民机生产专线建设厂房改造项目
微信分享
关注项目
标讯收藏
项目名称 | 省份 | ||
业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
总投资 | 建设年限 | ||
建设地点 | |||
审批机关 | 审批事项 | ||
审批代码 | 批准文号 | ||
审批时间 | 审批结果 | ||
建设内容 |
民机生产专线建设厂房改造项目
发布日期:2024-09-11
发布日期:2024-09-11
合同名称 | 民机生产专线建设厂房改造项目 | 发包人 | 山东同欣电子有限公司 |
承包人 | 山东宇兴建设有限公司 | 合同工期 | 60 |
合同价款 | 登录即可免费查看元 | 合同规模 | 8250㎡元/㎡ |
工程项目地点 | 济南高新区春晖路以西,科远路以北杨家河以东,科远路1659号山东同欣电子有限公司园区内。 | 合同签订时间 | 2024-08-23 |
质量标准 | 工程质量符合国家及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 | 合同生效时间 | 本合同自双方签字盖章之日起后生效. |
违约责任 | 承包人违约责任的承担方式和计算方法:承包人除支付其因违约行为而增加的费用和延误的工期外,还需向发包人支付工程合同价 3%的违约金。 | 履约担保 | 无 |
解决争议的办法 | 因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第(2)种方式解决: (1)向/仲裁委员会申请仲裁; (2)向工程所在地人民法院起诉。 | 支付担保 | 无 |
其他内容 | 本合同一式捌份,均具有同等法律效力,发包人执肆份,承包人执肆份。 | 备注 | 空 |