湘潭芙蓉春晓一期幼儿园供电工程询比采购项目项目公告
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
第一章 询比采购公告
根据我单位采购计划安排，现拟采用询比方式采购湘潭芙蓉春晓一期幼儿园供电工程询比采购项目，欢迎合格的供应商前来报价。
一、项目概况和采购范围
1、项目名称：湘潭芙蓉春晓一期幼儿园供电工程
2、建设地点：湘潭经开区船形山路以南
3、项目概况：芙蓉春晓一期幼儿园总建筑面积约8282.79㎡。
4、采购内容和范围: 湘潭芙蓉春晓一期幼儿园供电工程，主要内容和范围如下:
4.1本工程采用包报装、勘测设计（供电方案和施工图）、包工、包料、包验收送电的总价包干方式；
4.2供应商负责项目勘测设计、高供高计、户控装置、通信装置、搭火工程费；
4.3供应商负责安装终端箱变装机容量为800KVA一台（按甲方提供的箱变系统图）；
4.4供应商负责高压电缆、管道的敷设以及开挖和非开挖管道的施工（本项目室外管道路由地质条件为中风化岩，施工单位应充分考虑在报价内）；
4.5供应商负责箱变基础、箱变围栏、电缆井、警示设施的施工；
4.6施工图包含的其它工作内容；
4.7本项目因为室外高压管道通过项目未开发地块，室外高压管道敷设深度在室外标高54.6m以下；
4.8箱变必须满足电力局充电桩验收要求；
4.9协调处理与当地各级部门（如国家电网、公安、林业、城管、市政、环保、排污排水、街道、村委、绿化、卫生等方面）和居民的关系，并完成对外的各类报批报建工作等内容；
4.10 工程施工界面为：
1）、供应商负责市政搭火点至幼儿园箱变的管道顶管、电缆敷设、电缆井砌筑、箱变安装等所有工作；
2）、箱变低压开关后的管道、电缆甲方另行安排。
5、计划工期:自合同签订之日起50日历天内竣工验收完毕并通电。
6、施工质量目标:符合现行国家、地方有关工程施工验收规范和标准及项目所在地国家电网的接收标准。
7、其他：
（1）供应商根据采购人需求及项目所在地的国家电网要求,自行委托具有相应资质的设计单位出具设计施工图。
（2）供应商须负责施工现场周边环境的施工进出道路处理及周边人际关系的处理和协调，杜绝阻工事件的发生，由此产生的费用一概由供应商负责。
（3）供应商承担所有相关安全责任，一切安全事故与采购人无关。
（4）在施工期间，供应商应协调相关政府执法部门保障项目顺利施工，保证按期竣工。
（5）供应商需到项目所在地进行踏勘，充分了解相关部门的要求和工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标价的情况，并预计施工过程中各种不利因素，在投标总价中考虑，结算不作调整。
二、供应商资格要求
1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的√法人、□非法人组织、□自然人、□依法办理主体资格公证认证的境外公司，同时还应具备如下条件：
√(1) 资质要求:1）具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期； 2）、须具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质并同时具备国家能监局颁发的相对应的承装(修、试)电力设施许可肆级及以上资质，安全生产许可证处于有效期；
（工程类：根据项目实际需求对营业执照、资质证书、安全生产许可证等提出相应要求；材料设备类：根据生产商及经销商的不同要求进行设立）
√（2）业绩要求:投标人自2021年1月1日起承接过单个合同金额50万元（含）及以上的类似工程。
√（3）项目负责人要求:项目负责人（即项目经理）具有机电工程专业贰级注册建造师执业资格(须为施工单位人员)，须具备有效的安全生产考核合格 B 证，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。
√（4）信誉要求: 近三年内（自2021年1月1日至竞价截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示内容为准并截图，时间以法院判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索➡全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）➡案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）➡裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】
（5）其他要求：/
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）采购活动的。
3、本次项目不接受联合体参加采购活动。联合体响应的，应满足下列要求：(未填)
4、每个供应商最多可对1个标段（包件）进行响应，且允许中1个标段（包件）。
5、其他：/
三、采购文件的获取
1、采购文件网上下载时间：2024-04-08 18:00至2024-04-10 18:00。（不得少于2个工作日）
2、潜在供应商可访问浙江交通集团电子招标采购管理系统，网址为https://cncico.zjgzzc.com/cms/default/webfile/index.html进行供应商注册，无需办理CA。本项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。
3、潜在供应商对采购文件有疑问的，通过浙江交通集团电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为2024-04-10 18:00。采购人将于2024-04-10 18:00前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的，责任自负。
四、响应文件递交等要求
1、响应文件递交的截止时间为：2024-04-12 10:00；（不得少于3个工作日）
2、响应文件递交方式
电子响应文件（正本）采用网上递交的方式：在响应文件递交时间截止前递交至浙江交通集团电子招标采购管理系统。
纸质响应文件采用邮寄递交方式：在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送至湘潭金基房地产开发有限公司（地址：湘潭市九华经开区盘龙山酒店五楼，联系人：张先生，电话：登录即可免费查看）。
样品等的递交：采用邮寄递交方式，在响应文件递交时间截止前将样品等邮寄送至（公司名称）（地址：（公司地址），联系人：先生（女士），电话： ）。
供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。
3、电子响应文件（正本）未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统，将被拒收，后果由供应商自行承担。
纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，而无法参加纸质响应文件开启会议的（仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件），由供应商自行承担责任。
样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，造成响应失败等风险由供应商自行承担。
4、参加多个标段（包件）采购活动的供应商，须分别对每个标段（包件）单独递交响应文件。
5、响应文件开启时间：2024-04-12 10:00。
6、其他要求：/
五、发布公告的媒介
本次采购公告在浙江省交通投资集团电子招标采购管理系统(https://cncico.zjgzzc.com/)上发布。
六、联系方式
1、招标人：湘潭金基房地产开发有限公司
地址：湘潭市九华经开区盘龙山酒店五楼
联系人：登录即可免费查看
电话：登录即可免费查看
电子邮箱：/
2、监督部门：湘潭金基房地产开发有限公司综合办
地 址：湘潭市九华经开区盘龙山酒店五楼
电 话：0731-55566081
3、系统维护联系电话：（0571）86906758
采购人：湘潭金基房地产开发有限公司（单位公章）
日 期：2024-04-06
根据我单位采购计划安排，现拟采用询比方式采购湘潭芙蓉春晓一期幼儿园供电工程询比采购项目，欢迎合格的供应商前来报价。
一、项目概况和采购范围
1、项目名称：湘潭芙蓉春晓一期幼儿园供电工程
2、建设地点：湘潭经开区船形山路以南
3、项目概况：芙蓉春晓一期幼儿园总建筑面积约8282.79㎡。
4、采购内容和范围: 湘潭芙蓉春晓一期幼儿园供电工程，主要内容和范围如下:
4.1本工程采用包报装、勘测设计（供电方案和施工图）、包工、包料、包验收送电的总价包干方式；
4.2供应商负责项目勘测设计、高供高计、户控装置、通信装置、搭火工程费；
4.3供应商负责安装终端箱变装机容量为800KVA一台（按甲方提供的箱变系统图）；
4.4供应商负责高压电缆、管道的敷设以及开挖和非开挖管道的施工（本项目室外管道路由地质条件为中风化岩，施工单位应充分考虑在报价内）；
4.5供应商负责箱变基础、箱变围栏、电缆井、警示设施的施工；
4.6施工图包含的其它工作内容；
4.7本项目因为室外高压管道通过项目未开发地块，室外高压管道敷设深度在室外标高54.6m以下；
4.8箱变必须满足电力局充电桩验收要求；
4.9协调处理与当地各级部门（如国家电网、公安、林业、城管、市政、环保、排污排水、街道、村委、绿化、卫生等方面）和居民的关系，并完成对外的各类报批报建工作等内容；
4.10 工程施工界面为：
1）、供应商负责市政搭火点至幼儿园箱变的管道顶管、电缆敷设、电缆井砌筑、箱变安装等所有工作；
2）、箱变低压开关后的管道、电缆甲方另行安排。
5、计划工期:自合同签订之日起50日历天内竣工验收完毕并通电。
6、施工质量目标:符合现行国家、地方有关工程施工验收规范和标准及项目所在地国家电网的接收标准。
7、其他：
（1）供应商根据采购人需求及项目所在地的国家电网要求,自行委托具有相应资质的设计单位出具设计施工图。
（2）供应商须负责施工现场周边环境的施工进出道路处理及周边人际关系的处理和协调，杜绝阻工事件的发生，由此产生的费用一概由供应商负责。
（3）供应商承担所有相关安全责任，一切安全事故与采购人无关。
（4）在施工期间，供应商应协调相关政府执法部门保障项目顺利施工，保证按期竣工。
（5）供应商需到项目所在地进行踏勘，充分了解相关部门的要求和工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标价的情况，并预计施工过程中各种不利因素，在投标总价中考虑，结算不作调整。
二、供应商资格要求
1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的√法人、□非法人组织、□自然人、□依法办理主体资格公证认证的境外公司，同时还应具备如下条件：
√(1) 资质要求:1）具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期； 2）、须具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质并同时具备国家能监局颁发的相对应的承装(修、试)电力设施许可肆级及以上资质，安全生产许可证处于有效期；
（工程类：根据项目实际需求对营业执照、资质证书、安全生产许可证等提出相应要求；材料设备类：根据生产商及经销商的不同要求进行设立）
√（2）业绩要求:投标人自2021年1月1日起承接过单个合同金额50万元（含）及以上的类似工程。
√（3）项目负责人要求:项目负责人（即项目经理）具有机电工程专业贰级注册建造师执业资格(须为施工单位人员)，须具备有效的安全生产考核合格 B 证，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。
√（4）信誉要求: 近三年内（自2021年1月1日至竞价截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示内容为准并截图，时间以法院判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索➡全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）➡案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）➡裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】
（5）其他要求：/
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）采购活动的。
3、本次项目不接受联合体参加采购活动。联合体响应的，应满足下列要求：(未填)
4、每个供应商最多可对1个标段（包件）进行响应，且允许中1个标段（包件）。
5、其他：/
三、采购文件的获取
1、采购文件网上下载时间：2024-04-08 18:00至2024-04-10 18:00。（不得少于2个工作日）
2、潜在供应商可访问浙江交通集团电子招标采购管理系统，网址为https://cncico.zjgzzc.com/cms/default/webfile/index.html进行供应商注册，无需办理CA。本项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。
3、潜在供应商对采购文件有疑问的，通过浙江交通集团电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为2024-04-10 18:00。采购人将于2024-04-10 18:00前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的，责任自负。
四、响应文件递交等要求
1、响应文件递交的截止时间为：2024-04-12 10:00；（不得少于3个工作日）
2、响应文件递交方式
电子响应文件（正本）采用网上递交的方式：在响应文件递交时间截止前递交至浙江交通集团电子招标采购管理系统。
纸质响应文件采用邮寄递交方式：在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送至湘潭金基房地产开发有限公司（地址：湘潭市九华经开区盘龙山酒店五楼，联系人：张先生，电话：登录即可免费查看）。
样品等的递交：采用邮寄递交方式，在响应文件递交时间截止前将样品等邮寄送至（公司名称）（地址：（公司地址），联系人：先生（女士），电话： ）。
供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。
3、电子响应文件（正本）未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统，将被拒收，后果由供应商自行承担。
纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，而无法参加纸质响应文件开启会议的（仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件），由供应商自行承担责任。
样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，造成响应失败等风险由供应商自行承担。
4、参加多个标段（包件）采购活动的供应商，须分别对每个标段（包件）单独递交响应文件。
5、响应文件开启时间：2024-04-12 10:00。
6、其他要求：/
五、发布公告的媒介
本次采购公告在浙江省交通投资集团电子招标采购管理系统(https://cncico.zjgzzc.com/)上发布。
六、联系方式
1、招标人：湘潭金基房地产开发有限公司
地址：湘潭市九华经开区盘龙山酒店五楼
联系人：登录即可免费查看
电话：登录即可免费查看
电子邮箱：/
2、监督部门：湘潭金基房地产开发有限公司综合办
地 址：湘潭市九华经开区盘龙山酒店五楼
电 话：0731-55566081
3、系统维护联系电话：（0571）86906758
采购人：湘潭金基房地产开发有限公司（单位公章）
日 期：2024-04-06
微信扫码关注
