济南遥墙机场配套设施消防工程二标段工程
微信分享
关注项目
标讯收藏
项目名称 | 省份 | ||
业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
总投资 | 建设年限 | ||
建设地点 | |||
审批机关 | 审批事项 | ||
审批代码 | 批准文号 | ||
审批时间 | 审批结果 | ||
建设内容 |
济南遥墙机场配套设施消防工程二标段工程
发布日期:2024-07-23
发布日期:2024-07-23
合同名称 | 济南遥墙机场配套设施消防工程二标段工程 | 发包人 | 济南城市建设集团融港发展有限公司、中建八局第二建设有限公司、济南城建集团建筑工程有限公司、中铁十四局集团有限公司 |
承包人 | 济南瑞源智能城市开发有限公司 | 合同工期 | 100 |
合同价款 | 登录即可免费查看元 | 合同规模 | 164623.72㎡元/㎡ |
工程项目地点 | 遥墙机场 | 合同签订时间 | 2024-07-23 |
质量标准 | 合格;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求 | 合同生效时间 | 2024-07-23 |
违约责任 | 16. 违约 16.1 发包人违约 16.1.1发包人违约的情形 发包人违约的其他情形:/。 16.1.2 发包人违约的责任 发包人违约责任的承担方式和计算方法: (1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:执行通用条款。 (2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:发包人未按合同约定向承包人支付费用,经承包人书面催促后仍不支付,视为违约,每延期一日,以应付未付费用为基数,按照合同签订时一年期LPR支付违约金。 (3)发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:/ (4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:执行通用条款。 (5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:执行通用条款。 (6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:执行通用条款。 (7)其他:/。 16.1.3 因发包人违约解除合同 承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人 | 履约担保 | 无 |
解决争议的办法 | 20. 争议解决 20.3 争议评审 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:/。20.3.1 争议评审小组的确定 争议评审小组成员的确定:/。 选定争议评审员的期限:/。 争议评审小组成员的报酬承担方式:/。 其他事项的约定:/。 20.3.2 争议评审小组的决定 合同当事人关于本项的约定:/。 20.4仲裁或诉讼 合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第(二) 种方式解决: (一)提交济南仲裁委员会仲裁; (二)依法向工程所在地人民法院起诉。 | 支付担保 | 无 |
其他内容 | 无 | 备注 | 空 |