【资格后审】湖州市吴兴区东林镇三合村美丽乡村精品村建设工程工程总承包项目招标公告
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
湖州市吴兴区东林镇三合村美丽乡村精品村建设工程工程总承包项目招标公告
1.招标条件
本项目为全流程电子招投标项目【采用远程不见面开标方式】
湖州市吴兴区东林镇三合村美丽乡村精品村建设工程工程总承包项目已由吴兴区发展改革和经济信息化局以项目代码：2204-330502-04-01-267571批准建设，建设资金来 自政府投资及部分自筹 ，出资比例为 100% 。项目已具备招标 条件，现由湖州市吴兴区东林镇三合村股份经济合作社 作为项目招标人，委托代理机构 浙江泓达工程管理咨询有限公司 ，对该项目的工程总承包（设计、施工、采购）进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况：本项目工程总概算2300万元，其中建安工程造价 2040 万元，建设规模：主要建设路口景观、观光田园、绿化配套等，提升整村的人居环境及生活配套。
建设地点：吴兴区东林镇三合村。
2.2本次招标范围：设计、采购、施工工程总承包，包括上述范围内的设计、采购、施工、管理、验收、移交、备案和保修服务，并对工程的质量、安全、工期、造价等全面负责，具体内容详见招标文件第五章发包人需求。本次招标控制价2037.9125万元。
2.3计划工期：120日历天。承包人应在计划工期内通过竣工验收并移交给发包人，且项目规模、品质不得低于招标文件要求。
2.4质量要求：①设计要求的质量标准：符合现行国家规范要求；②施工要求的质量标准：达到现行国家验收标准的合格等级。
3.投标人资格要求
（一）投标人具备以下资质：
3.1施工资质要求：（负责本项目施工工作）
3.1.1具备园林绿化能力的企业；
3.2设计资质要求：（负责本项目设计工作）
工程设计综合甲级资质或风景园林工程专项甲级及以上资质；
3.3投标单位必须同时具备以上3.1、3.2二条要求。
3.4本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
3.4.1项目负责人由牵头单位人员担任；
3.4.2联合体数量不超过 2 个；
3.4.3其他：联合体投标的必须以具备园林绿化能力的企业为联合体牵头人，且承担本工程施工工作，具备工程设计综合甲级资质或风景园林工程专项甲级及以上资质为联合体成员单位，且承担本工程的设计工作。
3.5£自 / 年 / 月 / 日以来承接 / 业绩；
（二）拟派项目负责人、设计负责人、施工负责人：
3.6拟派项目负责人具有注册在投标人单位（如为联合体投标的，指联合体牵头人）的园林绿化相关专业（园林绿化相关专业仅限于园林绿化或风景园林或园林建筑或环境艺术或园林工程或古建筑园林专业） 中级职称及以上技术职称或国家注册监理工程师执业资格；拟派项目负责人在满足施工负责人的前提下，可兼任本项目施工负责人。
3.7拟派设计负责人具有高级工程师及以上职称（绿化景观相关专业）（联合体投标的，设计负责人须由联合体成员拟派）。
3.8拟派施工负责人具有园林绿化相关专业中级职称及以上技术职称（园林绿化相关专业仅限于园林绿化或风景园林或园林建筑或环境艺术或园林工程或古建筑园林专业）（联合体投标的，施工负责人须由联合体牵头人拟派）。
3.9如拟派项目负责人或施工负责人在投标截止日有在其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）担任工程总承包项目负责人、工程总承包施工负责人或施工项目负责人的，不得以拟派项目负责人或施工负责人的身份参加本次投标；
3.10（1）本项目拒绝接受持临时建造师注册证书的项目负责人参与投标。（2）本工程拒绝投标截止日前有与工程建设相关不良行为记录正在被公示、投标截止日前一年内有与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚的投标项目负责人或设计负责人或施工负责人；（3）不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的，不得同时参加本项目投标；（4）其他内容详见招标文件第二章1.4投标人资格要求条款。
（三）其他：
3.11投标人及其拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人未被列入建筑市场失信黑名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、个人诚信不良记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统发布有效期内的企业不良记录、发布有效期内的人员不良记录、失信黑名单发布的信息为准）；
3.12投标人及其拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人未被列入招标投标失信黑名单（以浙江省发展和改革委员会公布的披露期内的失信黑名单为准）；
3.13投标人及其拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人自2020年1月1日起（以法院判决书生效日期为准）至投标截止日止无行贿犯罪记录（以“中国裁判文书网”为准）；
3.14投标人及其拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人自2020年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单（以“信用中国”为准）；
4.招标方式
4.1公开招标。
5.招标文件的获取
5.1本项目招标文件（含图纸等）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放湖州市公共资源交易系统（http://ggzyjy.huzhou.gov.cn/）。
5.2招标文件下载网址：已注册用户，请登录湖州市公共资源交易系统（http://ggzyjy.huzhou.gov.cn/HZhy/login.aspx）—“交易主体登录”，下载获取后缀名为“.HZZF”的招标文件。未注册用户可通过招标公告中附件下载获取招标文件进行查看咨询。
5.3招标文件网上下载时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间。
6.投标文件的递交
6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年3月31日09时00分，电子招标投标交易平台：湖州市公共资源交易信息网—交易主体登录—电子招投标交易平台—上传投标文件模块，上传“CA加密后的电子投标文件”。
7.联系方式
招标人：湖州市吴兴区东林镇三合村股份经济合作社
地 址：东林镇三合村
联 系 人：登录即可免费查看
电 话：登录即可免费查看
招标代理机构：浙江泓达工程管理咨询有限公司
地 址：湖州市吴兴区八里店镇戴山路1888号吴兴科技创业园B幢5楼
联 系 人：登录即可免费查看
电 话：登录即可免费查看
8.软件技术支持
湖州市公共资源交易系统技术服务电话：0572-2220028、0572-2559790
服务热线：4009980000
CA数字证书客服电话：4000878198
9.其他说明
（1）本项目招标文件已于2023年2月24日至2023年2月27日在湖州市公共资源交易平台公示；
（2）本次招标公告同时在“中国招标投标公共服务平台、浙江省公共资源交易服务平台、湖州市公共资源交易信息网上发布；
（3）本项目采用电子招投标，投标单位在制作电子投标文件前须在湖州市公共资源电子交易平台完成相关注册；
（4）本项目采用远程不见面开标：远程不见面开标是指将传统的开标场所搬到网上，招标人、投标人只需登录网上不见面开标大厅，无需到开标现场参与即可进行投标文件在线解密、投标人在线质疑、招标人在线回复等操作。
招标公告.pdf
1.招标条件
本项目为全流程电子招投标项目【采用远程不见面开标方式】
湖州市吴兴区东林镇三合村美丽乡村精品村建设工程工程总承包项目已由吴兴区发展改革和经济信息化局以项目代码：2204-330502-04-01-267571批准建设，建设资金来 自政府投资及部分自筹 ，出资比例为 100% 。项目已具备招标 条件，现由湖州市吴兴区东林镇三合村股份经济合作社 作为项目招标人，委托代理机构 浙江泓达工程管理咨询有限公司 ，对该项目的工程总承包（设计、施工、采购）进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况：本项目工程总概算2300万元，其中建安工程造价 2040 万元，建设规模：主要建设路口景观、观光田园、绿化配套等，提升整村的人居环境及生活配套。
建设地点：吴兴区东林镇三合村。
2.2本次招标范围：设计、采购、施工工程总承包，包括上述范围内的设计、采购、施工、管理、验收、移交、备案和保修服务，并对工程的质量、安全、工期、造价等全面负责，具体内容详见招标文件第五章发包人需求。本次招标控制价2037.9125万元。
2.3计划工期：120日历天。承包人应在计划工期内通过竣工验收并移交给发包人，且项目规模、品质不得低于招标文件要求。
2.4质量要求：①设计要求的质量标准：符合现行国家规范要求；②施工要求的质量标准：达到现行国家验收标准的合格等级。
3.投标人资格要求
（一）投标人具备以下资质：
3.1施工资质要求：（负责本项目施工工作）
3.1.1具备园林绿化能力的企业；
3.2设计资质要求：（负责本项目设计工作）
工程设计综合甲级资质或风景园林工程专项甲级及以上资质；
3.3投标单位必须同时具备以上3.1、3.2二条要求。
3.4本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
3.4.1项目负责人由牵头单位人员担任；
3.4.2联合体数量不超过 2 个；
3.4.3其他：联合体投标的必须以具备园林绿化能力的企业为联合体牵头人，且承担本工程施工工作，具备工程设计综合甲级资质或风景园林工程专项甲级及以上资质为联合体成员单位，且承担本工程的设计工作。
3.5£自 / 年 / 月 / 日以来承接 / 业绩；
（二）拟派项目负责人、设计负责人、施工负责人：
3.6拟派项目负责人具有注册在投标人单位（如为联合体投标的，指联合体牵头人）的园林绿化相关专业（园林绿化相关专业仅限于园林绿化或风景园林或园林建筑或环境艺术或园林工程或古建筑园林专业） 中级职称及以上技术职称或国家注册监理工程师执业资格；拟派项目负责人在满足施工负责人的前提下，可兼任本项目施工负责人。
3.7拟派设计负责人具有高级工程师及以上职称（绿化景观相关专业）（联合体投标的，设计负责人须由联合体成员拟派）。
3.8拟派施工负责人具有园林绿化相关专业中级职称及以上技术职称（园林绿化相关专业仅限于园林绿化或风景园林或园林建筑或环境艺术或园林工程或古建筑园林专业）（联合体投标的，施工负责人须由联合体牵头人拟派）。
3.9如拟派项目负责人或施工负责人在投标截止日有在其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）担任工程总承包项目负责人、工程总承包施工负责人或施工项目负责人的，不得以拟派项目负责人或施工负责人的身份参加本次投标；
3.10（1）本项目拒绝接受持临时建造师注册证书的项目负责人参与投标。（2）本工程拒绝投标截止日前有与工程建设相关不良行为记录正在被公示、投标截止日前一年内有与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚的投标项目负责人或设计负责人或施工负责人；（3）不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的，不得同时参加本项目投标；（4）其他内容详见招标文件第二章1.4投标人资格要求条款。
（三）其他：
3.11投标人及其拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人未被列入建筑市场失信黑名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、个人诚信不良记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统发布有效期内的企业不良记录、发布有效期内的人员不良记录、失信黑名单发布的信息为准）；
3.12投标人及其拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人未被列入招标投标失信黑名单（以浙江省发展和改革委员会公布的披露期内的失信黑名单为准）；
3.13投标人及其拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人自2020年1月1日起（以法院判决书生效日期为准）至投标截止日止无行贿犯罪记录（以“中国裁判文书网”为准）；
3.14投标人及其拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人自2020年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单（以“信用中国”为准）；
4.招标方式
4.1公开招标。
5.招标文件的获取
5.1本项目招标文件（含图纸等）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放湖州市公共资源交易系统（http://ggzyjy.huzhou.gov.cn/）。
5.2招标文件下载网址：已注册用户，请登录湖州市公共资源交易系统（http://ggzyjy.huzhou.gov.cn/HZhy/login.aspx）—“交易主体登录”，下载获取后缀名为“.HZZF”的招标文件。未注册用户可通过招标公告中附件下载获取招标文件进行查看咨询。
5.3招标文件网上下载时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间。
6.投标文件的递交
6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年3月31日09时00分，电子招标投标交易平台：湖州市公共资源交易信息网—交易主体登录—电子招投标交易平台—上传投标文件模块，上传“CA加密后的电子投标文件”。
7.联系方式
招标人：湖州市吴兴区东林镇三合村股份经济合作社
地 址：东林镇三合村
联 系 人：登录即可免费查看
电 话：登录即可免费查看
招标代理机构：浙江泓达工程管理咨询有限公司
地 址：湖州市吴兴区八里店镇戴山路1888号吴兴科技创业园B幢5楼
联 系 人：登录即可免费查看
电 话：登录即可免费查看
8.软件技术支持
湖州市公共资源交易系统技术服务电话：0572-2220028、0572-2559790
服务热线：4009980000
CA数字证书客服电话：4000878198
9.其他说明
（1）本项目招标文件已于2023年2月24日至2023年2月27日在湖州市公共资源交易平台公示；
（2）本次招标公告同时在“中国招标投标公共服务平台、浙江省公共资源交易服务平台、湖州市公共资源交易信息网上发布；
（3）本项目采用电子招投标，投标单位在制作电子投标文件前须在湖州市公共资源电子交易平台完成相关注册；
（4）本项目采用远程不见面开标：远程不见面开标是指将传统的开标场所搬到网上，招标人、投标人只需登录网上不见面开标大厅，无需到开标现场参与即可进行投标文件在线解密、投标人在线质疑、招标人在线回复等操作。
招标公告.pdf
微信扫码关注
