穿山港货运铁路，止于北仑柴桥附近，接正在施工的六横公路大桥一期工程柴桥枢纽预留节点，路线全长26.15km。全线共设置桥梁23.041km/7座，隧道1.14km/1座，桥隧比为92.47％。设置互通式立交5处（威海互通、戚家山复合枢纽、富春江互通、陈华霞浦复合枢纽、柴桥枢纽），服务区1处（千亩岙服务区）、养护工区1处、路段管理及监控分中心1处、桥隧管理所1处、匝道收费站3处。同步建设富春江互通式立交连接线1.99km。还建进港路共线地面道路5.014km。全线采用双向六车道高速公路标准，设计速度100公里/小时，路基宽度33.5米，桥梁宽度33.0米，桥涵设计汽车荷载采用公路-I级，其他技术指标按照《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）执行。其中威海互通C、D匝道设计速度为60km/h，匝道标准断面宽度为10m（均为桥梁）。连接线采用一级公路标准。
2.2招标范围：本次招标设1个标段，即第CLZX01标段，主要招标内容为：a.包括负责本工程全线范围内首级控制点测量及复测工作，做好杭甬复线一期、甬舟复线二期及六横梅山疏港高速项目相邻测量控制点的对接工作。b.负责制定整体测量控制方案、各施工单位（6个土建施工标段）施工加密网审核、抽检、贯通、衔接测量、长隧道测量控制抽检、制定专项测量方案等工作。c.协助监理审查土建施工承包人的施工测量方案。d.完成招标人、土建施工承包人交办的与工程控制测量工作有关的其它事项。
2.3服务期：自合同签订之日起至各土建施工合同段全部交工验收，且提交所有测量成果报告止。
3.投标人资格条件、要求
3.1（1）具有有效期的企业法人营业执照（或事业单位法人证书）；（2）具备住建部门颁发的工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类（工程测量）甲级资质，或省级及以上（含直辖市）自然资源部门颁发的测绘甲级（专业范围须包含：工程测量）资质。
3.2自2019年1月1日（以合同协议书或委托书签订时间为准）以来，独立承担过一座特大桥梁的首级控制网布设（或施工测量）任务。
3.3本次招标不接受联合体投标；
3.4每个投标人可在招标中对 1 个标段（合同包）投标，每个投标人允许中 1 个标。参加多标段（合同包）投标的投标人，须对每个标段（合同包）单独递交投标文件。
3.5自 2021年 1 月 1 日至投标截止日期间投标人或拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网查询显示内容为准，时间以法院判决书判决日期为准）；
3.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标,否则相关投标均无效。
3.7 G9221杭甬高速宁波段三期工程威海路至柴桥段施工或监理中标单位，以及其所属或为其服务的测量机构均不能参加本次投标。
4.招标文件的获取
4.1潜在投标人可访问浙江交通集团电子招标采购管理系统，网址为https://cncico.zjgzzc.com/cms/default/webfile/index.html进行供应商注册。本项目招标文件（含招标图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。
4.2招标文件网上下载时间：2024-07-24至2024-07-29。
4.3未取得浙江交通集团电子招标采购管理系统数字证书的潜在投标人，应先办理浙江交通集团电子招标采购管理系统CA数字证书，具体办理指南请登录浙江交通集团电子招标采购管理系统（网址https://cncico.zjgzzc.com/cms/default/webfile/index.html）→《浙江交通集团电子招标采购管理系统数字证书办理通知》→附件《浙江交通集团CA数字证书办理指南》进行操作（CA数字证书由浙江省交通集团招标（采购）交易中心办理，联系人：郑先生，联系电话：（0571）86909655；技术服务由上海市数字证书认证中心有限公司提供，客服电话：4008206660转6转2。
4.4潜在投标人对招标文件有疑问的，通过浙江交通集团电子招标采购管理系统提交。提交疑问截止日2024-07-30 16:30。招标人将于2024-08-01前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间：2024-08-07 09:30。
5.2投标文件递交方式：
5.2.1电子投标文件（正本）的递交。采用网上递交方式,在投标文件递交时间截止前将投标文件加密后递交至浙江交通集团电子招标采购管理系统。
5.2.2要求递交纸质投标文件。采用邮寄递交方式，在投标文件递交时间截止前将纸质投标文件邮寄送达至浙江省交通集团招标（采购）交易中心（地址：杭州市江干区城星路59号东杭大厦12F，联系人：唐先生，手机号码：13326140529。
如要求递交纸质投标文件，投标人应预留足够时间确保纸质投标文件在投标文件递交截止时间前邮寄送达至浙江省交通集团招标（采购）交易中心。因快递公司延误造成的投标失败等风险由投标人自行承担。
5.3电子投标文件（正本）未在投标文件递交截止时间前递交至电子招标采购管理系统将被拒绝，后果由投标人自行承担。
如要求递交纸质投标文件，当所有投标人递交的电子投标文件均无法解密而采用纸质投标文件开标时，因投标人纸质投标文件未递交或逾期送达或者未送达指定地点或者未按招标文件要求密封，无法参加纸质投标文件开标，造成投标失败的，由投标人自行承担责任。
5.4本项目采用网上远程开标方式（投标人无需至开标现场），在开标时间开始后解密投标文件。（开标网址：https://cncico.zjgzzc.com/cms/default/webfile/index.html）
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/),浙江省交通投资集团电子招标采购管理系统(https://cncico.zjgzzc.com/),浙江省交通投资集团有限公司(http://www.cncico.com/)上发布。
7.联系方式
招标人：浙江宁波杭甬复线三期高速公路有限公司
地址：北仑大碶街道龙潭山路55号海星孵化园A座
联系人：登录即可免费查看
电话：登录即可免费查看
电子邮箱：1459692119@qq.com
招标代理机构：浙江交投招标代理咨询有限公司、浙江省工程咨询有限公司
地址：杭州市上城区城星路59号东杭大厦11F
联系人：登录即可免费查看
电话：登录即可免费查看
电子邮箱：339411773@qq.com
招采中心：浙江省交通集团招标（采购）交易中心
地 址：杭州市上城区城星路59号东杭大厦12楼
联 系 人：冯先生
电 话：0571-86909655
电子邮件：779782438@qq.com
系统维护电话：（0571）86906758（系统维护人员仅提供系统技术问题咨询，不提供投标业务问题咨询。)
备注：标书获取、投标保证金缴纳联系人为招采中心冯先生；潜在投标人对招标文件有异议和疑问联系人为招标代理机构登录即可免费查看；系统操作异常，请联系系统维护。
2024-07-23
微信扫码关注
