浪潮一体化大数据中心项目
微信分享
关注项目
标讯收藏
项目名称 | 省份 | ||
业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
总投资 | 建设年限 | ||
建设地点 | |||
审批机关 | 审批事项 | ||
审批代码 | 批准文号 | ||
审批时间 | 审批结果 | ||
建设内容 |
浪潮一体化大数据中心项目
发布日期:2023-06-16
发布日期:2023-06-16
合同名称 | 浪潮一体化大数据中心项目 | 发包人 | 济南浪潮光电科技园投资有限公司 |
承包人 | 山东高速德建集团有限公司 | 合同工期 | 346 |
合同价款 | 登录即可免费查看元 | 合同规模 | 空元/㎡ |
工程项目地点 | 高新区港源五路以北,港兴一路以西 | 合同签订时间 | 2023-06-16 |
质量标准 | 国家现行标准及地方现行标准 | 合同生效时间 | 2023年6月16日 |
违约责任 | 承包人违约责任:1、承包人未提交劳动合同,以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任: 承包人应立即予以更换项目经理,否则每逾期一日按照合同金额的万分之五向发包人支付违约金,逾期 15 日,承包人有权通知暂停施工,由此造成的全部损失均由承包人自行承担 。发包人违约责任:15.1.3 发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法:发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款),承包人可向发包人发出要求付款的通知,发包人收到承包人通知后无正当理由仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包 101 人同意后可延期支付。延期支付超出 90 日历日的,从第 91 日历日起按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算并公布的基础性的贷款参考利率(LPR)支付欠付部分工程价款的利息,如承包人未按合同约定应完成工作的,则不予支付延期付款利息 。 | 履约担保 | 银行保函 |
解决争议的办法 | 因合同及合同有关事项产生的争议,合同当事人可以在专用合同条件中约定 以下一种方式解决争议: (1)向约定的仲裁委员会申请仲裁; (2)向有管辖权的人民法院起诉。 | 支付担保 | 银行保函 |
其他内容 | 无 | 备注 | 空 |