达陕公司所辖高速公路2024～2026年场外电力线路及设施设备日常维护施工其他
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
达陕公司所辖高速公路2024～2026年场外电力线路及设施设备
日常维护施工招标公告
1 .招标条件
达陕公司所辖高速公路2024～2026年场外电力线路及设施设备日常维护施工（以下简称“本项目”），已由四川高速公路建设开发集团有限公司（川高路函〔2024〕303号）批准实施，资金来源为四条高速公路通行费收入。西部开发省际公路通道阿荣旗至北海公路万源（川陕界）至达州（徐家坝）高速公路（以下简称“达陕路”），项目发包人为四川达陕高速公路有限责任公司；巴中至达州高速公路（以下简称“巴达路”），项目发包人为四川巴达高速公路有限责任公司；达州至万州高速公路（四川境）（以下简称“达万路”），项目发包人四川达万高速公路有限责任公司；开江至梁平高速公路（四川境）（以下简称“开梁路”），项目发包人四川开梁高速公路有限责任公司。本项目已具备招标条件，受其他发包人委托，现由四川达陕高速公路有限责任公司作为招标人(以下简称“招标人”)，对本项目进行公开招标。
2 .项目概况与招标范围
2.1项目概况
达陕路主线全线长约139.52公里，共有隧道27座，收费站9个。其隧道、收费站10KV专线架空线路约97.617公里。
巴达路主线全线长约110.75公里，共有隧道20座，收费站10个。其隧道、收费站10KV和35KV专线架空线路约161.95公里。
达万路主线全线长约63.79公里，共有隧道7座，收费站4个。其隧道、收费站10KV和35KV专线架空线路约95.244公里。
开梁路主线全线长约30.367公里，共有隧道1座，收费站3个。其隧道、收费站10KV专线架空线路约18.91公里。
2.2招标范围
2.2.1本项目招标范围为达陕公司所辖高速公路（即达陕路、巴达路、达万路和开梁路）2024-2026年场外电力线路及设施设备日常维护施工。
工作内容为与供电部门的产权交界点至末端变压器（含变压器）之间的所有电力设施设备的日常维护工作，包括但不限于：杆塔、架空线路、地线、光缆及其附件的巡视检查与缺陷消除；按照当地电业部门相关规定配备人员对巴达路金石和达万路七里35KV变电站进行人员值守、设备运行监控、故障处理、技术监督与年度检测；完善安全防护措施，定期对高压设备进行检测并提交报告，根据设备状态和天气变化进行专项巡视和维修，确保电力系统安全稳定运行。
2.2.2本次招标划分为1个标段，标段号为DLYH2024。
2.2.3本项目服务期限：达陕路、巴达路、达万路合同期限为36个月；开梁路合同期限为自开梁路外场电力线路交工验收通过之日起至达陕路、巴达路、达万路合同期满为止（具体时间以发包人通知为准）。中标人中标后与各发包人共同签署五方合同，在合同期内发包人将对承包人按年度进行考核，如承包人未通过发包人考核，发包人有权终止合同。设备更换缺陷责任期为产品本身保质期，非正常原因损坏除外。
2.2.4本项目须按照《架空输电线路运行规程》（DL/T741-2019）对架空线路进行维护，掌握线路的运行状况和沿线情况，及时发现缺陷并予以维修，维护其正常运行，对电力设施的运行状况和沿线情况及其技术信息、参数、资料予以记录与管理；确保电力设施安全正常运行，其供电可靠率不低于98%，设备完好率达到99%以上。
3.投标人资格要求
3.1资质要求
（1）投标人应具有独立法人资格、持有有效的营业执照或事业单位法人证书、安全生产许可证、基本账户开户许可证或基本存款账户信息表；
（2）具有国家能源局省级及以上监管部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证（许可类别和等级需同时具有三级及以上承装类、三级及以上承修类、三级及以上承试类），且资质证书在有效期内（证书延期的，应提供延期证明材料）。
3.2业绩要求
自2019年1月1日起至投标截止日（以合同签订时间为准），至少承担过2个10KV及以上的架空供电线路新建或改造或维护工程业绩。
3.3信誉要求
（1）对通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/） 查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”中被列为失信被执行人的投标人，不得参加投标。
（2）在国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）中被列入严重违法失信企业名单，不得参加投标（事业单位除外）。
（3）在2021年1月1日至本项目投标截止日期间，投标人（单位）、法定代表人、拟任项目负责人被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪的，不得参加投标。
注：投标人信誉要求中第（1）～（2）项均以招标人投标截止时间核查的上述对应网站投标人信息内容为准，第（3）项以投标人投标文件中提交的承诺函为准。
3.4人员、设备等方面具有相应的能力。
3.5本次招标不接受联合体申请，不允许转包或违法分包。
3.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标。否则，相关投标均无效。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于2024 年 7 月 23 日17 时 00 分至2024年 8 月 13 日 17 时 00 分通过以下方式获取招标文件：
凭注册账号和密码登陆“全国公共资源交易平台（四川省）（http://ggzyjy.sc.gov.cn）”，在“其他类别项目系统”下载招标文件的电子版。具体操作方法详见《投标人操作手册》（《投标人操作手册》可在网站“办事指南”栏目下“服务指南”中的“其它类别项目系统操作手册”中下载）。
招标人不提供其他任何报名和招标文件获取的方式。
4.2招标文件补遗书（如果有）在全国公共资源交易平台（四川省）（http://ggzyjy.sc.gov.cn/）自行查阅和下载。
投标人应在投标期间实时关注上述网站，并及时下载相关内容，招标人不再另行通知。如有问题或疑问，应及时与招标人联系；逾期未联系的，招标人视为投标人没有任何问题和疑问，或是已收到或默认已收到，否则造成的一切后果由投标人负责。
4.3投标人在递交投标文件之前不需要向招标人以任何方式提供有关投标人的任何信息和联系方式。
5.投标文件的递交及相关事宜
5.1现场踏勘及投标预备会
现场踏勘：本项目不组织现场踏勘。需踏勘现场的潜在投标人可自行组织前往，相关费用自理，安全责任自负。
投标预备会：招标人不组织召开投标预备会。
5.2投标文件的递交
投标文件送交的时间为2024年 8 月 14 日10时00分～ 10 时30分(北京时间，下同)，截止时间为2024年 8 月 14 日 10 时30分，投标人必须将按要求密封完好的投标文件以面交方式送达招标人指定地点：四川省公共资源交易服务中心（成都市青羊区鼓楼南街101号丰德成达中心7层）本项目开标室。招标人定于投标文件送交截止时间的同一时间、同一地点举行公开开标（第一个信封），投标人应派代表出席并签认开标结果。
5.3逾期送达的、未送达指定地点的或不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告在全国公共资源交易平台（四川省）（http://ggzyjy.sc.gov.cn/）上发布。
7.投标保证金
投标人应按投标人须知规定向招标人提交如下金额的投标保证金：人民币5万元。
8.评标办法
本次招标采用资格后审，双信封形式。评标办法采用合理低价法。
9. 招标工作公开接受社会监督
9.1公示制度
9.1.1投标人公示资料
（1）近年承担类似项目情况表（见第八章投标文件格式资格审查资料）
（2）拟委任的主要人员资历表（见第八章投标文件格式资格审查资料）
各投标人须将上述公示资料的Word格式电子文件（U盘）单独密封，与投标文件一同提交，投标人应确保电子文件与投标文件内容的一致性，否则以投标文件正本为准进行公示。
招标人按照《四川省招标投标信息公开办法》将中标候选人公示资料中提供的业绩、人员情况与评标结果在全国公共资源交易平台（四川省）（http://ggzyjy.sc.gov.cn）上公示，公示截止日同评标结果公示截止日，公示期间接受社会公开监督。
9.1.2评标结果公示：招标人在收到评标报告之日起3日内，招标人将评标结果在全国公共资源交易平台（四川省）（http://ggzyjy.sc.gov.cn/）公示3个工作日以接受社会公开监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，截止日后不再接受投诉。
9.2投诉处理：行政监督部门按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（2013年3月11日国家发展改革委等九部委令第23号修改）、《四川省公路工程建设项目招标投标管理实施细则》（川交发〔2019〕32号）的规定接受针对公示内容的投诉。投诉材料要求、投诉受理条件及查处按照上述规定执行。超出投诉时效的，则不予受理。
10.联系方式
招标人：四川达陕高速公路有限责任公司
地 址：四川省达州市达川区麻柳大道700号
电 话：登录即可免费查看（达州）
邮 编：635711
联系人：秦先生 赵女士
招标人：四川达陕高速公路有限责任公司
2024年7月23日
日常维护施工招标公告
1 .招标条件
达陕公司所辖高速公路2024～2026年场外电力线路及设施设备日常维护施工（以下简称“本项目”），已由四川高速公路建设开发集团有限公司（川高路函〔2024〕303号）批准实施，资金来源为四条高速公路通行费收入。西部开发省际公路通道阿荣旗至北海公路万源（川陕界）至达州（徐家坝）高速公路（以下简称“达陕路”），项目发包人为四川达陕高速公路有限责任公司；巴中至达州高速公路（以下简称“巴达路”），项目发包人为四川巴达高速公路有限责任公司；达州至万州高速公路（四川境）（以下简称“达万路”），项目发包人四川达万高速公路有限责任公司；开江至梁平高速公路（四川境）（以下简称“开梁路”），项目发包人四川开梁高速公路有限责任公司。本项目已具备招标条件，受其他发包人委托，现由四川达陕高速公路有限责任公司作为招标人(以下简称“招标人”)，对本项目进行公开招标。
2 .项目概况与招标范围
2.1项目概况
达陕路主线全线长约139.52公里，共有隧道27座，收费站9个。其隧道、收费站10KV专线架空线路约97.617公里。
巴达路主线全线长约110.75公里，共有隧道20座，收费站10个。其隧道、收费站10KV和35KV专线架空线路约161.95公里。
达万路主线全线长约63.79公里，共有隧道7座，收费站4个。其隧道、收费站10KV和35KV专线架空线路约95.244公里。
开梁路主线全线长约30.367公里，共有隧道1座，收费站3个。其隧道、收费站10KV专线架空线路约18.91公里。
2.2招标范围
2.2.1本项目招标范围为达陕公司所辖高速公路（即达陕路、巴达路、达万路和开梁路）2024-2026年场外电力线路及设施设备日常维护施工。
工作内容为与供电部门的产权交界点至末端变压器（含变压器）之间的所有电力设施设备的日常维护工作，包括但不限于：杆塔、架空线路、地线、光缆及其附件的巡视检查与缺陷消除；按照当地电业部门相关规定配备人员对巴达路金石和达万路七里35KV变电站进行人员值守、设备运行监控、故障处理、技术监督与年度检测；完善安全防护措施，定期对高压设备进行检测并提交报告，根据设备状态和天气变化进行专项巡视和维修，确保电力系统安全稳定运行。
2.2.2本次招标划分为1个标段，标段号为DLYH2024。
2.2.3本项目服务期限：达陕路、巴达路、达万路合同期限为36个月；开梁路合同期限为自开梁路外场电力线路交工验收通过之日起至达陕路、巴达路、达万路合同期满为止（具体时间以发包人通知为准）。中标人中标后与各发包人共同签署五方合同，在合同期内发包人将对承包人按年度进行考核，如承包人未通过发包人考核，发包人有权终止合同。设备更换缺陷责任期为产品本身保质期，非正常原因损坏除外。
2.2.4本项目须按照《架空输电线路运行规程》（DL/T741-2019）对架空线路进行维护，掌握线路的运行状况和沿线情况，及时发现缺陷并予以维修，维护其正常运行，对电力设施的运行状况和沿线情况及其技术信息、参数、资料予以记录与管理；确保电力设施安全正常运行，其供电可靠率不低于98%，设备完好率达到99%以上。
3.投标人资格要求
3.1资质要求
（1）投标人应具有独立法人资格、持有有效的营业执照或事业单位法人证书、安全生产许可证、基本账户开户许可证或基本存款账户信息表；
（2）具有国家能源局省级及以上监管部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证（许可类别和等级需同时具有三级及以上承装类、三级及以上承修类、三级及以上承试类），且资质证书在有效期内（证书延期的，应提供延期证明材料）。
3.2业绩要求
自2019年1月1日起至投标截止日（以合同签订时间为准），至少承担过2个10KV及以上的架空供电线路新建或改造或维护工程业绩。
3.3信誉要求
（1）对通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/） 查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”中被列为失信被执行人的投标人，不得参加投标。
（2）在国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）中被列入严重违法失信企业名单，不得参加投标（事业单位除外）。
（3）在2021年1月1日至本项目投标截止日期间，投标人（单位）、法定代表人、拟任项目负责人被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪的，不得参加投标。
注：投标人信誉要求中第（1）～（2）项均以招标人投标截止时间核查的上述对应网站投标人信息内容为准，第（3）项以投标人投标文件中提交的承诺函为准。
3.4人员、设备等方面具有相应的能力。
3.5本次招标不接受联合体申请，不允许转包或违法分包。
3.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标。否则，相关投标均无效。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于2024 年 7 月 23 日17 时 00 分至2024年 8 月 13 日 17 时 00 分通过以下方式获取招标文件：
凭注册账号和密码登陆“全国公共资源交易平台（四川省）（http://ggzyjy.sc.gov.cn）”，在“其他类别项目系统”下载招标文件的电子版。具体操作方法详见《投标人操作手册》（《投标人操作手册》可在网站“办事指南”栏目下“服务指南”中的“其它类别项目系统操作手册”中下载）。
招标人不提供其他任何报名和招标文件获取的方式。
4.2招标文件补遗书（如果有）在全国公共资源交易平台（四川省）（http://ggzyjy.sc.gov.cn/）自行查阅和下载。
投标人应在投标期间实时关注上述网站，并及时下载相关内容，招标人不再另行通知。如有问题或疑问，应及时与招标人联系；逾期未联系的，招标人视为投标人没有任何问题和疑问，或是已收到或默认已收到，否则造成的一切后果由投标人负责。
4.3投标人在递交投标文件之前不需要向招标人以任何方式提供有关投标人的任何信息和联系方式。
5.投标文件的递交及相关事宜
5.1现场踏勘及投标预备会
现场踏勘：本项目不组织现场踏勘。需踏勘现场的潜在投标人可自行组织前往，相关费用自理，安全责任自负。
投标预备会：招标人不组织召开投标预备会。
5.2投标文件的递交
投标文件送交的时间为2024年 8 月 14 日10时00分～ 10 时30分(北京时间，下同)，截止时间为2024年 8 月 14 日 10 时30分，投标人必须将按要求密封完好的投标文件以面交方式送达招标人指定地点：四川省公共资源交易服务中心（成都市青羊区鼓楼南街101号丰德成达中心7层）本项目开标室。招标人定于投标文件送交截止时间的同一时间、同一地点举行公开开标（第一个信封），投标人应派代表出席并签认开标结果。
5.3逾期送达的、未送达指定地点的或不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告在全国公共资源交易平台（四川省）（http://ggzyjy.sc.gov.cn/）上发布。
7.投标保证金
投标人应按投标人须知规定向招标人提交如下金额的投标保证金：人民币5万元。
8.评标办法
本次招标采用资格后审，双信封形式。评标办法采用合理低价法。
9. 招标工作公开接受社会监督
9.1公示制度
9.1.1投标人公示资料
（1）近年承担类似项目情况表（见第八章投标文件格式资格审查资料）
（2）拟委任的主要人员资历表（见第八章投标文件格式资格审查资料）
各投标人须将上述公示资料的Word格式电子文件（U盘）单独密封，与投标文件一同提交，投标人应确保电子文件与投标文件内容的一致性，否则以投标文件正本为准进行公示。
招标人按照《四川省招标投标信息公开办法》将中标候选人公示资料中提供的业绩、人员情况与评标结果在全国公共资源交易平台（四川省）（http://ggzyjy.sc.gov.cn）上公示，公示截止日同评标结果公示截止日，公示期间接受社会公开监督。
9.1.2评标结果公示：招标人在收到评标报告之日起3日内，招标人将评标结果在全国公共资源交易平台（四川省）（http://ggzyjy.sc.gov.cn/）公示3个工作日以接受社会公开监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，截止日后不再接受投诉。
9.2投诉处理：行政监督部门按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（2013年3月11日国家发展改革委等九部委令第23号修改）、《四川省公路工程建设项目招标投标管理实施细则》（川交发〔2019〕32号）的规定接受针对公示内容的投诉。投诉材料要求、投诉受理条件及查处按照上述规定执行。超出投诉时效的，则不予受理。
10.联系方式
招标人：四川达陕高速公路有限责任公司
地 址：四川省达州市达川区麻柳大道700号
电 话：登录即可免费查看（达州）
邮 编：635711
联系人：秦先生 赵女士
招标人：四川达陕高速公路有限责任公司
2024年7月23日
微信扫码关注
