都兰县人民法院东面南面围墙维修改造项目合同公告
微信分享
关注项目
标讯收藏
项目名称 | 省份 | ||
业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
总投资 | 建设年限 | ||
建设地点 | |||
审批机关 | 审批事项 | ||
审批代码 | 批准文号 | ||
审批时间 | 审批结果 | ||
建设内容 |
一、合同编号:11N0150864412024802
二、合同名称:都兰县人民法院东面南面围墙维修改造项目合同
三、项目编号:青海星翔竞磋(工程)2024-033
四、项目名称:都兰县人民法院东面南面围墙维修改造项目
五、合同主体
采购人(甲方):都兰县人民法院
地 址:都兰县希望街人民法院
联系方式:登录即可免费查看
供应商(乙方):青海宝锐建设工程有限公司
地 址:青海省西宁市城西区文苑路5号苏商大厦A座11楼
联系方式:登录即可免费查看
六、合同主体信息
1.主要标的信息:
主要标的名称:都兰县人民法院东面南面围墙维修改造项目
数量:1.00
单价(元):登录即可免费查看.07
规格型号(或服务要求):施工范围:具体内容详见竞争性磋商文件
施工工期:60 日历天(具体开工日期按合同约定执行)
项目经理:栾学群
执业证书信息:青2632007200800819
2.合同金额(元):登录即可免费查看.07
3.履约期限、地点等简要信息:详见附件,详见附件
4.采购方式:竞争性磋商
七、合同签订日期:2024年07月23日
八、合同公告日期:2024年07月24日
九、其他补充事宜:无
青海星翔工程项目管理有限公司
附件信息:
施工合同.pdf
二、合同名称:都兰县人民法院东面南面围墙维修改造项目合同
三、项目编号:青海星翔竞磋(工程)2024-033
四、项目名称:都兰县人民法院东面南面围墙维修改造项目
五、合同主体
采购人(甲方):都兰县人民法院
地 址:都兰县希望街人民法院
联系方式:登录即可免费查看
供应商(乙方):青海宝锐建设工程有限公司
地 址:青海省西宁市城西区文苑路5号苏商大厦A座11楼
联系方式:登录即可免费查看
六、合同主体信息
1.主要标的信息:
主要标的名称:都兰县人民法院东面南面围墙维修改造项目
数量:1.00
单价(元):登录即可免费查看.07
规格型号(或服务要求):施工范围:具体内容详见竞争性磋商文件
施工工期:60 日历天(具体开工日期按合同约定执行)
项目经理:栾学群
执业证书信息:青2632007200800819
2.合同金额(元):登录即可免费查看.07
3.履约期限、地点等简要信息:详见附件,详见附件
4.采购方式:竞争性磋商
七、合同签订日期:2024年07月23日
八、合同公告日期:2024年07月24日
九、其他补充事宜:无
青海星翔工程项目管理有限公司
附件信息:
施工合同.pdf