235国道景泰交界至泰顺司前段改建工程第SG01标段现场检测服务
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
项目编号：A3303290500000747001001
1．招标条件
本招标项目235国道景泰交界至泰顺司前段改建工程（以下简称本项目）已由浙江省发展和改革委员会以浙发改项字〔2021〕153号文批准建设，初步设计已由浙江省发展和改革委员会以浙发改项字〔2021〕208号文批准建设，施工图已由浙江省交通运输厅以浙交许〔2021〕5000159 号文批复。建设单位为泰顺县交通发展有限公司，建设资金来自：中交一公局集团有限公司（235国道景泰交界至泰顺司前段改建工程第SG01标段项目经理部），资金已落实。招标人为235国道泰顺段改建工程指挥部，服务期内由中交一公局集团有限公司（235国道景泰交界至泰顺司前段改建工程第SG01标段项目经理部）执行招标人权利及义务，发包人为中交一公局集团有限公司（235国道景泰交界至泰顺司前段改建工程第SG01标段项目经理部）。项目已具备招标条件，现对本项目现场检测服务进行公开招标。
2．项目概况与招标范围
2.1 项目概况
根据浙江省公路水运工程试验检测管理办法和温州市交通运输局关于印发《温州市交通工程试验检测管理实施细则（试行）》的通知（温交〔2019〕14号）文件要求，本项目由招标人通过招标确定现场检测机构。中标人与施工单位签订合同，且检测费用由施工单位支付。235国道景泰交界至泰顺司前段改建工程的施工单位与招标人享有同等权利，本次招标文件规定内容同样适用施工单位，招标人与中标人之间服务关系，同样适用施工单位与中标人之间服务关系，服务期内发包人执行招标人权利及义务。
235国道景泰交界至泰顺司前段改建工程主线全长16.08km、竹里连接线全长约16.08km。全线包括路基挖方171.3万m3，隧道挖方114.2万m3，路基填方187.3万m3；沥青路面125.59千m2；桥梁2751.7/11座（左右幅平均计算，单幅桥梁按全长计)，其中大桥2612m/9座，中桥96m/1座，小桥43.7m/1座；涵洞28道；隧道6553m/3.5座；半菱形互通1处，平面交叉1处；停车区1处。主线路面采用4cm厚SBS改性AC-13C沥青混凝土+8cm厚SBS改性Sup-20沥青混凝土+20cm厚水泥稳定碎石基层+32cm厚水泥稳定碎石底基层，挖方路段增设15cm的级配碎石，匝道及连接线路面采用4cm厚SBS改性AC-13C沥青混凝土+6cm厚SBS改性Sup-20沥青混凝土+20cm厚水泥稳定碎石基层+20cm厚水泥稳定碎石底基层。
本项目主线采用《公路工程技术标准》(JTGBOl-2014) 中的双向四车道一级公路标准，设计速度60公里／小时，K5+600～K17+000段整体式路基宽度20米（分离式路基宽度2×10米），K17+000～K21+676.308段整体式路基宽度23.5米（分离式路基宽度2×11.75米）；竹里连接线采用双向两车道三级公路标准，设计速度40公里／小时，路基宽度 8.5米。其他各项技术指标按照交通运输部及有关行业的标准、规范等规定执行。
项目总概算金额为207100万元，其中建安费为159525万元。批复建设总工期42个月。
第SG01标段：主线K5+600～K21+676.308段（长约16.076km）的路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、安全设施及预埋管线、绿化及环境保护设施、房建工程、隧道机电设施（含小燕隧道景宁段）、竹里连接线（长约1.237km）及相关临时工程等的施工完成、试运行、培训与测试、施工图补充设计的配合工作、缺陷责任期缺陷修复及保修期保修责任等。主要结构物：小燕隧道【分离式隧道：左洞长4340m（本工程涉及长度3455m），右洞长4335m（本工程涉及长度3472m）】、石角坑大桥【右线长218m，左线长68m，上部结构采用预应力混凝土T梁，下部结构采用柱式墩、U台、座板台】、大小连坑1号桥【右线长576m，左线长36m，上部结构采用预应力混凝土T梁（最大跨径30m），下部结构采用柱式墩、U台、座板台、薄壁台】、大小连坑2号桥【右线长36m，左线长396m，上部结构采用预应力混凝土T梁（最大跨径30m），下部结构采用一字台、柱式台、柱式墩、薄壁台、座板台】、石角坑隧道【分离式隧道：左洞长727m，右洞长702m】、雷公际大桥【右线长306m，左线长156m，上部结构采用预应力混凝土T梁（最大跨径30m），下部结构采用一字台、柱式台、柱式墩、座板台】、杨梅坪隧道【分离式隧道：左洞长1720m，右洞长1730m】、塔路大桥【全长226.5m，上部结构采用预应力混凝土T梁（最大跨径40m），下部结构采用一字台、柱式台、柱式墩、薄壁墩（最大墩高41.8m）、座板台】、半岭1号桥【全长216m，上部结构采用预应力混凝土T梁（最大跨径30m），下部结构采用一字台、柱式台、柱式墩、座板台】、陈湾坑大桥【全长366.5m，上部结构采用预应力混凝土T梁（最大跨径40m），下部结构采用柱式墩、薄壁墩（最大墩高70.3m）、柱式台、座板台】、垟边大桥【全长336m，上部结构采用预应力混凝土T梁（最大跨径30m），下部结构采用柱式墩、薄壁墩（最大墩高32.4m）、柱式台、座板台】、大时垄大桥【右线长566m，左线长576m，上部结构采用预应力混凝土T梁（最大跨径40m），下部结构采用柱式墩、薄壁墩（最大墩高45.0m）、柱式台】、状元隧道【分离式隧道：左洞长635m，右洞长665m】等。项目建设工期42个月，施工单位为中交一公局集团有限公司。
2.2招标范围
本次试验检测招标设一个标段，主要内容包括：235国道景泰交界至泰顺司前段改建工程第SG01标段现场检测服务，并按招标人要求完成相关检测并提交完整的检测报告。
2.3服务期：从签订合同之日起至所有检测内容完成并提交完整检测报告止。
3．投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人具备独立法人资格,其本身或内设机构具有交通运输部门颁发的①或②项资质，①公路工程综合甲级试验检测等级证书（等级证书中须包含拟承担实体检测项目，允许专业分包的除外）；②公路工程桥梁隧道工程专项试验检测等级证书及公路工程综合乙级试验检测等级证书（等级证书中须包含拟承担实体检测项目，允许专业分包的除外）；通过省级及以上计量行政部门计量认证；持有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照或事业单位法人证书，并在人员组成结构、业绩、试验检测设备、履约信誉等方面满足强制性资格条件要求。
3.2 项目负责人资格：具有工程师及以上技术职称，且有交通运输主管部门核发的公路工程试验检测工程师或人社部和交通运输部核发的公路工程试验检测师证书资格，担任过公路试验检测项目负责人或技术负责人，年龄60周岁及以下；自2019年1月1日以来，无行贿犯罪行为（以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示内容为准，时间以法院判决书判决的日期为准，投标人无须提供），根据交通运输部最新公布的试验检测人员信用评价结果，检测工程师个人扣分在40分以下。
3.3本次招标不接受联合体投标。
3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标，否则均按否决投标处理。
3.5本项目交竣工质量评定检测中标单位，不得参与本项目投标，否则均按否决投标处理。
3.6在投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的企业。
4．招标文件的获取
凡有意参与投标者，须根据泰顺县公共资源交易中心发出的通知《关于停止办理建设工程企业库入库和基本信息变更的通知》（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）的要求办理入库。同时按本公告第 5条要求办理投标担保。项目负责人由于接口问题无法从温州交易系统诚信库同步获取，如若需要新增，需投标单位在泰顺交易系统诚信库管理里自行录入，待录入完成后，该项目负责人就可正常用于投标。
凡有意参与投标者，请于公告发布之日起至 2022年6月16日09:00:00（北京时间），登录泰顺县人民政府县公共资源交易中心网站进入网上投标系统进行网上参与投标操作并自行下载招标文件，符合要求的企业均可参与投标。投标人应关注泰顺县人民政府县公共资源交易中心网（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html），所有按规定发出的补充说明将会在第一时间在网站公布，不再另行通知。
5．投标保证金
投标保证金金额：壹拾万元整（小写：100000.00元）。
投标保证金形式：网上银行转账、电汇或保函（如采用保函，格式详见招标文件附件）。
投标保证金通过公司基本账户汇入泰顺县公共资源交易中心投标保证金统一账户。（以到达泰顺县公共资源交易中心账户日期为准，时间为2022年6月16日09:00:00前，逾期不受理）。
开户名称：泰顺县公共资源交易中心，
开户机构：中国建设银行股份有限公司泰顺支行，
账 号：6232811420000156473
银行保函、保险保函（凭证）递交方式：
采取电子保函（凭证）形式的，可在2022年6月16日09:00:00前通过泰顺县公共资源交易平台电子投标保函系统开具建设工程投标电子保函（凭证）。电子保函（凭证）系统地址：http://117.149.227.75:8885/financeplatform/index.html?autoLogin=true；保函（凭证）的有效期应在投标有效期满后30日内继续有效，保函（凭证）格式须按照招标文件要求。
6．投标截止时间及投标文件的递交
投标文件递交时间：2022年6月17日08:00:00时至2022年6月17日09:00:00时。
投标文件递交地点：泰顺县行政审批服务中心（泰顺县罗阳镇新城大道117号1楼收标处）
逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
参加开标会议的法定代表人或其授权委托代理人递交投标文件时需持法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、法定代表人或其授权委托人身份证原件及疫情防控承诺书，否则招标人将拒收其投标文件。
7．开标
开标时间：2022年6月17日09:00:00时。
开标地点：泰顺县行政审批服务中心（泰顺县罗阳镇新城大道117号1楼开标室）。
注：①由于疫情原因，每家投标单位最多指派一人进行开标活动，开标人员必须佩戴口罩(自备)、提供“一证一码一卡”，即：身份证、“温州健康码”(个人支付宝或浙里办APP中申领）、行程卡，主动配合做好体温测量等各项疫情防控措施。投标单位所指派人员不得来自或14天内途经过重点疫区，否则所产生的后果由投标单位自行负责。因疫情发展及防控的动态因素，如需详询疫情防控政策，请联系泰顺县罗阳镇人民政府疫情防控办，联系电话：0577-67588571。
②投标人须确保投标文件在开标时间前送至开标地点，否则导致投标文件不能接受而产生投标无效的后果（请各潜在投标人充分考虑因疫情管控和全国道路交通影响等因素（注：不得违反国家、浙江省、温州市、泰顺县等相关规定）带来不便导致时间效率问题。），须由投标人自行承担。为响应温州市疫情防控措施，中高风险地区来温的投标人须提供48小时内核酸检测阴性证明，严格落实“14+7”健康管理措施；否则拒收其投标文件，且所产生的后果由投标单位自行负责。（注：疫情防控措施按最新文件动态执行）。
③每家投标单位指派一人递交投标文件和疫情防控承诺书，指派人员要求会使用钉钉软件并提前下载注册账号，进行签到之后，进入招标代理机构指定钉钉群，然后有序离场。开评标活动将在钉钉群内直播，如对开评标活动有异议，可在钉钉群内申请，招标代理机构同意之后留言。
④询标方式：电话联系或者钉钉询标。投标单位（法定代表人或授权代表人）应在接到工作人员电话通知时起30分钟（该时间填报不得超过30分钟）内予以书面回复或确认，否则视为不予回复或确认，评标委员会有权拒绝该投标文件。投标单位通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作投标单位不予回复或确认。
8．联系方式
泰顺县公共资源交易中心工程交易科
咨询电话： 0577- 67581350
招标人：235国道泰顺段改建工程指挥部
联系人：登录即可免费查看 电话：登录即可免费查看
招标代理机构：浙江源筑工程咨询有限公司
联系人：登录即可免费查看 电 话：登录即可免费查看
招标文件 235国道景泰交界至泰顺司前段改建工程第SG01标段现场检测服务.pdf
保证金金额：100000元
1．招标条件
本招标项目235国道景泰交界至泰顺司前段改建工程（以下简称本项目）已由浙江省发展和改革委员会以浙发改项字〔2021〕153号文批准建设，初步设计已由浙江省发展和改革委员会以浙发改项字〔2021〕208号文批准建设，施工图已由浙江省交通运输厅以浙交许〔2021〕5000159 号文批复。建设单位为泰顺县交通发展有限公司，建设资金来自：中交一公局集团有限公司（235国道景泰交界至泰顺司前段改建工程第SG01标段项目经理部），资金已落实。招标人为235国道泰顺段改建工程指挥部，服务期内由中交一公局集团有限公司（235国道景泰交界至泰顺司前段改建工程第SG01标段项目经理部）执行招标人权利及义务，发包人为中交一公局集团有限公司（235国道景泰交界至泰顺司前段改建工程第SG01标段项目经理部）。项目已具备招标条件，现对本项目现场检测服务进行公开招标。
2．项目概况与招标范围
2.1 项目概况
根据浙江省公路水运工程试验检测管理办法和温州市交通运输局关于印发《温州市交通工程试验检测管理实施细则（试行）》的通知（温交〔2019〕14号）文件要求，本项目由招标人通过招标确定现场检测机构。中标人与施工单位签订合同，且检测费用由施工单位支付。235国道景泰交界至泰顺司前段改建工程的施工单位与招标人享有同等权利，本次招标文件规定内容同样适用施工单位，招标人与中标人之间服务关系，同样适用施工单位与中标人之间服务关系，服务期内发包人执行招标人权利及义务。
235国道景泰交界至泰顺司前段改建工程主线全长16.08km、竹里连接线全长约16.08km。全线包括路基挖方171.3万m3，隧道挖方114.2万m3，路基填方187.3万m3；沥青路面125.59千m2；桥梁2751.7/11座（左右幅平均计算，单幅桥梁按全长计)，其中大桥2612m/9座，中桥96m/1座，小桥43.7m/1座；涵洞28道；隧道6553m/3.5座；半菱形互通1处，平面交叉1处；停车区1处。主线路面采用4cm厚SBS改性AC-13C沥青混凝土+8cm厚SBS改性Sup-20沥青混凝土+20cm厚水泥稳定碎石基层+32cm厚水泥稳定碎石底基层，挖方路段增设15cm的级配碎石，匝道及连接线路面采用4cm厚SBS改性AC-13C沥青混凝土+6cm厚SBS改性Sup-20沥青混凝土+20cm厚水泥稳定碎石基层+20cm厚水泥稳定碎石底基层。
本项目主线采用《公路工程技术标准》(JTGBOl-2014) 中的双向四车道一级公路标准，设计速度60公里／小时，K5+600～K17+000段整体式路基宽度20米（分离式路基宽度2×10米），K17+000～K21+676.308段整体式路基宽度23.5米（分离式路基宽度2×11.75米）；竹里连接线采用双向两车道三级公路标准，设计速度40公里／小时，路基宽度 8.5米。其他各项技术指标按照交通运输部及有关行业的标准、规范等规定执行。
项目总概算金额为207100万元，其中建安费为159525万元。批复建设总工期42个月。
第SG01标段：主线K5+600～K21+676.308段（长约16.076km）的路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、安全设施及预埋管线、绿化及环境保护设施、房建工程、隧道机电设施（含小燕隧道景宁段）、竹里连接线（长约1.237km）及相关临时工程等的施工完成、试运行、培训与测试、施工图补充设计的配合工作、缺陷责任期缺陷修复及保修期保修责任等。主要结构物：小燕隧道【分离式隧道：左洞长4340m（本工程涉及长度3455m），右洞长4335m（本工程涉及长度3472m）】、石角坑大桥【右线长218m，左线长68m，上部结构采用预应力混凝土T梁，下部结构采用柱式墩、U台、座板台】、大小连坑1号桥【右线长576m，左线长36m，上部结构采用预应力混凝土T梁（最大跨径30m），下部结构采用柱式墩、U台、座板台、薄壁台】、大小连坑2号桥【右线长36m，左线长396m，上部结构采用预应力混凝土T梁（最大跨径30m），下部结构采用一字台、柱式台、柱式墩、薄壁台、座板台】、石角坑隧道【分离式隧道：左洞长727m，右洞长702m】、雷公际大桥【右线长306m，左线长156m，上部结构采用预应力混凝土T梁（最大跨径30m），下部结构采用一字台、柱式台、柱式墩、座板台】、杨梅坪隧道【分离式隧道：左洞长1720m，右洞长1730m】、塔路大桥【全长226.5m，上部结构采用预应力混凝土T梁（最大跨径40m），下部结构采用一字台、柱式台、柱式墩、薄壁墩（最大墩高41.8m）、座板台】、半岭1号桥【全长216m，上部结构采用预应力混凝土T梁（最大跨径30m），下部结构采用一字台、柱式台、柱式墩、座板台】、陈湾坑大桥【全长366.5m，上部结构采用预应力混凝土T梁（最大跨径40m），下部结构采用柱式墩、薄壁墩（最大墩高70.3m）、柱式台、座板台】、垟边大桥【全长336m，上部结构采用预应力混凝土T梁（最大跨径30m），下部结构采用柱式墩、薄壁墩（最大墩高32.4m）、柱式台、座板台】、大时垄大桥【右线长566m，左线长576m，上部结构采用预应力混凝土T梁（最大跨径40m），下部结构采用柱式墩、薄壁墩（最大墩高45.0m）、柱式台】、状元隧道【分离式隧道：左洞长635m，右洞长665m】等。项目建设工期42个月，施工单位为中交一公局集团有限公司。
2.2招标范围
本次试验检测招标设一个标段，主要内容包括：235国道景泰交界至泰顺司前段改建工程第SG01标段现场检测服务，并按招标人要求完成相关检测并提交完整的检测报告。
2.3服务期：从签订合同之日起至所有检测内容完成并提交完整检测报告止。
3．投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人具备独立法人资格,其本身或内设机构具有交通运输部门颁发的①或②项资质，①公路工程综合甲级试验检测等级证书（等级证书中须包含拟承担实体检测项目，允许专业分包的除外）；②公路工程桥梁隧道工程专项试验检测等级证书及公路工程综合乙级试验检测等级证书（等级证书中须包含拟承担实体检测项目，允许专业分包的除外）；通过省级及以上计量行政部门计量认证；持有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照或事业单位法人证书，并在人员组成结构、业绩、试验检测设备、履约信誉等方面满足强制性资格条件要求。
3.2 项目负责人资格：具有工程师及以上技术职称，且有交通运输主管部门核发的公路工程试验检测工程师或人社部和交通运输部核发的公路工程试验检测师证书资格，担任过公路试验检测项目负责人或技术负责人，年龄60周岁及以下；自2019年1月1日以来，无行贿犯罪行为（以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示内容为准，时间以法院判决书判决的日期为准，投标人无须提供），根据交通运输部最新公布的试验检测人员信用评价结果，检测工程师个人扣分在40分以下。
3.3本次招标不接受联合体投标。
3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标，否则均按否决投标处理。
3.5本项目交竣工质量评定检测中标单位，不得参与本项目投标，否则均按否决投标处理。
3.6在投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的企业。
4．招标文件的获取
凡有意参与投标者，须根据泰顺县公共资源交易中心发出的通知《关于停止办理建设工程企业库入库和基本信息变更的通知》（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）的要求办理入库。同时按本公告第 5条要求办理投标担保。项目负责人由于接口问题无法从温州交易系统诚信库同步获取，如若需要新增，需投标单位在泰顺交易系统诚信库管理里自行录入，待录入完成后，该项目负责人就可正常用于投标。
凡有意参与投标者，请于公告发布之日起至 2022年6月16日09:00:00（北京时间），登录泰顺县人民政府县公共资源交易中心网站进入网上投标系统进行网上参与投标操作并自行下载招标文件，符合要求的企业均可参与投标。投标人应关注泰顺县人民政府县公共资源交易中心网（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html），所有按规定发出的补充说明将会在第一时间在网站公布，不再另行通知。
5．投标保证金
投标保证金金额：壹拾万元整（小写：100000.00元）。
投标保证金形式：网上银行转账、电汇或保函（如采用保函，格式详见招标文件附件）。
投标保证金通过公司基本账户汇入泰顺县公共资源交易中心投标保证金统一账户。（以到达泰顺县公共资源交易中心账户日期为准，时间为2022年6月16日09:00:00前，逾期不受理）。
开户名称：泰顺县公共资源交易中心，
开户机构：中国建设银行股份有限公司泰顺支行，
账 号：6232811420000156473
银行保函、保险保函（凭证）递交方式：
采取电子保函（凭证）形式的，可在2022年6月16日09:00:00前通过泰顺县公共资源交易平台电子投标保函系统开具建设工程投标电子保函（凭证）。电子保函（凭证）系统地址：http://117.149.227.75:8885/financeplatform/index.html?autoLogin=true；保函（凭证）的有效期应在投标有效期满后30日内继续有效，保函（凭证）格式须按照招标文件要求。
6．投标截止时间及投标文件的递交
投标文件递交时间：2022年6月17日08:00:00时至2022年6月17日09:00:00时。
投标文件递交地点：泰顺县行政审批服务中心（泰顺县罗阳镇新城大道117号1楼收标处）
逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
参加开标会议的法定代表人或其授权委托代理人递交投标文件时需持法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、法定代表人或其授权委托人身份证原件及疫情防控承诺书，否则招标人将拒收其投标文件。
7．开标
开标时间：2022年6月17日09:00:00时。
开标地点：泰顺县行政审批服务中心（泰顺县罗阳镇新城大道117号1楼开标室）。
注：①由于疫情原因，每家投标单位最多指派一人进行开标活动，开标人员必须佩戴口罩(自备)、提供“一证一码一卡”，即：身份证、“温州健康码”(个人支付宝或浙里办APP中申领）、行程卡，主动配合做好体温测量等各项疫情防控措施。投标单位所指派人员不得来自或14天内途经过重点疫区，否则所产生的后果由投标单位自行负责。因疫情发展及防控的动态因素，如需详询疫情防控政策，请联系泰顺县罗阳镇人民政府疫情防控办，联系电话：0577-67588571。
②投标人须确保投标文件在开标时间前送至开标地点，否则导致投标文件不能接受而产生投标无效的后果（请各潜在投标人充分考虑因疫情管控和全国道路交通影响等因素（注：不得违反国家、浙江省、温州市、泰顺县等相关规定）带来不便导致时间效率问题。），须由投标人自行承担。为响应温州市疫情防控措施，中高风险地区来温的投标人须提供48小时内核酸检测阴性证明，严格落实“14+7”健康管理措施；否则拒收其投标文件，且所产生的后果由投标单位自行负责。（注：疫情防控措施按最新文件动态执行）。
③每家投标单位指派一人递交投标文件和疫情防控承诺书，指派人员要求会使用钉钉软件并提前下载注册账号，进行签到之后，进入招标代理机构指定钉钉群，然后有序离场。开评标活动将在钉钉群内直播，如对开评标活动有异议，可在钉钉群内申请，招标代理机构同意之后留言。
④询标方式：电话联系或者钉钉询标。投标单位（法定代表人或授权代表人）应在接到工作人员电话通知时起30分钟（该时间填报不得超过30分钟）内予以书面回复或确认，否则视为不予回复或确认，评标委员会有权拒绝该投标文件。投标单位通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作投标单位不予回复或确认。
8．联系方式
泰顺县公共资源交易中心工程交易科
咨询电话： 0577- 67581350
招标人：235国道泰顺段改建工程指挥部
联系人：登录即可免费查看 电话：登录即可免费查看
招标代理机构：浙江源筑工程咨询有限公司
联系人：登录即可免费查看 电 话：登录即可免费查看
招标文件 235国道景泰交界至泰顺司前段改建工程第SG01标段现场检测服务.pdf
保证金金额：100000元
微信扫码关注
