剑鱼标讯 > 招标项目 > 佛山市禅城区建设工程质量安全检测站专用配电房建设工程招标公告

佛山市禅城区建设工程质量安全检测站专用配电房建设工程招标公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
1.招标条件
佛山市禅城区建设工程质量安全检测站专用配电房建设工程已批准建设,招标人(项目业主)为佛山市禅城区建设工程质量安全检测站,建设资金来自 自筹资金 。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。 
2.工程概况与招标范围
    2.1 建设地点:佛山市禅城区同济路北侧、镇安污水处理厂一期东侧
2.2 项目建设规模:本项目为佛山市禅城区同济路北侧、镇安污水处理厂一期东侧检测基地-专用配电房工程,项目总用地面积为 1000 平方米。具体内容详见施工设计图纸、工程量清单及有关资料。
    2.3 计划工期:60个日历天(已含通过相关供电部门的验收合格及甲方调试验收合格)。
(注:实际开工日期以发包人发出的开工令为准,工期不因假 期、雨季等因素而延长。)
2.4 本招标工程不分标段,招标内容、规模和投标最高限价:
招标内容:①从10KV同济东充电桩公用开关站电缆敷设至同济路北侧、镇安污水处理厂一期东侧检测基地专用配电房内;原有电房新配置干式变压器、高低压电柜等设备及电房室内环境的施工及设施的配套。工程的主要内容包括:高压电缆敷设、新建电缆井、变压器、高低压电柜、电房内照明、白蚁防治、消防、防静电、噪音、防雷等安装工程。具体工程内容以工程施工图纸、工程量清单、合同及相关资料为准。
②办理工本工程有关的工程质量安全监督报监手续、施工报建手续、完工(竣工)验收手续、完工(竣工)档案的整理、编制及移交。
③ 办理相关验收。
④负责竣工资料的整理、备案、归档,完成后提供给发包人完整的符合行政主管部门要求的竣工资料存档。除去行政主管部门外,发包人要求承包人提供不少于二套资料。
⑤必须完善与本项目有关的资料接收、整理和交接、归档工作,须完成与本项目有关的所有验收与交接工作,并无条件与发包人、其它专业施工单位或分包单位配合完成上述相关工作。
⑥配合发包人设备、设施安装、调试等与本工程相关的工作(具体以发包人要求为准)。
本项目招标预算为人民币 615968.07元,投标最高限价金额为人民币 615968.07元。
    2.5承包方式:固定总价包干 ,本工程项目由承包人根据发包人提供的图纸、资料以及招标文件的要求,由承包人包工、包料、包设备供货安装、包材料检验及环保检测(按照规定应由发包人承担的费用除外)、包质量、包安全、包工期、包验收、税金的方式进行承包。本工程采用固定总价包干,固定总价为按技术规范与设计图纸、招标文件、国标《建设工程工程量清单计价规范》要求完成一个规定计量单位的工程所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、税金、利润并考虑风险因素。所有被视为已被包含在固定总价中。
2.6工程质量要求:执行国家、省或行业现行的相关工程建设标准及相关规范,须达到验收合格或以上验收质量等级标准,通过相关供电部门的验收合格。
2.7 安全文明施工要求: 符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定,承诺达到合格标准。
3.资格审查方式
本工程采用“资格后审”合格全数入围的方式确定合格投标人。  
4.投标人资格要求
4.1 法人资格
投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照,营业执照处于有效期内。
4.2 对投标人企业的资质要求
4.2.1 投标人须同时具备以下①、②、③项资质和条件:
①投标人须具有承接本工程所需的电力工程施工总承包三级(或以上)资质或输变电工程专业承包三级(或以上)资质。
②投标人须具有国家能源局(或国家电力监管委员会)或其派出机构颁发的有效的《承装(修、试)电力设施许可证》,许可类别和等级为承装、承修、承试类五级(或以上)。
③投标人须通过2022年佛山供电局B类生产项目合格承包商线路附属设施维修专业资质审查(相关企业名录以生技部[2022]0084文为准,如有新的文件按最新的文件执行),投标人须提供证明文件复印件并加盖投标人公章。
4.2.2 本工程不接受联合体投标。
4.3 投标人须持有有效的《安全生产许可证》。
4.4 投标人须按照《佛山市发展和改革局等六部门关于规范招投标市场秩序、遏制弄虚作假等违规行为的意见》的要求签署《诚信投标承诺书》,由法定代表人签字并盖单位公章。
4.5 投标人应在佛山市建筑诚信评价体系管理平台中办理登记并获得对应行业的建筑行业诚信档案。【资质类别为“建筑业企业”】
4.5.1 佛山市建筑诚信评价体系管理平台的考评等级为C级或以上且状态显示为“正常”(以资格审查当天的查询结果为准)。
4.5.2 广东省以外的投标人,须提供在广东建设信息网(网址:www.gdcic.net)“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息登记的网页打印件。
4.6 对投标人拟派项目负责人的要求
4.6.1 对拟派项目负责人的资格要求:须具备注册于投标人本单位的机电工程专业 二 级(或以上级)注册建造师执业资格证书(在广东省外注册的建造师必须是一级建造师;在广东省内注册的二级建造师可提供“取得广东省二级建造师、二级注册结构工程师、二级注册建筑师注册管理信息系统”的个人详细信息网页打印件),并持有有效的《安全生产考核合格证(B证)》(投标人可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件)。
4.6.2 拟派项目负责人必须在佛山市建筑诚信评价体系管理平台登记的人员中选取。省外进粤企业,拟派项目负责人须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理了登记手续。
4.6.3 拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人。
4.6.4 需提供投标人近期(扣除发布招标公告当月往前顺推 6 个月)为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人(或其分支机构)所属当地社保管理部门出具的证明材料的原件或者复印件为准。
4.6.5 投标人应慎重考虑选派一名工程项目负责人参加多个工程项目的投标竞争,如拟派项目负责人在两个及以上工程项目均中标的,只能按照不同工程项目中标通知书发出的时间先后,担任本企业最先中标工程项目的投标项目负责人。如本工程项目为后确定该企业为中标人的,招标人将取消其中标资格。
4.7 专职安全人员 1 名,均须具有《安全生产考核合格证(C证)》或《安全生产考核合格证(综合类C3证)》(投标人可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件),且为投标单位在职人员。需提供投标人近期(扣除发布招标公告当月往前顺推 6 个月)为拟派专职安全人员缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人(或其分支机构)所属当地社保管理部门出具的证明材料的原件或者复印件为准。
4.8对投标人企业的信誉要求
4.8.1 没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态。
4.8.2 没有受到取消投标资格的行政处罚。(此处所指的“处罚”,是指依据《中华人民共和国行政处罚法》作出的有关取消投标资格的行政处罚,且该行政处罚信息已按照行政执法公示制度公开,除此之外,其他以通知、通报等形式或依据规范性文件对投标人投标资格作出的限制,不属于此处所指的“处罚”范畴)
4.8.3 在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故。(此处“骗取中标”是指依据《中华人民共和国行政处罚法》所作出的《行政处罚决定书》中所认定的违法行为;“严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故”则以司法、仲裁机构等出具的生效文件予以认定,其中的“重大”工程质量问题或“重大”安全生产事故,是指生效文件认定的“重大”事故等级达到《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的标准;“最近三年”是指该项目招标公告发出之日起往前顺推三年,以《行政处罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效文件的落款时间为准)
4.8.4 根据佛山市中级人民法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求,投标人若为名单上的失信被执行人,不得参加本工程项目投标。
4.8.5 根据《佛山市发展和改革局等8部门关于在公共资源交易事项中进行信用信息查询和实施联合奖惩的通知》(佛发改信用〔2019〕1号),对被佛山市公共信用信息管理系统列入失信名单的投标人,不得参加投标。
4.9与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。否则,相关投标均无效。
5.报名要求及招标文件、图纸等资料的获取
5.1招标人委托招标代理机构接受投标报名。请投标人携带以下资料到佛山建宇招标咨询有限公司(地址:佛山市禅城区汾江中路121号东建大厦27楼)报名及获取招标文件资料(复印件须加盖投标人单位公章):
(1)法定代表人身份证明书原件(含法定代表人身份证复印件);
(2)法定代表人授权委托书原件(含委托代理人身份证复印件)。(如为法定代表人办理报名手续的,则无需提供此项资料)
注:报名成功不代表投标人资格的确认,最终以开标当天评审结果为准。
5.2报名时间:2022年 11 月 11 日起至2022年 11 月 18 日止(工作日内每天上午8:30~12:00或下午14:00~17:30,北京时间),各投标人在项目报名日期期限内,可随时报名,逾期不予受理。
5.3招标文件每套售价(现金)500元(人民币),售后不退。
6.投标保证金 
本项目不设投标保证金。
7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间):2022年12月02日09时30分(北京时间),投标人应于2022年12月02日09时00分~09时30分(北京时间)内递交投标文件。
7.2 投标文件递交地址:佛山市禅城区汾江中路121号东建大厦27楼佛山建宇招标咨询有限公司。
7.3投标文件递交截止时,投标人的授权代理人须持相关身份证明文件到场参加开标会,递交投标文件和出席开标会时,授权代理人须携带第二代身份证原件、法定代表人证明书和授权委托书核查,不能通过验证的,招标人有权退回其投标文件。
法定代表人证明书和授权委托书除附在资信标及投标文件中外,还须另外随身携带一份;未随身携带身份证明文件的招标人有权拒绝其投标并退回其投标文件。
8.发布公告的媒介
本次招标公告在佛山建宇招标咨询有限公司网:http://www.fsjianyu.com上发布。
9.异议与投诉
9.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条,潜在投标人或其他利害关系人认为本公告及招标文件的内容违法违规或不公平、不公正,损害其利益的,可以向招标人提出异议(异议应当在投标截止时间3日前提出)。
9.2潜在投标人或其他利害关系人应当充分重视异议、投诉提出的时限,避免异议权、投诉权因时效原因而灭失。
10.其他
10.1招标人将把解答和澄清的内容以编号的补充通知形式,通过佛山建宇招标咨询有限公司网:http://www.fsjianyu.com发布,投标人自行查阅。否则,由此引起的一切后果由投标人自行承担。
10.2本次招标办理投标报名手续并购买招标文件的投标人不足3人,或投标截止时间止递交有效投标文件的投标人或通过资格审查的合格投标人不足3人时,招标人将依法重新组织招标。
10.3中标人应当自中标通知书发出之日起30天内签合同,中标人无正当理由拒签合同的,将取消其中标资格,其投标保证金不予退还;给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。
10.4本次招标采用的评标定标办法是综合评估法。
 
11.联系方式
招 标 人:佛山市禅城区建设工程质量安全检测站
   地    址:佛山市禅城区金岸路17号
   联 系 人:登录即可免费查看    
   电    话:登录即可免费查看
  
 招标代理机构:佛山建宇招标咨询有限公司
      办公地址:佛山市禅城区汾江中路121号东建大厦27楼
      联 系 人:登录即可免费查看    
联系电话:登录即可免费查看     
传    真:0757-82132609
最新招投标信息
招投标攻略
热门标签
剑鱼标讯APP下载
APP下载地址二维码
扫码下载剑鱼标讯APP