阿克苏某部房屋拆除施工公开招标公告
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
项目概况
阿克苏某部房屋拆除施工 招标项目的潜在投标人应在详见公告第七条其他补充事宜获取招标文件，并于2022年10月25日 16点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：2022-JUZGI-G3002
项目名称：阿克苏某部房屋拆除施工
预算金额：250.0000000 万元（人民币）
采购需求：
详见公告第七条其他补充事宜
合同履行期限：第一阶段 2022年11月1日开工，30天、第二阶段 2023年3月20日开工，30天（工期暂定具体以合同签订的为准）。
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
详见公告第七条其他补充事宜
3.本项目的特定资格要求：详见公告第七条其他补充事宜
三、获取招标文件
时间：2022年10月10日 至 2022年10月14日，每天上午10:00至14:00，下午15:00至19:00。（北京时间，法定节假日除外）
地点：详见公告第七条其他补充事宜
方式：详见第七条 其他补充事宜
售价：￥500.0 元，本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2022年10月25日 16点00分（北京时间）
开标时间：2022年10月25日 16点00分（北京时间）
地点：详见招标文件
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
新疆沃图恒辉建设工程项目管理有限公司受某部的委托，对阿克苏某部房屋拆除施工进行公开招标，采用竞争性磋商方式进行，欢迎符合资格条件要求且有完成本项目相应能力的单位参与投标。
一、项目名称及内容
项目名称：阿克苏某部房屋拆除施工 项目编号：2022-JUZGI-G3002 本项目投资额：250万元 建设地点：新疆阿克苏地区拜城县 招标范围：招标文件及拆除清单中包含的全部工作内容 工期：第一阶段 2022年11月1日开工，30天、第二阶段 2023年3月20日开工，30天（工期暂定具体以合同签订的为准）。 工程概况：拆除老旧房屋80栋，约42458平方米（1层砖木结构房屋15栋 约4860平方米、1层混结构房屋50栋 约16006平方米、2层砖混结构房屋2栋 约2061平方米、3层砖混结构房屋13栋 约19531平方米）二、投标人的资格要求：
1、投标人必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业；
2、投标人须具备有效的资质证书，须具备建筑工程施工总承包资质三级及以上资质；
3、投标人须具备有效的安全生产许可证；
4、投标人项目负责人要求：注册建造师二级及以上（建筑工程专业）本单位注册，不接受临时注册建造师；
5、投标人业绩要求：投标人近三年(2019年1月1日-至今)承担过的类似拆除工程施工业绩不少于1项（须提供中标通知书或施工合同，分包的业绩均可）；
6、项目负责人业绩要求：近三年(2019年1月1日-至今)承担过的类似拆除工程施工业绩不少于1项（须提供中标通知书或施工合同，分包的业绩均可，注：业绩证明材料须反映出项目负责人）；
7、投标人非外资独资或外资控股企业（含港澳台），无“三资（三资指中外合资经营企业、中外合作经营企业、外商独资）”背景的书面声明（声明函须加盖单位章）；
8、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）和《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（高检会﹝2015﹞3号）的要求，凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-失信被执行人、重大税收违法失信主体-搜索栏输入单位全称-截图)；在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）-高级检索-案由-刑事案由-贪污贿赂罪，查询单位、法定代表人（查询时先输入单位点击检索后再输入法定代表人后再点检索）、项目负责人（查询时先输入单位点击检索后再输入项目负责人后再点检索）有行贿犯罪记录（尚在判决、裁定、刑罚期内的）（单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起，个人犯罪自刑罚执行完毕之日起至开标之前，计算行贿犯罪档案查询期限）；在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，在军队采购网（https://www.plap.cn/）被列入供应商暂停资格列表名单中、军队采购失信名单中，有以上网站的不良行为记录的（尚在处罚期内的）将拒绝投标；
9、自治区区外企业应具有有效的外省队伍进疆备案手续或应按新疆维吾尔自治区住建厅2018年4月24日发布的《关于进一步推动自治区建筑市场统一开放的通知》的规定，登录新疆建筑市场监管和诚信信息一体化平台（简称新疆工程建设云，网址：http://jsy.xjjs.gov.cn），注册报送企业基本信息和人员信息；
10、其他说明：（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效；
11、本项目不接受联合体投标。
三、报名起止时间和领取招标文件时间及地点：
凡有意投标的企业，请于2022年10月10日至2022年10月14日（上午10:00-14:00分，下午15:00-19:00分，节假日除外），请携带法人授权委托书、被授权代理人身份证原件及复印件以及资格条件要求的所有内容，以上资料的原件及复印件2份加盖单位章，到新疆沃图恒辉建设工程项目管理有限公司（新疆乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号中央公园商住小区S2幢1802室）报名及购买招标文件；现由于疫情原因不能现场报名的，报名资料可通过邮件发送至招标代理机构电子邮箱3373862576@qq.com（报名资料邮件命名为：“项目名称”+“投标人名称”；报名资料内容包括但不仅限于：法人授权委托书、被授权代理人身份证原件及复印件以及资格条件要求的所有内容按先后顺序扫描并加盖公章，PDF格式， 文件封面注明所投项目名称、项目编号、投标人名称、联系人和联系电话）。招标文件售价：500元/份（售后不退，报名资料不全者一概拒绝报名）。
投标文件递交截止时间、开标时间、地点：2022年10月25日下午16时00分（北京时间），地点：详见招标文件。
五、招标公告发布媒体：本公告同步在军队采购网（https://www.plap.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和中国招标投标公共服务平台（http://cebpubservice.com）发布（如军队采购网和中国政府采购网发布的公告内容及时间与中国招标投标公共服务平台不一致时，以中国招标投标公共服务平台为准）。
六、联系方式
招标人：某部
联系人：谢先生
联系电话：登录即可免费查看
联系地址：新疆阿克苏地区拜城县
招标代理机构：新疆沃图恒辉建设工程项目管理有限公司
联系人：登录即可免费查看
联系电话：登录即可免费查看
联系地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号中央公园商住小区S2幢1802室
质疑投诉电话、时间：
截止时间：自公告发布之日起30日 方式：殷先生 15337931772、陈先生 15337932857
2022年10月10日
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：某部
地址：新疆阿克苏地区拜城县
联系方式：谢先生、登录即可免费查看
2.采购代理机构信息
名 称：新疆沃图恒辉建设工程项目管理有限公司
地 址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号中央公园商住小区S2幢1802室
联系方式：登录即可免费查看、登录即可免费查看
3.项目联系方式
项目联系人：登录即可免费查看
电 话： 登录即可免费查看
阿克苏某部房屋拆除施工 招标项目的潜在投标人应在详见公告第七条其他补充事宜获取招标文件，并于2022年10月25日 16点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：2022-JUZGI-G3002
项目名称：阿克苏某部房屋拆除施工
预算金额：250.0000000 万元（人民币）
采购需求：
详见公告第七条其他补充事宜
合同履行期限：第一阶段 2022年11月1日开工，30天、第二阶段 2023年3月20日开工，30天（工期暂定具体以合同签订的为准）。
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
详见公告第七条其他补充事宜
3.本项目的特定资格要求：详见公告第七条其他补充事宜
三、获取招标文件
时间：2022年10月10日 至 2022年10月14日，每天上午10:00至14:00，下午15:00至19:00。（北京时间，法定节假日除外）
地点：详见公告第七条其他补充事宜
方式：详见第七条 其他补充事宜
售价：￥500.0 元，本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2022年10月25日 16点00分（北京时间）
开标时间：2022年10月25日 16点00分（北京时间）
地点：详见招标文件
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
新疆沃图恒辉建设工程项目管理有限公司受某部的委托，对阿克苏某部房屋拆除施工进行公开招标，采用竞争性磋商方式进行，欢迎符合资格条件要求且有完成本项目相应能力的单位参与投标。
一、项目名称及内容
项目名称：阿克苏某部房屋拆除施工 项目编号：2022-JUZGI-G3002 本项目投资额：250万元 建设地点：新疆阿克苏地区拜城县 招标范围：招标文件及拆除清单中包含的全部工作内容 工期：第一阶段 2022年11月1日开工，30天、第二阶段 2023年3月20日开工，30天（工期暂定具体以合同签订的为准）。 工程概况：拆除老旧房屋80栋，约42458平方米（1层砖木结构房屋15栋 约4860平方米、1层混结构房屋50栋 约16006平方米、2层砖混结构房屋2栋 约2061平方米、3层砖混结构房屋13栋 约19531平方米）二、投标人的资格要求：
1、投标人必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业；
2、投标人须具备有效的资质证书，须具备建筑工程施工总承包资质三级及以上资质；
3、投标人须具备有效的安全生产许可证；
4、投标人项目负责人要求：注册建造师二级及以上（建筑工程专业）本单位注册，不接受临时注册建造师；
5、投标人业绩要求：投标人近三年(2019年1月1日-至今)承担过的类似拆除工程施工业绩不少于1项（须提供中标通知书或施工合同，分包的业绩均可）；
6、项目负责人业绩要求：近三年(2019年1月1日-至今)承担过的类似拆除工程施工业绩不少于1项（须提供中标通知书或施工合同，分包的业绩均可，注：业绩证明材料须反映出项目负责人）；
7、投标人非外资独资或外资控股企业（含港澳台），无“三资（三资指中外合资经营企业、中外合作经营企业、外商独资）”背景的书面声明（声明函须加盖单位章）；
8、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）和《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（高检会﹝2015﹞3号）的要求，凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-失信被执行人、重大税收违法失信主体-搜索栏输入单位全称-截图)；在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）-高级检索-案由-刑事案由-贪污贿赂罪，查询单位、法定代表人（查询时先输入单位点击检索后再输入法定代表人后再点检索）、项目负责人（查询时先输入单位点击检索后再输入项目负责人后再点检索）有行贿犯罪记录（尚在判决、裁定、刑罚期内的）（单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起，个人犯罪自刑罚执行完毕之日起至开标之前，计算行贿犯罪档案查询期限）；在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，在军队采购网（https://www.plap.cn/）被列入供应商暂停资格列表名单中、军队采购失信名单中，有以上网站的不良行为记录的（尚在处罚期内的）将拒绝投标；
9、自治区区外企业应具有有效的外省队伍进疆备案手续或应按新疆维吾尔自治区住建厅2018年4月24日发布的《关于进一步推动自治区建筑市场统一开放的通知》的规定，登录新疆建筑市场监管和诚信信息一体化平台（简称新疆工程建设云，网址：http://jsy.xjjs.gov.cn），注册报送企业基本信息和人员信息；
10、其他说明：（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效；
11、本项目不接受联合体投标。
三、报名起止时间和领取招标文件时间及地点：
凡有意投标的企业，请于2022年10月10日至2022年10月14日（上午10:00-14:00分，下午15:00-19:00分，节假日除外），请携带法人授权委托书、被授权代理人身份证原件及复印件以及资格条件要求的所有内容，以上资料的原件及复印件2份加盖单位章，到新疆沃图恒辉建设工程项目管理有限公司（新疆乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号中央公园商住小区S2幢1802室）报名及购买招标文件；现由于疫情原因不能现场报名的，报名资料可通过邮件发送至招标代理机构电子邮箱3373862576@qq.com（报名资料邮件命名为：“项目名称”+“投标人名称”；报名资料内容包括但不仅限于：法人授权委托书、被授权代理人身份证原件及复印件以及资格条件要求的所有内容按先后顺序扫描并加盖公章，PDF格式， 文件封面注明所投项目名称、项目编号、投标人名称、联系人和联系电话）。招标文件售价：500元/份（售后不退，报名资料不全者一概拒绝报名）。
投标文件递交截止时间、开标时间、地点：2022年10月25日下午16时00分（北京时间），地点：详见招标文件。
五、招标公告发布媒体：本公告同步在军队采购网（https://www.plap.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和中国招标投标公共服务平台（http://cebpubservice.com）发布（如军队采购网和中国政府采购网发布的公告内容及时间与中国招标投标公共服务平台不一致时，以中国招标投标公共服务平台为准）。
六、联系方式
招标人：某部
联系人：谢先生
联系电话：登录即可免费查看
联系地址：新疆阿克苏地区拜城县
招标代理机构：新疆沃图恒辉建设工程项目管理有限公司
联系人：登录即可免费查看
联系电话：登录即可免费查看
联系地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号中央公园商住小区S2幢1802室
质疑投诉电话、时间：
截止时间：自公告发布之日起30日 方式：殷先生 15337931772、陈先生 15337932857
2022年10月10日
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：某部
地址：新疆阿克苏地区拜城县
联系方式：谢先生、登录即可免费查看
2.采购代理机构信息
名 称：新疆沃图恒辉建设工程项目管理有限公司
地 址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号中央公园商住小区S2幢1802室
联系方式：登录即可免费查看、登录即可免费查看
3.项目联系方式
项目联系人：登录即可免费查看
电 话： 登录即可免费查看
微信扫码关注
