1922电竞新媒体产业园项目一期工程室内精装修
微信分享
关注项目
标讯收藏
项目名称 | 省份 | ||
业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
总投资 | 建设年限 | ||
建设地点 | |||
审批机关 | 审批事项 | ||
审批代码 | 批准文号 | ||
审批时间 | 审批结果 | ||
建设内容 |
1922电竞新媒体产业园项目一期工程室内精装修
发布日期:2023-05-31
发布日期:2023-05-31
合同名称 | 1922电竞新媒体产业园项目一期工程室内精装修 | 发包人 | 山东全竞文化发展有限公司 |
承包人 | 山东鼎新建设工程集团有限公司 | 合同工期 | 30 |
合同价款 | 登录即可免费查看元 | 合同规模 | 空元/㎡ |
工程项目地点 | 济南市天桥区天成路31号 | 合同签订时间 | 2023-04-27 |
质量标准 | 合格 | 合同生效时间 | 2023-04-27 |
违约责任 | (1)不能按合同约定达到质量标准的,应承担合同额5 %的违约责任,并按发包人要求无偿修复至合同约定的质量标准为止; (2)在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失,由承包人负责赔偿。(3)承包人按国家有关规定管理使用农民用工,及时支付农民工资,并对其工作安全、劳动保险等事宜负责。非发包人原因引起的民工工资纠纷,由承包人负责。如承包人未能及时支付施工人员工资导致围堵、上访、聚众闹事等事件,发包人有权单方处理,费用在承包人工程款中直接扣除,并承担相应的责任。 (4)如发包人资金暂时不到位,承包人保证正常施工,并承诺不以此为由向发包人索赔其他费用(包括但不限于停工损失费、材料费等)。 (5)发包人在办理与本工程有关手续需要承包人提供资料时,承包人应积极配合并按规定提供。若因承包人不积极配合或因承包人原因导致发包人不能按计划完成手续办理的,每滞后一天承担 5000元的违约金,超出10天后,每滞后一天承担10000元的违约金。 (6)承包人应按当地有关部门规定办理相关手续,所发生的费用自理。因承包人响应政府规定所发生的费用由其自行承担,由此延误的工期作相应顺延 | 履约担保 | 无 |
解决争议的办法 | 20.3 争议评审 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定: 否。20.3.1 争议评审小组的确定 争议评审小组成员的确定: / 。 选定争议评审员的期限: / 。 争议评审小组成员的报酬承担方式: / 。 其他事项的约定: / 。 20.3.2 争议评审小组的决定 合同当事人关于本项的约定: / 。 20.4仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 (2) 种方式解决: (1)向 / 仲裁委员会申请仲裁; (2)向 工程所在地 人民法院起诉。 | 支付担保 | 无 |
其他内容 | 详见通用条款 | 备注 | 空 |