玉田县人民法院2024年度人民法庭审判业务用房维修改造施工合同
微信分享
关注项目
标讯收藏
项目名称 | 省份 | ||
业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
总投资 | 建设年限 | ||
建设地点 | |||
审批机关 | 审批事项 | ||
审批代码 | 批准文号 | ||
审批时间 | 审批结果 | ||
建设内容 |
一、合同编号:YTFY-0004
二、合同名称:玉田县人民法院2024年度人民法庭审判业务用房维修改造施工合同
三、项目编码:HB2024093370010001
四、项目名称:玉田县人民法院2024年度人民法庭审判业务用房维修改造
五、合同主体
采购人:玉田县人民法院本级
地址:河北省唐山市玉田县北环西路1398号
联系方式:登录即可免费查看
供应商:唐山嵘泰建筑安装工程有限公司null
地址:河北省唐山市路南区凤城盛世底商
联系方式:登录即可免费查看登录即可免费查看
六、合同主要信息
主要标的名称:审判业务用房维修改造
规格型号:维修改造
主要标的数量:1
主要标的单价:登录即可免费查看
合同金额:登录即可免费查看.00
履约期限、地点等简要信息:工期总日历天数:45天。履约地点:玉田县人民法院各基层法庭
采购方式:竞争性磋商
七、合同签订日期:2024-10-10
八、合同公告日期:2024-10-11
九、其他补充事宜:null
二、合同名称:玉田县人民法院2024年度人民法庭审判业务用房维修改造施工合同
三、项目编码:HB2024093370010001
四、项目名称:玉田县人民法院2024年度人民法庭审判业务用房维修改造
五、合同主体
采购人:玉田县人民法院本级
地址:河北省唐山市玉田县北环西路1398号
联系方式:登录即可免费查看
供应商:唐山嵘泰建筑安装工程有限公司null
地址:河北省唐山市路南区凤城盛世底商
联系方式:登录即可免费查看登录即可免费查看
六、合同主要信息
主要标的名称:审判业务用房维修改造
规格型号:维修改造
主要标的数量:1
主要标的单价:登录即可免费查看
合同金额:登录即可免费查看.00
履约期限、地点等简要信息:工期总日历天数:45天。履约地点:玉田县人民法院各基层法庭
采购方式:竞争性磋商
七、合同签订日期:2024-10-10
八、合同公告日期:2024-10-11
九、其他补充事宜:null