建设工程施工合同环翠区馨悦玩具厂旁地质灾害施工项目
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
合同签署时间：2024-05-29 15:34:50
建设工程施工合同环翠区馨悦玩具厂旁地质灾害施工项目
合同附件
建设工程施工合同环翠区馨悦玩具厂旁地质灾害施工项目
| 项目编号 | E3710002322005155001 |
|---|---|
| 标段编号 | E3710002322005155001001 |
| 合同名称 | 建设工程施工合同环翠区馨悦玩具厂旁地质灾害施工项目 |
| 招标人 | 威海市环翠区自然资源局 |
| 中标人 | 山东鲁地建设发展有限公司 |
| 合同金额 | 登录即可免费查看.760000（元） |
| 质量要求 | 工程质量符合合格标准。 |
| 合同签署时间 | 2024-05-29 15:34:50 |
| 违约责任 | 发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：执行通用条款。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条款。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：执行通用条款。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行通用条款。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用条款。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：执行通用条款。（7）其他：/。承包人违约的情形承包人违约的其他情形：违反安全文明施工、扬尘治理、环境保护、农民工工资支付等有关规定。承包人违约的责任：承包人违约责任的承担方式和计算方法：执行通用条款，承担违约造成发包人及第三人的损失及相关法律责任。 |
| 解决争议的办法 | 向威海市环翠区人民法院起诉。 |
| 合同内容 | 12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：30%。预付款支付期限：开工10日内。预付款扣回的方式：执行通用条款。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：执行通用条款。预付款担保的形式为：执行通用条款。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：以竣工图纸为准，隐蔽工程、变更、清单漏项、甩项、计日工、台班等项目以经批准后的现场签证为准。经发包人批准以计日工、台班计价方式计量的项目，承包人应编制该项目详细实施方案，明确项目地点、内容、特征、技术标准、施工要求，明确拟投入现场机械设备的种类、型号、台数、时间，拟投入现场的主要材料的名称、规格、数量，拟投入现场雇佣人员的数量、时间、工种，拟投入现场管理人员的姓名、岗位等。监理人审批以上方案，并对具体的实施情况签证确认，否则均以经核实的实物工程量计价。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：发包人结合完成工程量和工程造价情况确定。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：执行通用条款。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：执行通用条款。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：执行通用条款。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：执行通用条款。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：随工程进度拨付工程进度款，工程完工后付至合同价款的80%，验收合格，经结算审查定案后三个月内，付至审计结果的97%，余款3%作为质量养护保证金，自竣工之日起一年内如无质量养护问题，向承包人无息付清。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：同第12.4.1(付款周期)的约定。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：执行通用条款。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款。（2）发包人支付进度款的期限：执行通用条款。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：执行通用条款。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：无。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行通用条款，发包人可根据项目特点、工期调整、不可抗力等因素调整。 |
合同附件
微信扫码关注
