舒城开发区2021年农村厕所改造工程
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
舒城县2021年农村厕所改造工程
舒城开发区
工 程 发 包
文 件
项目编号:AHYTZ2021-003-034
发 包 人：安徽舒城经济开发区管委会
代理机构：安徽亚通造价咨询有限公司
2021年3月
目 录
第一章 发包公告（附推荐函）
第二章 竞包人须知
第三章 合同条款
第四章 计价依据及工程造价的确定
第五章 技术标准和要求
第六章 竞包文件格式
第一章 发包公告
舒城县2021年农村厕所改造工程-舒城开发区
推 荐 函
（被邀请单位名称）：
现有舒城县2021年农村厕所改造工程-舒城开发区，推荐你单位参加竞包。
请你单位于2021年3月29日至竞包文件递交截止时间（工作时间），在安徽亚通造价咨询有限公司持相关资料和本推荐函购买工程发包文件。
工程发包文件每套售价为 500 元，售后不退。
竞包文件递交截止时间（发包会开始时间）为2021年4月1日上午9时30分，地点为安徽亚通造价咨询有限公司。
逾期送达的或者未送达指定地点的竞包文件，发包人不予受理。
发包人：安徽舒城经济开发区管委会
2021年3月29日
附件：
疫情防控情况承诺说明
姓名：__________
住址：___________________________________
身份证号码：_____________________________
本人联系方式（电话）：___________________
社区（村委会）或竞包企业联系人：_________电话：__________
兹证明_________（姓名）为我社区（村委会）居民（或我单位人员），现就其本人相关事项说明如下：
1.不属于新冠肺炎确诊人员和疑似病例人员；
2.不属于最近14天（指本项目发包前14天）内在中风险及以上疫情区域居住或旅居史；
3.不属于与确诊病例（疑似病例）有密切接触史，按规定需隔离医学观察人员。
社区（村委会）或竞包企业（公章）
年 月 日
第二章 竞包人须知
（一） 竞包人须知前附表
（二） 竞包文件的编制
本工程竞包文件主要包括下列内容：
1、竞包文件的正本和所有副本封面上应清楚地标明“正本”或“副本”。竞包文件应采用牛皮纸袋封装并密缝，密封处必须加盖单位公章。封皮应分别注明以下内容：
（1）发包人名称；
（2）项目编号；
（3）工程名称： 工程竞包文件；
（4） 年 月 日 时 分竞包，此时间以前不得开封；
（5）竞包人名称和地址。
2、竞包文件主要包括下列内容：
（1）法定代表人到场附法人身份证明或授权代理人到场附授权委托书；
（2）竞包函及竞包函附录；
（3）工程量清单控制价确认函；
（4）竞包承诺函；
（5）企业及建造师的资格证明材料（营业执照、安全生产许可证、基本账户开户许可证等资格证明材料）复印件加盖单位公章；
（6）竞包保证金缴纳凭证（如有缴纳要求）；
（7）发包文件要求的其他资料。
（三） 发包会流程
1.发包程序
（1）发包由发包人或发包代理机构主持，并按下列程序进行：
（2）主持人宣布发包会议开始；
（3）主持人宣布出席发包会议的发包人代表；
（4）主持人宣布出席发包会议的有关部门和代表；
（5）公布所有竞包人的报价；
（6）评审委员会复核、评审；
（7）主持人宣布发包会议结束，并将结果通知竞包人；
（8）发包人或其委托的发包代理机构对发包过程进行记录，并存档备查。
2.评审方法
2.1 评审采用固定价随机摇号抽签确定承包人，所有竞包人按发包文件要求固定报价（199463.96元），未能完全响应发包文件要求的作无效竞包文件处理。
摇号抽球确定承包人：竞包人的授权委托人参与摇号。
第一步：以摇号抽球方式确定预承包人（第一轮按照发包文件递交现场签到顺序由竞包人依次摇号抽取顺序号，然后根据第一轮摇号抽取的顺序号由竞包人依次进行第二轮摇号）；
第二步：由项目评审委员会按照第二轮摇号抽取结果从小号到大号依次对竞包人进行资格后审（审查至三家资质资格及相关文件符合发包文件要求的竞包人）。
拆封并宣读通过资格后审竞包人的竞包文件，公布竞包人名称、报价、工期及其他内容，并记录在案。竞包文件内容响应发包文件规定的确定为合格竞包人；如不响应发包文件，则视为无效竞包文件处理。
评审委员会进行评审复核。
在合格竞包人中按照由小号到大号顺序确定一位承包人。
2.2 本工程评审由依法组建的评审委员会评审。评审委员会由5人及以上单数组成，经济类专家应不得少于二分之一（包括业主评委）；其他应当为工程类专家。
2.3 本工程评审委员会首先进行初步评审，审查竞包人营业执照、资质证书、安全生产许等是否符合竞包文件要求、竞包文件是否有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章、竞包人文件格式是否符合发包文件“竞包文件格式”的要求、竞包人资格是否满足要求，有一项不满足要求作无效竞包文件处理。
竞包文件有下列情形之一的，属于重大偏差，由评审委员会审查后按无效竞包文件处理：
(1)竞包人的资质、资格不符合要求的；
(2)竞包文件未按规定要求加盖法人印章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；由委托代理人签字或盖章的，但未随竞包文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；
(3)竞包人递交两份或多份内容不同的竞包文件，或在一份竞包文件中对同一发包项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；
(4)不同的竞包人竞包文件内容出现雷同，并经评审委员会确定的；
(5)竞包文件未实质上响应了发包文件的要求的。所谓实质上响应，是指竞包文件应与发包文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的发包人的权利和竞包人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应发包文件要求的竞包文件的竞包人竞争地位产生不公正的影响；
(6)承包工期超过发包要求工期的，或竞包函中无明确承包工期的；
(7)工程质量标准不满足(达不到)发包文件中提出的工程质量标准要求的；
(8)未按发包文件要求报价的。
(9)修改业主确定的预留金、暂定价的。
3.发包
3.1发包方式
发包人授权评标委员会推荐承包人。
3.2合同授予标准
（1）本发包工程的施工合同将授予按评审办法规定所确定的承包人。
（2）合同价的确定：本工程以承包单位的报价或作为合同价。
（四）附则
1.对竞包单位所提供的业绩证明和其它工作，若发现有弄虚作假行为，一律当无效竞包文件处理；竞包单位在工程质量、施工安全生产、劳动人管理等方面应如实填写，如发现在隐瞒不报或弄虚作假，一律当无效竞包文件处理。
2.本工程发包过程中相关费用，由承包人承担(本次竞包过程中相关费用如下：①代理费（《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号）；②清单编制费（执行安徽省建设工程造价咨询服务项目及收费标准）；③其它相关费用（按实收取），所有费用在成交通知书发出前缴纳。
3.本工程控制价登录即可免费查看.59元，报价上限值（拟定合同价）为登录即可免费查看.59*0.88=199463.96元，所有竞包人报价须为拟定合同价否则按无效报价处理。
第五章 合同条款及格式
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：
。
2.工程地点： 。
3.工程立项批准文号： 。
4.资金来源： 。
5.工程内容：见工程量清单 。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。
6.工程承包范围：
发包文件及工程量清单确定的范围 。
二、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
三、质量标准
工程质量符合合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写） (¥ 元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写） (¥
元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写） (¥
元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写） (¥
元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写） (¥
元)。
2.合同价格形式： 固定单价合同
五、项目经理
承包人项目经理：
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）竞包函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）已标价工程量清单或预算书；
（7）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于 年 月 日签订。
十、签订地点
本合同在 签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自 签字盖章后 生效。
十三、合同份数
本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。
发包人： (公章)
承包人： (公章)
组织机构代码： 组织机构代码：
地 址： 地 址：
邮政编码： 邮政编码：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
电子信箱： 电子信箱：
开户银行： 开户银行：
账 号： 账 号：
工程质量保修书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
为保证 工程在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、和双方约定的其他工程，以及电气管线、排水管道工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：
本工程具体质量保修范围和内容、期限按建设部颁发的《建设工程保修办法》的有关规定执行。
二、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：
1、本工程质量保修期为 2 年；
2、其他约定：
（1）保修期按国务院2000年颁布的《建筑工程保修条例》规定的保修期限执行，未明确的一律按2年计算。
（2）建设工程在保修期内和保修范围内发生因施工造成的质量问题，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
四、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为工程结算总价款的3％。
五、质量保修金的返还
在缺陷责任期（24个月）满后退还。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项： / 。
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。
发包人（公章）： 承包人（公章）：
法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：
授权代理人（签字）： 授权代理人（签字）：
年 月 日
年 月 日
第二部分 通用合同条款
本工程的施工合同通用条款按建设部、国家工商局推行的最新《建设工程施工合同（示范文本）》第二部分通用条款执行。
第三部分 专用合同条款
1.
一般约定
1.1
词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：发包文件、成交通知书、本合同协议书、竞包文件及附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及技术文件、图纸、合同双方的其他有效函件、备忘录、补充协议（注明优先于本合同其他组成文件的说明为准，违反法律法规的除外）等。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：建筑法、合同法、建筑工程质量保修办法、建筑工程质量管理条例等国家现行法律、行政法规及政策，以及我县及发包人在合同存续期间的有关管理办法、文件规定。
1.4
标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：建筑法、合同法、建筑工程质量保修办法、建筑工程质量管理条例等国家现行法律、行政法规及政策，以及我县及发包人在合同存续期间的有关管理办法、文件规定。
1.5
合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：竞标文件、成交通知书、本合同协议书、投标书及附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及技术文件、图纸、合同双方的其他有效函件、备忘录、补充协议等（优先于本合同其他组成文件的以说明为准，违反法律法规的除外）。
2.
发包人
2.2
发包人代表
姓 名：
身份证号：
职 务：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使现场管理职权，协调各种关系；监督检查工程的进度、质量、安全；
负责设计图纸的变更初始审查；工程期间的质量验收及其他事宜；负责工程量的初始签证。按照发包人单位规定，本工程所有需要发包人签字的文件，必须由现场代表签字，（且按照发包人规定签字顺序）符合要求后再按照我县政府性投资项目和发包人的规定权限逐级履行报批手续后方可生效，否则为无效签字，承包人对此应充分了解。
3.
承包人
3.2
项目经理
3.2.1
项目经理：
姓 名：
身份证号：
建造师执业资格等级：
建造师注册证书号：
建造师执业印章号：
安全生产考核合格证书号：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
承包人对项目经理的授权范围如下：为承包人法定代表人在本项目中的委托代理人，代表承包人具体组织工程施工。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每月在岗时间合计不得少于22天，且项目经理在工程中间验收、竣工验收、县级及以上主管部门组织的工程检查、发包人部门负责人以上召开的工程会议、总监组织召开的会议等重要活动中必须在岗出席，否则视为缺岗。
3.7
履约担保
承包人是否提供履约担保： 按竞包文件规定 。
5.
工程质量
5.1
质量要求
5.1.1
特殊质量标准和要求：合格，工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。
6.
安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1
项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按照相关内容和国家行业规范要求采取有效的安全措施，以保证自身及第三人和周边环境的安全。
6.1.4
关于治安保卫的特别约定：发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。
关于施工场地治安管理的约定：（1）本项目不得发生建筑责任安全事故。如有发生，除承包人应承担其自身、发包人和受损害第三方的所有损失（包括但不限于财产损失、人身损害赔偿、行政罚款、诉讼、仲裁及律师费用）。
（2）承包人由于管理不善，引起政府有关部门罚款、停工整改等处罚，其发生的费用及其他损失由承包人自行承担。
（3）工程施工期间，承包人必须做好对周边房屋、地下管线、道路路基的监护，因本工程施工造成的损坏，由承包人自行承担责任和费用。
（4）工程施工期间，承包人应做好相邻道路及房屋的安全防护工作，保证道路的正常通行。
（5）在施工期间，必须设有专职安全员，按规定配备适当数量的消防灭火器材，建立消防安全方面的制度和措施，并报发包人、监理人及有关部门。如发现安全隐患，承包人必须在规定时间内及时整改。
（6）承包人负责对其在施工场地的工作人员进行安全教育。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工，因发包人强行要求承包人违规施工导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
（7）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员及工程监理依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，设置专职的安全员，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故（包括第三方事故）的责任和因此发生的费用，由承包人承担 。
6.1.5
文明施工
合同当事人对文明施工的要求：承包人必须按照规定进行施工现场文明施工管理和扬尘治理管理，所发生的费用由承包人承担。承包人应根据《建筑施工安全检查标准》和《强制性条文》及安徽省和市、县有关建筑施工安全生产条例及发包人的有关管理要求，确保安全生产，同时做好社会治安综合治理工作，积极落实各项安全生产工作，杜绝重大伤亡事故
。
7.
工期和进度
7.5
工期延误
7.5.1
因发包人原因导致工期延误：执行通用条款
7.5.2
因承包人原因导致工期延误：执行通用条款
8.8
施工设备和临时设施
8.8.1
承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：修建临时设施所有费用均由承包人承担。
10.
变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：1、变更须按照县政府性投资项目管理规定和发包人管理规定逐级审批后方可认可，凡未按照规定履行逐级审批手续的，其变更一律无效。
2、所有设计变更、经济签证等工程资料由发包人、承包人、监理人各执壹份，单方面保管的工程资料竣工结算时不做依据；
3、承包人擅自变更的，变更无效，涉及增加的费用和工期延长不予承认，造成损失的由承包人全部承担，发包人将根据实际情况作出拆除、返工、退货等处理方式。
10.4
变更估价
10.4.1
变更估价原则
关于变更估价的约定: 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按照承包人投标的人工、材料、机械费单价和管理费、利润、税金、组织措施费率，结合现行消耗量定额标准及实际施工情况，由承包人提出初步价格报发包人确认（或由审计部门审定）后执行。
12.
合同价格、计量与支付
12.1
合同价格形式
1.单价合同。
综合单价包含的风险范围：（1）[六造价站2008（06）号文]关于工程结算中材料价格变动及有关问题处理方法的通知”中规定材料价格变动应由承包人承担的风险；（2）市场人工、机械、工程设备价格变动的风险；（3）合同范围内清单中以“项”为单位施工技术措施费用变动的风险。
风险费用的计算方法：
因承包人承担风险范围，不调整合同价款 。
风险范围以外合同价格的调整方法：
（1）法律法规变化。招标工程以投标截止日前28天,其后因国家的法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的，发承包双方按照省级或行业建设主管部门发布的规定调整合同价款,包括建设主管部门发布的人工费调整文件（市场人工费变动不调整合同价）。
（2）工程变更、工程量清单缺项、偏差及或现场签证。因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，应按照下列规定调整：
①已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价（不论工程量变化多少）；
②已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价（不论工程量变化多少）；
③已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，按控制价编制原则，材料价格按工程造价管理机构发布的施工期信息价格和承包人报价浮动率进行调整。
承包人报价浮动率可按下列公式计算：
承包人报价浮动率=（ 1—中标价/招标控制价（均不含预留金或暂定金额））×100%
经市场询价的材料或设备价格部分不再考虑浮动率。
（3）工程变更、工程量清单缺项、偏差及或现场签证引起的措施项目费及不可竞争费调整，费率与中标合同保持一致。
（4）甲方指定价格材料的调整：应由承包人按照合同约定进行采购，按发包人确认单价与招标人编制招标预算价中相应单价的差价调整合同价款。
以上工程变更、现场签证、甲方指定价格材料等应按我市、县相关规定履行报批手续。
（5）物价变化。[六造价站2008（06）号文]关于工程结算中材料价格变动及有关问题处理方法的通知”中规定物价变动在承包人应承担风险范围以内的，不调整合价款。上述文件规定应由物价变动在承包人应承担风险范围以外的，调整合价款。具体调整方法执行“关于工程结算中材料价格变动及有关问题处理方法的通知”[六造价站2008（06）号文]。
（6）暂估价或暂定价
①发包人在招标工程量清单中给定暂估价或暂定价的材料、工程设备属于依法必须招标的，应由发承包双方以招标的方式选择供应商，确定价格，并应以此为依据取代暂估价，调整合同价款。
②发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备不属于依法必须招标的，应由承包人按照合同约定采购，经发包人确认单价后取代暂估价，调整合同价款。
③发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的，应按照上述第（2）项相应条款的规定确定专业工程价款，并应以此为依据取代专业工程暂估价，调整合同价款。
④发包人在发包时工程量清单中给定暂估价的专业工程，依法必须发包的，应当由发承包双方依法组织发包选择专业分包人，应以专业工程发包成交合同价为依据取代专业工程暂估价，调整合同价款。
12.3
计量
12.3.1
计量原则
工程量计算规则：按照发包时采用的工程量清单计量方式和消耗量定额执行。
12.4
工程进度款支付
12.4.1
付款周期
关于付款周期的约定：工程竣工验收合格后付至合同价的80%，在工程审计结束后付至结算审核价款的97％，余款留作质保金，在工程缺陷责任期满后付清。
13.2
竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按发包人、行业主管部门及监理部门相关规定执行,具体双方另行约定
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款
14.
竣工结算
14.1
竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：在竣工验收后30日内承包人将竣工结算资料报发包人
15.
缺陷责任期与保修
15.3.1
承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 2 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为： ；
（2） 3 %的工程款；
15.3.2
质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
15.4保修
15.4.1
保修责任
工程保修期为：执行国家相关规定 。
20.
争议解决
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：
（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 舒城县
人民法院起诉。
21.补充条款 双方另行约定
第六章 计价依据及工程造价的确定
另附工程量清单。
第七章 技术标准和要求
一、本次项目中涉及的化粪池系统须为装配式三格化粪池（聚乙烯或共聚聚丙烯）系统，承包单位须按照此系统进行施工及其相关配件的安装，化粪池连接住户所有施工内容费用以及设备、设备的运输、技术指导等相关的费用都以包含在控制价内，工程完工后须安排专业人员进行售后服务等工作（费用已包含在控制价内）。
二、施工中所用的化粪池、化粪池井盖（复合井盖）、化粪池隔板、化粪池过粪管、化粪池井筒、化粪池排气管、水箱、便器等所有设备、材料，在进场使用前须提供具有省级及以上产品质量监督检验或工程质量监督检测机构出具的合格的检测报告。
三、主要设备、材料参数不得低于以下表格中参数要求。
主要设备、材料技术参数要求汇总表
四、装配式三格化粪池技术要点
1.三格化粪池上下半体安装时应加装密封垫条，确保其整体不渗漏。
2.三格化粪池内挡板应与池体牢固、密封连接，确保化粪池内 部各池之间无渗漏。
3.在便器与三格化粪池之间安装进粪管，其管径不小于110mm,进粪管应短而直，与水平面的角度不小于20°，确保粪便污水在管道中流动通畅。
4.进粪管下端出口超出三格化粪池第一池池壁50mm。
5.进粪管与化粪池之间承插连接，并用胶圈等柔性材料密封。
6.过粪管可选用PVC或PE等内壁光滑材料，内径不小于110mm,设置成倒“L”型；连接一池至二池的过粪管入口应在第一池池壁的下1/3处，溢出口应在第二池上沿至少保留100mm；二池至三池的过粪管入口可在第二池池壁的下1/3或1/2处，溢口同一池至二池的过粪管。
7.装配式化粪池整体深度不应小于llOOmm。
8.安装完成的化粪池应进行检查，对整个系统做抗渗漏检测，确保各连接位置无渗漏后方可进行下个工序的施工。
9.应在第一池安装排气管，排气管应高于厕屋，并在管口处安装防雨帽，防止雨水灌入。
五、设备技术规范与质量保证
1、施工单位提供的货物应是全新、原装的正宗合格正品，货物完好，配件齐全，符合《GB/T38836-2020农村三格式户厕建设技术规范》及其他国家行业现行有关标准规范的规定。
2.装配式三格化粪池应选用无害化、防腐性能好且具有防渗漏功能的材料（聚乙烯或共聚聚丙烯等材质）。其外表面及内表面经目测应色泽均匀、光滑平整、无裂纹、无孔洞、无明显瑕疵，且边缘整齐、壁厚均匀、无分层现象。密封盖应牢固且易于启闭，各类配套连接管件、通气管等应齐全耐用。
3.本项目使用的化粪池系统、冲水系统、便器、配件等整个改厕设备须能配套使用，否则不予验收。
4.本项目发包文件中“技术标准及要求”提供的是最低限度的技术配置要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，承包人应保证提供的设备材料均应符合现行的国家以及省、行业的标准、规范（规定）
六、售后服务保障与承诺
1.质量保修期：冲水箱等配件免费质保期均为不低于1年，化粪池免费质保期为不低于1年，保修期自供货结束经安装调试验收合格并交付使用之日开始计算。
2.承包人在质量保修期内需提供7*24小时的售后服务。故障响应时间不超过2小时（响应方式包括现场、远程、电话指导等）。
3.承包人有责任及时向发包人通知所投设备的新产品新技术信息，并免费提供相关服务。
4.质量保修期满后，承包人仍应保证对本项目釆购的产品提供及时、良好的维护保养服务，并提供不高于竞包文件中所列价格的备品、备件。
七、其他要求
1.承包企业应在发包文件要求的时限内，及时办理成交通知书领取和合同签订事宜，如因承包人原因不能及时领取成交通知书或签订合同影响到本项目实施，视同承包企业放弃承包资格，发包人可将承包资格顺延至排名第二的预承包单位或重新发包。
2.材料验收要求
（1）本项目农村改厕选择的材料设备须是正规生产厂家的合格产品，具有质量鉴定报告。
（2）厕具（便器、冲厕器具）、化粪池、管材与管件在现场安装前应按照要求以及相关产品构造及质量标准进行验收。
（3）装配式化粪池外表面及内表面经目测应色泽均匀、光滑平整、无裂纹、无孔洞、无明显瑕疵，且边缘整齐、壁厚均匀、无分层现象。
（4）承包人将项目设备送指定地点后后，由发包人负责清点数量（同意后）在送货单上签字盖章，承包人负责将送货单及时送至发包人（承包人需自行制作“一式三联”送货单）。
第八章 竞包文件格式
一、封面
（正/副本）
（项目名称）
（项目编号： ）
竞包文件
项目编号：
竞包文件内容： 竞包文件
竞 包 人：
（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或签章）
日 期： 年 月 日
二、法定代表人身份证明书
单位名称：
单位性质：
地 址：
成立时间： 年 月 日
经营期限：
姓 名： 性别：
年 龄： 职务：
系 （竞包人单位名称） 的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件。
竞包人： （盖公章）
日 期： 年 月 日
三、授权委托书
本授权委托书声明：我（姓名）系（竞
包 人 名 称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司的合法代理人，就（工程名称）的竞包、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署竞包文件，进行谈判、签合同和处理与之有关的一切事宜。
代理人无转委托权，特此委托。
附：授权代理人身份证复印件。
代 理 人：（签字或签章） 性别： 年龄：
身份证号码：
职务：
竞 包 人： （盖单位公章章）
法定代表人： （签字或签章）
授权委托日期： 年 月 日
四、竞包函及竞包函附录
（一）竞包函
（发包人名称）：
1．我方已仔细研究了 （项目名称）施工发包文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_ （¥ ）的承包报价，工期_____日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 。
2．我方承诺在竞包有效期内不修改、撤销竞包文件。
3．随同本竞包函提交竞包保证金一份，金额为人民币（大写） / 元（¥ / ）。
4．如我方为本项目承包单位：
（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本竞包函递交的竞包函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照工程发包文件规定向你方递交履约担保和风险担保（若有）。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的竞包文件及有关资料内容完整、真实和准确。
6．
（其他补充说明）。
竞 包 人： （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或签章）
地址：
网址：
电话：
传真：
邮政编码：
年 月 日
（二）竞包函附录
注：无偏离可填“响应发包文件要求”。
竞包人： （盖单位公章）
五、工程量清单控制价确认函
确 认 函
（发包人名称）:
我方已接到你方 年 月 日发出的 （项目名称）的工程量清单控制价及相关资料，我方已于 年 月 日收到。
特此确认。
竞包人： （盖单位公章）
年 月 日
六、竞包承诺函
致： （发包人名称）：
我公司于 年
月 日领取了贵单位委托安徽亚通造价咨询有限公司发出的发包文件，安徽亚通造价咨询有限公司发出的工程量清单，在认真阅读了发包文件及工程量清单后，我公司对发包文件、工程量清单无异议。
特此承诺。
竞包人：（盖单位公章）
年 月 日
七、企业及建造师的资格证明材料（复印件加盖单位公章）
八、竞包保证金缴纳凭证（如有缴纳要求）
九、发包文件要求的其他资料
舒城开发区
工 程 发 包
文 件
项目编号:AHYTZ2021-003-034
发 包 人：安徽舒城经济开发区管委会
代理机构：安徽亚通造价咨询有限公司
2021年3月
目 录
第一章 发包公告（附推荐函）
第二章 竞包人须知
第三章 合同条款
第四章 计价依据及工程造价的确定
第五章 技术标准和要求
第六章 竞包文件格式
第一章 发包公告
| 发包公告（资格后审） | ||||
| 发包编号 | AHYTZ2021-003-034 | |||
| 发布日期 | 2021年3月29日 | |||
| 一、竞包人必备的资格条件 | ||||
| 舒城县2021年农村厕所改造工程-舒城开发区 已具备发包条件，依据“六安市人民政府关于进一步完善政府投资工程建设招标投标工作的意见”（六政〔2018〕49号）、“舒城县人民政府关于做好政府投资限额以下工程及抢险救灾等应急工程发包管理工作的通知”（舒政〔2019〕15号）的要求，对该项目按简易操作办法发包。 请竞包人持发包人推荐函参加发包会，否则，竞包人递交的竞包文件无效（适用简易发包方式）。 | ||||
| 二、发包条件 | ||||
| 1.工程名称 | 舒城县2021年农村厕所改造工程-舒城开发区 | |||
| 2.项目审批、核准或备案机关名称 | 舒农工组[2021]3号 | |||
| 3.发包人 | 安徽舒城经济开发区管委会 | |||
| 4.资金来源 | 财政资金 | |||
| 三、项目概况与发包范围 | ||||
| 1.工程实施地点 | 舒城开发区境内 | |||
| 2.建设规模 | 本次工程包括开发区共计100户厕所改造，控制价为登录即可免费查看.59元人民币。 | |||
| 3.计划工期 | 60个日历天 | |||
| 4.发包范围 | 施工内容详见工程量清单及有关说明，施工中主要设备须满足发包文件“第五章 技术标准和要求”。 | |||
| 5.包别划分 | 1整包 | |||
| 6.质量标准 | 合格，且满足发包文件“第五章 技术标准和要求”。 | |||
| 7.项目类型 | 工程施工类 | |||
| 8.发包方式 （承包人确定方式） | 固定价随机摇号 | |||
| 四、竞包人资格要求 | ||||
| 1.竞包人资质、资格要求 | 具有独立法人资格，具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，无限制承包的处罚。（限已加入舒城县政府投资限额以下建设工程诚信及抢险救灾应急企业名录库的企业） | |||
| 2.拟派项目负责人资格要求 | 项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上建造师资格。 | |||
| 3.本次发包不接受联合体参与竞包。 | ||||
| 五、发包会开始时间及发包文件获取方式 | ||||
| 1.项目发包会开始时间（竞包文件递交截止时间） | 2021年4月1日9时30分 | |||
| 2.发包文件获取时间 | 自发包公告发布时至竞包文件递交截止时间前（工作时间） | |||
| 3.发包文件获取方式 | 发包文件均由竞包人持相关资料在安徽亚通造价咨询有限公司现场获取，未获取发包文件则视为不具备承包资格。 | |||
| 六、联系方式 | ||||
| 发包人： | 安徽舒城经济开发区管委会 | 发包代理机构： | 安徽亚通造价咨询有限公司 | |
| 地址： | 舒城县经济开发区 | 地址： | 舒城县梅河西路和万佛路交叉口写字楼11层 | |
| 联系人： | 登录即可免费查看 | 联系人： | 登录即可免费查看 | |
| 电话： | 登录即可免费查看 | 电话： | 登录即可免费查看 | |
| 七、备注 | ||||
| 1.竞包人应具有独立法人资格，竞包文件所报的项目班子组成人员必须是本单位的人员，发包会时须授权委托人到场。 2.获取发包文件时须携带以下资料复印件并加盖公章：法定代表人持法人身份证明或授权代理人持授权委托书；经年检合格的企业营业执照、资质证书、安全生产许可证书、基本账户银行开户许可证、项目负责人证书，持发包人盖章的推荐函。 3.发包会现场竞包人须携带以下资料：①法定代表人携带法人身份证明或授权代理人携带授权委托书；②竞包人持发包人盖章的推荐函参加发包会。 4.竞包人提出疑问时应当以书面形式在发包会开始日前3天向发包代理机构提出。 5.本工程竞包保证金额4500元，在发包会开始之前缴纳至发包人指定账户。 6.本工程履约保证金为成交价的2%，预承包人在发包会结果公示无异议后，领取成交通知书前通过承包人基本账户汇入发包人指定的账户，不接受现金，未通过基本账户汇入和逾期未缴入视作自动放弃承包资格。对故意放弃承包资格，造成严重后果的，竞包保证金不予退还，并给予不良行为记录处理。 7.工程往来款全部通过承包人使用的基本账户，不与项目部直接发生经济联系。 8.发包人和代理机构不承担由于竞包人没有关注和了解公告及补充更正通知所造成的一切责任；如未提出异议的，视同默认发包文件的所有条款。 9.疫情期间竞包人需严格遵守以下要求： （1）参与交易项目竞包的竞包人只可派1名代表参加发包会，每个竞包人确定一名授权委托人进场参加。发包文件中要求拟派项目负责人到场的由项目负责人作为授权委托人参加，到场的项目负责人无授权委托的不得进场，并按未到场处理。 （2）项目负责人（授权委托人）在参加发包会时，需提供“疫情防控情况承诺说明”（详见附件），作为项目竞包文件的组成部分，未提供或未按公布格式内容提供的，发包人有权拒绝其参加发包会。 （3）授权委托人应按六安市新型冠状病毒疫情应急防控综合指挥部（六指办〔2020〕80号）文“关于在全市推广应用安徽健康码的通知”的要求申领“安康码”，在入口登记处使用皖事通主动出示个人持有的“安康码”，持绿色“安康码”人员，由登记人员使用“安康码”核验端进行扫码核验，测量体温，根据情况予以放行或进行异常登记。持黄色或红色“安康码”的人员，不符合疫情防控要求，禁止进场参加发包会。 （4）本项目禁止不符合疫情防控要求的人员进场参加发包会；无前述承诺说明的视为未响应疫情防控和发包文件要求，其竞包文件将被予以拒绝。需要承诺说明的事项不得有遗漏，有遗漏的视为未响应疫情防控和发包文件要求，其竞包文件也将被予以拒绝。承诺说明的事项，不得弄虚作假，否则将比照发包文件有关弄虚作假的处理规定进行处理，同时按疫情防控规定，移送公安等部门处理。 | ||||
| 八、公告发布媒体 | ||||
| 《六安市公共资源交易平台电子服务系统》http://ggjfwpt.luan.gov.cn/laztb/ | ||||
舒城县2021年农村厕所改造工程-舒城开发区
推 荐 函
（被邀请单位名称）：
现有舒城县2021年农村厕所改造工程-舒城开发区，推荐你单位参加竞包。
请你单位于2021年3月29日至竞包文件递交截止时间（工作时间），在安徽亚通造价咨询有限公司持相关资料和本推荐函购买工程发包文件。
工程发包文件每套售价为 500 元，售后不退。
竞包文件递交截止时间（发包会开始时间）为2021年4月1日上午9时30分，地点为安徽亚通造价咨询有限公司。
逾期送达的或者未送达指定地点的竞包文件，发包人不予受理。
发包人：安徽舒城经济开发区管委会
2021年3月29日
附件：
疫情防控情况承诺说明
姓名：__________
住址：___________________________________
身份证号码：_____________________________
本人联系方式（电话）：___________________
社区（村委会）或竞包企业联系人：_________电话：__________
兹证明_________（姓名）为我社区（村委会）居民（或我单位人员），现就其本人相关事项说明如下：
1.不属于新冠肺炎确诊人员和疑似病例人员；
2.不属于最近14天（指本项目发包前14天）内在中风险及以上疫情区域居住或旅居史；
3.不属于与确诊病例（疑似病例）有密切接触史，按规定需隔离医学观察人员。
社区（村委会）或竞包企业（公章）
年 月 日
第二章 竞包人须知
（一） 竞包人须知前附表
| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 1 | 工程名称 | 舒城县2021年农村厕所改造工程-舒城开发区 |
| 2 | 建设规模 | 详见工程量清单 |
| 3 | 质量要求 | 合格，且满足“第五章 技术标准和要求”。 |
| 4 | 工期要求 | 60个日历天 |
| 5 | 承包方式及工程范围 | 总承包。具体详见工程量清单，施工中主要设备须满足“第五章 技术标准和要求”。 |
| 6 | 合同计价方式 | 本工程采用 固定单价合同 发包人根据有关规定，委托有资质造价单位编制清单控制价，并下降12%（暂定价不下降）作为本次竞包报价，竞包人须结合现场勘察、控制价等进行认真核算，并在竞包函中作出明确承诺，承诺竞包人的承包价，作为合同文件的组成部分。 竣工结算时合同价除施工内容变化、超过风险范围的材料价格变化及国家政策性调整外不予调整，承包人自行承担其它潜在风险。调整事项发生时凭发包方认可的书面凭证或国家出台的文件给予价款调整。材料价格变化风险依据六造[2008]06号文件调整，差价只计取税金，不计其他费用。 合同价款中包括的风险范围：（1）施工环境和市场人工、材料、机械费价格风险；（2）发包文件中确定的其他风险。 风险范围费用的计算方法：因风险范围的事项变动，结算时工程造价不作调整。 |
| 7 | 竞包人资质等级要求 | 见发包公告 |
| 8 | 竞包保证金额 | 4500.00元人民币 （缴款方式：转帐。逾期将视为不响应工程发包文件而被拒绝参与竞包）保证金必须在发包会开始时间前缴纳，代理机构将在竞包文件递交截止时间前进行查验，如在该时点前仍未缴纳的，视作放弃竞包。 开户银行：安徽舒城农村商业银行营业厅 单位名称：舒城县经济技术开发区财政所 账 号：2000 0190 2653 1030 0000 018 (缴款时需注明××工程竞包保证金及公司名称) 竞包人原则上等到成交公告公示期满后方可退付，如在公示期间主动要求退付，则视为放弃可能存在的工程承包资格。 |
| 9 | 踏勘现场 | 竞包人自行踏勘现场。踏勘现场所发生的自身费用由预承包人自己承担。 本工程项目竞包人需充分考虑施工地点、施工环境等的影响，将施工中可能影响工程造价的各种因素（如材料二次搬运费等）计入报价，工程结算时将对工程发包文件确定范围内的因素一律不予考虑。 |
| 10 | 发包人集中答疑截止时间 | 答疑截止时间：2021年3月30日 疑问递交地点：安徽亚通造价咨询有限公司（舒城县城关镇相约河畔小区12幢11层）。 |
| 11 | 发包预备会 | 不召开 |
| 12 | 竞包文件份数 | 一份正本，二份副本。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。 |
| 13 | 竞包文件递交地点及时间 | 递交地点：安徽亚通造价咨询有限公司开标室 递交截止时间：2021年4月1日上午9:30（北京时间） |
| 14 | 发包会召开地点及时间 | 发包会召开地点：安徽亚通造价咨询有限公司开标室 发包会召开时间以及竞包文件递交截止时间：2021年4月1日上午9:30（北京时间） |
| 15 | 安全施工、文明管理要求 | 竞包人必须加强安全管理，文明施工，并为此投入必要的费用，施工过程及场地转移过程中如发生安全及质量事故，一切责任由施工单位自负。 |
| 16 | 工程价款支付 | 工程竣工验收合格后付至合同价的80%，在工程审计结束后付至结算审核价款的97％，余款留作质保金，在工程缺陷责任期满后付清。 |
| 17 | 履约保证金 | 成交价的2%（支付至发包人指定账户） 。 项目实施完毕，经验收合格的，承包人凭项目合同、业主单位签署的验收报告提出退付申请，经发包人审核后，一次性退付承包人（无息）。 |
| 18 | 竞包有效期 | 自竞包截止之日算起 60 日历天。 |
| 19 | 参与发包会人员要求 | 竞包人法定代表人或其委托代理人参加发包会应携带本人身份证，委托代理人应携带授权委托书原件以及竞包保证金交付凭证（如有要求）。发包会现场不能出具以上证件（资料）原件的，其竞包文件将不予开封、评审。 |
| 20 | 其它要求 | / |
（二） 竞包文件的编制
本工程竞包文件主要包括下列内容：
1、竞包文件的正本和所有副本封面上应清楚地标明“正本”或“副本”。竞包文件应采用牛皮纸袋封装并密缝，密封处必须加盖单位公章。封皮应分别注明以下内容：
（1）发包人名称；
（2）项目编号；
（3）工程名称： 工程竞包文件；
（4） 年 月 日 时 分竞包，此时间以前不得开封；
（5）竞包人名称和地址。
2、竞包文件主要包括下列内容：
（1）法定代表人到场附法人身份证明或授权代理人到场附授权委托书；
（2）竞包函及竞包函附录；
（3）工程量清单控制价确认函；
（4）竞包承诺函；
（5）企业及建造师的资格证明材料（营业执照、安全生产许可证、基本账户开户许可证等资格证明材料）复印件加盖单位公章；
（6）竞包保证金缴纳凭证（如有缴纳要求）；
（7）发包文件要求的其他资料。
（三） 发包会流程
1.发包程序
（1）发包由发包人或发包代理机构主持，并按下列程序进行：
（2）主持人宣布发包会议开始；
（3）主持人宣布出席发包会议的发包人代表；
（4）主持人宣布出席发包会议的有关部门和代表；
（5）公布所有竞包人的报价；
（6）评审委员会复核、评审；
（7）主持人宣布发包会议结束，并将结果通知竞包人；
（8）发包人或其委托的发包代理机构对发包过程进行记录，并存档备查。
2.评审方法
2.1 评审采用固定价随机摇号抽签确定承包人，所有竞包人按发包文件要求固定报价（199463.96元），未能完全响应发包文件要求的作无效竞包文件处理。
摇号抽球确定承包人：竞包人的授权委托人参与摇号。
第一步：以摇号抽球方式确定预承包人（第一轮按照发包文件递交现场签到顺序由竞包人依次摇号抽取顺序号，然后根据第一轮摇号抽取的顺序号由竞包人依次进行第二轮摇号）；
第二步：由项目评审委员会按照第二轮摇号抽取结果从小号到大号依次对竞包人进行资格后审（审查至三家资质资格及相关文件符合发包文件要求的竞包人）。
拆封并宣读通过资格后审竞包人的竞包文件，公布竞包人名称、报价、工期及其他内容，并记录在案。竞包文件内容响应发包文件规定的确定为合格竞包人；如不响应发包文件，则视为无效竞包文件处理。
评审委员会进行评审复核。
在合格竞包人中按照由小号到大号顺序确定一位承包人。
2.2 本工程评审由依法组建的评审委员会评审。评审委员会由5人及以上单数组成，经济类专家应不得少于二分之一（包括业主评委）；其他应当为工程类专家。
2.3 本工程评审委员会首先进行初步评审，审查竞包人营业执照、资质证书、安全生产许等是否符合竞包文件要求、竞包文件是否有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章、竞包人文件格式是否符合发包文件“竞包文件格式”的要求、竞包人资格是否满足要求，有一项不满足要求作无效竞包文件处理。
竞包文件有下列情形之一的，属于重大偏差，由评审委员会审查后按无效竞包文件处理：
(1)竞包人的资质、资格不符合要求的；
(2)竞包文件未按规定要求加盖法人印章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；由委托代理人签字或盖章的，但未随竞包文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；
(3)竞包人递交两份或多份内容不同的竞包文件，或在一份竞包文件中对同一发包项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；
(4)不同的竞包人竞包文件内容出现雷同，并经评审委员会确定的；
(5)竞包文件未实质上响应了发包文件的要求的。所谓实质上响应，是指竞包文件应与发包文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的发包人的权利和竞包人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应发包文件要求的竞包文件的竞包人竞争地位产生不公正的影响；
(6)承包工期超过发包要求工期的，或竞包函中无明确承包工期的；
(7)工程质量标准不满足(达不到)发包文件中提出的工程质量标准要求的；
(8)未按发包文件要求报价的。
(9)修改业主确定的预留金、暂定价的。
3.发包
3.1发包方式
发包人授权评标委员会推荐承包人。
3.2合同授予标准
（1）本发包工程的施工合同将授予按评审办法规定所确定的承包人。
（2）合同价的确定：本工程以承包单位的报价或作为合同价。
（四）附则
1.对竞包单位所提供的业绩证明和其它工作，若发现有弄虚作假行为，一律当无效竞包文件处理；竞包单位在工程质量、施工安全生产、劳动人管理等方面应如实填写，如发现在隐瞒不报或弄虚作假，一律当无效竞包文件处理。
2.本工程发包过程中相关费用，由承包人承担(本次竞包过程中相关费用如下：①代理费（《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号）；②清单编制费（执行安徽省建设工程造价咨询服务项目及收费标准）；③其它相关费用（按实收取），所有费用在成交通知书发出前缴纳。
3.本工程控制价登录即可免费查看.59元，报价上限值（拟定合同价）为登录即可免费查看.59*0.88=199463.96元，所有竞包人报价须为拟定合同价否则按无效报价处理。
第五章 合同条款及格式
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：
。
2.工程地点： 。
3.工程立项批准文号： 。
4.资金来源： 。
5.工程内容：见工程量清单 。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。
6.工程承包范围：
发包文件及工程量清单确定的范围 。
二、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
三、质量标准
工程质量符合合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写） (¥ 元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写） (¥
元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写） (¥
元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写） (¥
元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写） (¥
元)。
2.合同价格形式： 固定单价合同
五、项目经理
承包人项目经理：
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）竞包函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）已标价工程量清单或预算书；
（7）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于 年 月 日签订。
十、签订地点
本合同在 签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自 签字盖章后 生效。
十三、合同份数
本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。
发包人： (公章)
承包人： (公章)
组织机构代码： 组织机构代码：
地 址： 地 址：
邮政编码： 邮政编码：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
电子信箱： 电子信箱：
开户银行： 开户银行：
账 号： 账 号：
工程质量保修书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
为保证 工程在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、和双方约定的其他工程，以及电气管线、排水管道工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：
本工程具体质量保修范围和内容、期限按建设部颁发的《建设工程保修办法》的有关规定执行。
二、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：
1、本工程质量保修期为 2 年；
2、其他约定：
（1）保修期按国务院2000年颁布的《建筑工程保修条例》规定的保修期限执行，未明确的一律按2年计算。
（2）建设工程在保修期内和保修范围内发生因施工造成的质量问题，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
四、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为工程结算总价款的3％。
五、质量保修金的返还
在缺陷责任期（24个月）满后退还。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项： / 。
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。
发包人（公章）： 承包人（公章）：
法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：
授权代理人（签字）： 授权代理人（签字）：
年 月 日
年 月 日
第二部分 通用合同条款
本工程的施工合同通用条款按建设部、国家工商局推行的最新《建设工程施工合同（示范文本）》第二部分通用条款执行。
第三部分 专用合同条款
1.
一般约定
1.1
词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：发包文件、成交通知书、本合同协议书、竞包文件及附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及技术文件、图纸、合同双方的其他有效函件、备忘录、补充协议（注明优先于本合同其他组成文件的说明为准，违反法律法规的除外）等。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：建筑法、合同法、建筑工程质量保修办法、建筑工程质量管理条例等国家现行法律、行政法规及政策，以及我县及发包人在合同存续期间的有关管理办法、文件规定。
1.4
标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：建筑法、合同法、建筑工程质量保修办法、建筑工程质量管理条例等国家现行法律、行政法规及政策，以及我县及发包人在合同存续期间的有关管理办法、文件规定。
1.5
合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：竞标文件、成交通知书、本合同协议书、投标书及附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及技术文件、图纸、合同双方的其他有效函件、备忘录、补充协议等（优先于本合同其他组成文件的以说明为准，违反法律法规的除外）。
2.
发包人
2.2
发包人代表
姓 名：
身份证号：
职 务：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使现场管理职权，协调各种关系；监督检查工程的进度、质量、安全；
负责设计图纸的变更初始审查；工程期间的质量验收及其他事宜；负责工程量的初始签证。按照发包人单位规定，本工程所有需要发包人签字的文件，必须由现场代表签字，（且按照发包人规定签字顺序）符合要求后再按照我县政府性投资项目和发包人的规定权限逐级履行报批手续后方可生效，否则为无效签字，承包人对此应充分了解。
3.
承包人
3.2
项目经理
3.2.1
项目经理：
姓 名：
身份证号：
建造师执业资格等级：
建造师注册证书号：
建造师执业印章号：
安全生产考核合格证书号：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
承包人对项目经理的授权范围如下：为承包人法定代表人在本项目中的委托代理人，代表承包人具体组织工程施工。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每月在岗时间合计不得少于22天，且项目经理在工程中间验收、竣工验收、县级及以上主管部门组织的工程检查、发包人部门负责人以上召开的工程会议、总监组织召开的会议等重要活动中必须在岗出席，否则视为缺岗。
3.7
履约担保
承包人是否提供履约担保： 按竞包文件规定 。
5.
工程质量
5.1
质量要求
5.1.1
特殊质量标准和要求：合格，工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。
6.
安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1
项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按照相关内容和国家行业规范要求采取有效的安全措施，以保证自身及第三人和周边环境的安全。
6.1.4
关于治安保卫的特别约定：发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。
关于施工场地治安管理的约定：（1）本项目不得发生建筑责任安全事故。如有发生，除承包人应承担其自身、发包人和受损害第三方的所有损失（包括但不限于财产损失、人身损害赔偿、行政罚款、诉讼、仲裁及律师费用）。
（2）承包人由于管理不善，引起政府有关部门罚款、停工整改等处罚，其发生的费用及其他损失由承包人自行承担。
（3）工程施工期间，承包人必须做好对周边房屋、地下管线、道路路基的监护，因本工程施工造成的损坏，由承包人自行承担责任和费用。
（4）工程施工期间，承包人应做好相邻道路及房屋的安全防护工作，保证道路的正常通行。
（5）在施工期间，必须设有专职安全员，按规定配备适当数量的消防灭火器材，建立消防安全方面的制度和措施，并报发包人、监理人及有关部门。如发现安全隐患，承包人必须在规定时间内及时整改。
（6）承包人负责对其在施工场地的工作人员进行安全教育。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工，因发包人强行要求承包人违规施工导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
（7）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员及工程监理依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，设置专职的安全员，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故（包括第三方事故）的责任和因此发生的费用，由承包人承担 。
6.1.5
文明施工
合同当事人对文明施工的要求：承包人必须按照规定进行施工现场文明施工管理和扬尘治理管理，所发生的费用由承包人承担。承包人应根据《建筑施工安全检查标准》和《强制性条文》及安徽省和市、县有关建筑施工安全生产条例及发包人的有关管理要求，确保安全生产，同时做好社会治安综合治理工作，积极落实各项安全生产工作，杜绝重大伤亡事故
。
7.
工期和进度
7.5
工期延误
7.5.1
因发包人原因导致工期延误：执行通用条款
7.5.2
因承包人原因导致工期延误：执行通用条款
8.8
施工设备和临时设施
8.8.1
承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：修建临时设施所有费用均由承包人承担。
10.
变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：1、变更须按照县政府性投资项目管理规定和发包人管理规定逐级审批后方可认可，凡未按照规定履行逐级审批手续的，其变更一律无效。
2、所有设计变更、经济签证等工程资料由发包人、承包人、监理人各执壹份，单方面保管的工程资料竣工结算时不做依据；
3、承包人擅自变更的，变更无效，涉及增加的费用和工期延长不予承认，造成损失的由承包人全部承担，发包人将根据实际情况作出拆除、返工、退货等处理方式。
10.4
变更估价
10.4.1
变更估价原则
关于变更估价的约定: 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按照承包人投标的人工、材料、机械费单价和管理费、利润、税金、组织措施费率，结合现行消耗量定额标准及实际施工情况，由承包人提出初步价格报发包人确认（或由审计部门审定）后执行。
12.
合同价格、计量与支付
12.1
合同价格形式
1.单价合同。
综合单价包含的风险范围：（1）[六造价站2008（06）号文]关于工程结算中材料价格变动及有关问题处理方法的通知”中规定材料价格变动应由承包人承担的风险；（2）市场人工、机械、工程设备价格变动的风险；（3）合同范围内清单中以“项”为单位施工技术措施费用变动的风险。
风险费用的计算方法：
因承包人承担风险范围，不调整合同价款 。
风险范围以外合同价格的调整方法：
（1）法律法规变化。招标工程以投标截止日前28天,其后因国家的法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的，发承包双方按照省级或行业建设主管部门发布的规定调整合同价款,包括建设主管部门发布的人工费调整文件（市场人工费变动不调整合同价）。
（2）工程变更、工程量清单缺项、偏差及或现场签证。因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，应按照下列规定调整：
①已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价（不论工程量变化多少）；
②已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价（不论工程量变化多少）；
③已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，按控制价编制原则，材料价格按工程造价管理机构发布的施工期信息价格和承包人报价浮动率进行调整。
承包人报价浮动率可按下列公式计算：
承包人报价浮动率=（ 1—中标价/招标控制价（均不含预留金或暂定金额））×100%
经市场询价的材料或设备价格部分不再考虑浮动率。
（3）工程变更、工程量清单缺项、偏差及或现场签证引起的措施项目费及不可竞争费调整，费率与中标合同保持一致。
（4）甲方指定价格材料的调整：应由承包人按照合同约定进行采购，按发包人确认单价与招标人编制招标预算价中相应单价的差价调整合同价款。
以上工程变更、现场签证、甲方指定价格材料等应按我市、县相关规定履行报批手续。
（5）物价变化。[六造价站2008（06）号文]关于工程结算中材料价格变动及有关问题处理方法的通知”中规定物价变动在承包人应承担风险范围以内的，不调整合价款。上述文件规定应由物价变动在承包人应承担风险范围以外的，调整合价款。具体调整方法执行“关于工程结算中材料价格变动及有关问题处理方法的通知”[六造价站2008（06）号文]。
（6）暂估价或暂定价
①发包人在招标工程量清单中给定暂估价或暂定价的材料、工程设备属于依法必须招标的，应由发承包双方以招标的方式选择供应商，确定价格，并应以此为依据取代暂估价，调整合同价款。
②发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备不属于依法必须招标的，应由承包人按照合同约定采购，经发包人确认单价后取代暂估价，调整合同价款。
③发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的，应按照上述第（2）项相应条款的规定确定专业工程价款，并应以此为依据取代专业工程暂估价，调整合同价款。
④发包人在发包时工程量清单中给定暂估价的专业工程，依法必须发包的，应当由发承包双方依法组织发包选择专业分包人，应以专业工程发包成交合同价为依据取代专业工程暂估价，调整合同价款。
12.3
计量
12.3.1
计量原则
工程量计算规则：按照发包时采用的工程量清单计量方式和消耗量定额执行。
12.4
工程进度款支付
12.4.1
付款周期
关于付款周期的约定：工程竣工验收合格后付至合同价的80%，在工程审计结束后付至结算审核价款的97％，余款留作质保金，在工程缺陷责任期满后付清。
13.2
竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按发包人、行业主管部门及监理部门相关规定执行,具体双方另行约定
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款
14.
竣工结算
14.1
竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：在竣工验收后30日内承包人将竣工结算资料报发包人
15.
缺陷责任期与保修
15.3.1
承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 2 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为： ；
（2） 3 %的工程款；
15.3.2
质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
15.4保修
15.4.1
保修责任
工程保修期为：执行国家相关规定 。
20.
争议解决
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：
（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 舒城县
人民法院起诉。
21.补充条款 双方另行约定
第六章 计价依据及工程造价的确定
另附工程量清单。
第七章 技术标准和要求
一、本次项目中涉及的化粪池系统须为装配式三格化粪池（聚乙烯或共聚聚丙烯）系统，承包单位须按照此系统进行施工及其相关配件的安装，化粪池连接住户所有施工内容费用以及设备、设备的运输、技术指导等相关的费用都以包含在控制价内，工程完工后须安排专业人员进行售后服务等工作（费用已包含在控制价内）。
二、施工中所用的化粪池、化粪池井盖（复合井盖）、化粪池隔板、化粪池过粪管、化粪池井筒、化粪池排气管、水箱、便器等所有设备、材料，在进场使用前须提供具有省级及以上产品质量监督检验或工程质量监督检测机构出具的合格的检测报告。
三、主要设备、材料参数不得低于以下表格中参数要求。
主要设备、材料技术参数要求汇总表
| 模块 | 设备名称 | 技术要求 | 备注 |
| 化粪池系统 | 装配式三格化粪池 | 1、★材料：聚乙烯或共聚聚丙烯，注塑成型；有效容积：1.5m3；三腔室容积比例：2:1:3；壁厚：7mm。尺寸为 2030mm × 1100mm × 1140mm； 2、可承受压力≥350kg； 3、清掏口直径≥400mm； 4、两个检查口直径均≥315mm； 5、清掏口、检查口加高管高度25mm； 6、上下池体连接部位具有自身定位孔，加装密封材料，防止变形和渗漏； 7、检查口和清掏口应配备相应加高井筒； 8、为保证化粪池安装合格、不渗水，排气帽、 螺桩、密封圈、密封胶水等必须配备到位。 | 配件（必须与化粪池能配套使用）,包括:橡胶圈(黑色，橡胶，2个/套)、镀锌螺栓和螺帽等。配件套数以工程量清单为准。 |
| 密封条 | 1、材料：高强度密封材料； 2、罐体组装后充分密封无渗漏。 | ||
| 隔板 | 1、材料：聚乙烯或聚丙烯；瓦楞型加强设计。 2、★两侧插入式挂钩（耳）带正反面加强筋设计，防断裂。两个挂钩（耳）尺寸不小于30*30mm,厚度≥5mm,防脱槽。配备涂抹高强度结构胶，做到完全密封不渗漏。将发酵罐按2:1:3的比例进行分隔。 | ||
| 进粪管、过粪管、弯头、排气管、密封圈、螺栓 | 1、进粪管：PVC管、管件，内径：≥llOmm,长度≥4m,配90度弯头1个,PVC110直接1个； 2、排气管：PVC管、管件，直径：≥llOmm, 长度≥4m,配90度弯头2个，PVC110直接1个，防雨帽1个； 3、过粪管：Φ110mm,第一池过粪管有效长度≥40cm,第二池过粪管有效长度≥30cm,设置成倒L或斜I形，两个过粪管必须交错设置。带卡扣设计防止脱落。 4、进粪管与蹲便器紧密边接，进粪管过粪管管口布局及角度符合相关技术要求； 5、排气管UPVC塑料管，规格：Φ110mm；长度应高于厕屋200mm,配套防雨帽1个；每根排气管配备PVC塑料或金属类管卡2个，螺丝、墙钉若干，保证安装。 6、溢流管：直径≥110mm,每户长度约Im； 7、密封圈：密封性良好，防止渗漏，阻止臭气扩散； 8、螺毬：耐腐蚀、防锈、强度高，使用寿命长。 | ||
| 加高井筒 | ★检查口和清掏口配备相应井筒三个，检查口井筒尺寸≥380mm，1.8kg；清掏口井筒尺寸≥460mm，2.4kg；井筒表面带有加强筋，不变形， 井筒米用HDPE为主材料制成，单筒高度15cm,安装好高度12cm,壁厚7mm,双层卡槽式设计与井口配合紧密，防止雨水倒灌，整体无渗漏，与井盖配合顺畅。 | ||
| 加高井筒盖 | ★加高井筒配备相应井筒盖三个，井筒盖与井筒配合顺畅，带有锁扣功能，每个井盖为双把手设计方便旋转开关，井盖上必须印有有害池和无害池字样、开关箭头方向指示。方便操作。 | ||
| 三格化粪池盖板 | 材料：复合井盖（SMC模压）内径：500mm*500mm 和500mm*800mm位于三个腔室顶部，开关方便，便于清理废渣、废液。每块井盖上方必须带拉环方便使用。 | ||
| 安全防护网 | 材料：聚乙烯或共聚聚丙烯. | ||
| 水箱式冲水系统 | 材料：釆用优质PP或ABS塑料材质；白色；水箱（6-8升）及连接系统。备注：农户未通自来水的，提供压水桶和配套材料，水箱式冲水系统的价格不作调整。 | ||
| 蹲便器 | 材料：白色陶瓷或合成材料制造的节水型便器，其表面 平滑光洁，色泽均匀。便器排污孔直径不小于100mm。蹲便器尺寸≥500mm （长）×400mm （宽）×180mm（高）。 | ||
四、装配式三格化粪池技术要点
1.三格化粪池上下半体安装时应加装密封垫条，确保其整体不渗漏。
2.三格化粪池内挡板应与池体牢固、密封连接，确保化粪池内 部各池之间无渗漏。
3.在便器与三格化粪池之间安装进粪管，其管径不小于110mm,进粪管应短而直，与水平面的角度不小于20°，确保粪便污水在管道中流动通畅。
4.进粪管下端出口超出三格化粪池第一池池壁50mm。
5.进粪管与化粪池之间承插连接，并用胶圈等柔性材料密封。
6.过粪管可选用PVC或PE等内壁光滑材料，内径不小于110mm,设置成倒“L”型；连接一池至二池的过粪管入口应在第一池池壁的下1/3处，溢出口应在第二池上沿至少保留100mm；二池至三池的过粪管入口可在第二池池壁的下1/3或1/2处，溢口同一池至二池的过粪管。
7.装配式化粪池整体深度不应小于llOOmm。
8.安装完成的化粪池应进行检查，对整个系统做抗渗漏检测，确保各连接位置无渗漏后方可进行下个工序的施工。
9.应在第一池安装排气管，排气管应高于厕屋，并在管口处安装防雨帽，防止雨水灌入。
五、设备技术规范与质量保证
1、施工单位提供的货物应是全新、原装的正宗合格正品，货物完好，配件齐全，符合《GB/T38836-2020农村三格式户厕建设技术规范》及其他国家行业现行有关标准规范的规定。
2.装配式三格化粪池应选用无害化、防腐性能好且具有防渗漏功能的材料（聚乙烯或共聚聚丙烯等材质）。其外表面及内表面经目测应色泽均匀、光滑平整、无裂纹、无孔洞、无明显瑕疵，且边缘整齐、壁厚均匀、无分层现象。密封盖应牢固且易于启闭，各类配套连接管件、通气管等应齐全耐用。
3.本项目使用的化粪池系统、冲水系统、便器、配件等整个改厕设备须能配套使用，否则不予验收。
4.本项目发包文件中“技术标准及要求”提供的是最低限度的技术配置要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，承包人应保证提供的设备材料均应符合现行的国家以及省、行业的标准、规范（规定）
六、售后服务保障与承诺
1.质量保修期：冲水箱等配件免费质保期均为不低于1年，化粪池免费质保期为不低于1年，保修期自供货结束经安装调试验收合格并交付使用之日开始计算。
2.承包人在质量保修期内需提供7*24小时的售后服务。故障响应时间不超过2小时（响应方式包括现场、远程、电话指导等）。
3.承包人有责任及时向发包人通知所投设备的新产品新技术信息，并免费提供相关服务。
4.质量保修期满后，承包人仍应保证对本项目釆购的产品提供及时、良好的维护保养服务，并提供不高于竞包文件中所列价格的备品、备件。
七、其他要求
1.承包企业应在发包文件要求的时限内，及时办理成交通知书领取和合同签订事宜，如因承包人原因不能及时领取成交通知书或签订合同影响到本项目实施，视同承包企业放弃承包资格，发包人可将承包资格顺延至排名第二的预承包单位或重新发包。
2.材料验收要求
（1）本项目农村改厕选择的材料设备须是正规生产厂家的合格产品，具有质量鉴定报告。
（2）厕具（便器、冲厕器具）、化粪池、管材与管件在现场安装前应按照要求以及相关产品构造及质量标准进行验收。
（3）装配式化粪池外表面及内表面经目测应色泽均匀、光滑平整、无裂纹、无孔洞、无明显瑕疵，且边缘整齐、壁厚均匀、无分层现象。
（4）承包人将项目设备送指定地点后后，由发包人负责清点数量（同意后）在送货单上签字盖章，承包人负责将送货单及时送至发包人（承包人需自行制作“一式三联”送货单）。
第八章 竞包文件格式
一、封面
（正/副本）
（项目名称）
（项目编号： ）
竞包文件
项目编号：
竞包文件内容： 竞包文件
竞 包 人：
（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或签章）
日 期： 年 月 日
二、法定代表人身份证明书
单位名称：
单位性质：
地 址：
成立时间： 年 月 日
经营期限：
姓 名： 性别：
年 龄： 职务：
系 （竞包人单位名称） 的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件。
竞包人： （盖公章）
日 期： 年 月 日
三、授权委托书
本授权委托书声明：我（姓名）系（竞
包 人 名 称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司的合法代理人，就（工程名称）的竞包、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署竞包文件，进行谈判、签合同和处理与之有关的一切事宜。
代理人无转委托权，特此委托。
附：授权代理人身份证复印件。
代 理 人：（签字或签章） 性别： 年龄：
身份证号码：
职务：
竞 包 人： （盖单位公章章）
法定代表人： （签字或签章）
授权委托日期： 年 月 日
四、竞包函及竞包函附录
（一）竞包函
（发包人名称）：
1．我方已仔细研究了 （项目名称）施工发包文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_ （¥ ）的承包报价，工期_____日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 。
2．我方承诺在竞包有效期内不修改、撤销竞包文件。
3．随同本竞包函提交竞包保证金一份，金额为人民币（大写） / 元（¥ / ）。
4．如我方为本项目承包单位：
（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本竞包函递交的竞包函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照工程发包文件规定向你方递交履约担保和风险担保（若有）。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的竞包文件及有关资料内容完整、真实和准确。
6．
（其他补充说明）。
竞 包 人： （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或签章）
地址：
网址：
电话：
传真：
邮政编码：
年 月 日
（二）竞包函附录
| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| 1 | 项目经理 | 姓名： | |
| 2 | 工期 | 天数： 日历天 | |
| 3 | 缺陷责任期 | 响应发包文件要求 | |
| 4 | 分包 | 不采用 | |
| 5 | 价格调整的差额计算 | 响应发包文件要求 | |
| 6 | 履约保证金 | 成交价的2% | |
| 7 | 主要设备、材料标准 | 响应发包文件要求 | |
| 8 | . …… | …… | |
注：无偏离可填“响应发包文件要求”。
竞包人： （盖单位公章）
五、工程量清单控制价确认函
确 认 函
（发包人名称）:
我方已接到你方 年 月 日发出的 （项目名称）的工程量清单控制价及相关资料，我方已于 年 月 日收到。
特此确认。
竞包人： （盖单位公章）
年 月 日
六、竞包承诺函
致： （发包人名称）：
我公司于 年
月 日领取了贵单位委托安徽亚通造价咨询有限公司发出的发包文件，安徽亚通造价咨询有限公司发出的工程量清单，在认真阅读了发包文件及工程量清单后，我公司对发包文件、工程量清单无异议。
特此承诺。
竞包人：（盖单位公章）
年 月 日
七、企业及建造师的资格证明材料（复印件加盖单位公章）
八、竞包保证金缴纳凭证（如有缴纳要求）
九、发包文件要求的其他资料
微信扫码关注
