金乡县胡集镇部分节点绿化提升工程
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
金乡县胡集镇部分节点绿化提升工程
（SDF-2019-0002）
建设工程施工合同
住房城乡建设部
国家工商行政管理总局
第一部分 协议书
发包人（全称）： 金乡县胡集镇人民政府
承包人（全称）： 江苏长宏园林建设有限公司
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就金乡县胡集镇部分节点绿化提升工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：金乡县胡集镇部分节点绿化提升工程 。
2.工程地点： 金乡县胡集镇 。
3.工程立项批准文号： E3708280665000195001 。
4.资金来源： 财政资金 。
5.工程内容：金乡县胡集镇部分节点绿化提升工程，包含莫桥路、府东路、安楼路、东李大街、温馨佳苑、和谐家园、府西路、府前路、大义路及胡集大道等；主要包括路面、照明、绿化苗木种植、绿化提升等，具体详见招标文件及工程量清单。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。
6. 工程承包范围：本工程工程量清单及施工图纸内所包含的全部施工内容。
二、合同工期
计划开工日期： 2021 年 8 月 10 日。
计划竣工日期： 2021 年 8 月 30 日。
工期总日历天数： 20 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合 国家现行施工验收规范要求的合格 标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写） 贰仟陆佰玖拾叁万肆仟陆佰陆拾玖元零陆分(¥ 26934669.06元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写） / (¥ 元)
（2）人工费：
人民币（大写） / (¥ 元)；
（3）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写） / (¥ 元)；
（4）专业工程暂估价金额：
人民币（大写） / (¥ 元)；
（5）暂列金额：
人民币（大写） / (¥ 元)。
2. 合同价格形式： 固定综合单价合同。
3. 付款方式：工程按规定工期完成，工程竣工后付工程合同价款的60%，工程竣工验收合格后付工程合同价款的35%，余款在工程竣工验收合格且养护期满后一次性结清。
五、项目经理
承包人项目经理：吕茂涛。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。
4.发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。
5.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于 2021 年 8月 日签订。
十、签订地点
本合同在 山东济宁市金乡县胡集镇人民政府 签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自甲、乙双方签字盖章后 生效。
十三、合同份数
本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 贰 份。
发包人： (公章) 承包人： (公章)
法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：
（签字） （签字）
组织机构代码：113708280043326001 组织机构代码：91320114140531380N
地 址：山东济宁市金乡县胡集镇人民政府 地 址：南京市浦口区江浦街道浦口大道1号418室
邮政编码：272200 邮政编码： 210000登录即可免费查看
法定代表人： 法定代表人： 陈学义
委托代理人：登录即可免费查看 委托代理人：登录即可免费查看
电 话：登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 电 话： 025-86612588登录即可免费查看登录即可免费查看
传 真：登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 传 真：登录即可免费查看 登录即可免费查看登录即可免费查看
电子信箱： 电子信箱：登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看
开户银行：登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 开户银行： 中国建设银行射阳县支行
账 号：登录即可免费查看登录即可免费查看 账 号： 32001737436059000699
第二部分 通用合同条款
通用合同条款直接引用《山东省建设工程施工合同》（示范文本）（SDF-2019-0002）中的通用条款部分。
第三部分 专用合同条款
1.一般约定
1.1词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：施工组织设计、招标文件和投标文件、补充协议、补充条款、施工现场统一管理协议、有关工程洽商、变更等。
1.1.2合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名 称：登录即可免费查看天勤工程咨询有限公司登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看登录即可免费查看 ；
资质类别和等级：市政公用乙级登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看；
联系电话：登录即可免费查看登录即可免费查看0537--3209986登录即可免费查看 登录即可免费查看 登录即可免费查看；
电子信箱：登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看13793751891@163.com 登录即可免费查看登录即可免费查看；
通信地址：登录即可免费查看登录即可免费查看济宁高新区菱花南路中段路东商务楼 登录即可免费查看登录即可免费查看 。
1.1.2.5设计人：
名 称：登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看 ；
资质类别和等级：登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看登录即可免费查看 ；
联系电话：登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看登录即可免费查看 ；
电子信箱：登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 ；
通信地址：登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看。
1.1.3工程和设备
1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：为修建临时施工道路租用的土地、修建现场围墙占用的公共人行道、占路、占用公共场地等。
1.1.3.9永久占地包括： 建设永久工程的用地，及永久工程的附属设施用地。
1.1.3.10临时占地包括：建设临时工程的用地或用于施工所需场地。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：现行施工及验收规范和标准等 。
1.4标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《清单消耗量定额》、《招投标管理条例》、《工程量清单计价规范》以及其他国家现行法律、行政法规省、市现行规定等。
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称： / ；
发包人提供国外标准、规范的份数： / ；
发包人提供国外标准、规范的时间： / 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 / 。
1.5合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）本合同协议书
（2）中标通知书
（3）投标书及其附件
（4）本合同专用条款
（5）本合同通用条款
（6）标准、规范及有关技术文件
（7）图纸
（8）工程量清单
（9）工程报价单或预算书 。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看登录即可免费查看；
发包人向承包人提供图纸的数量：登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看；
发包人向承包人提供图纸的内容：登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看。
1.6.4承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看
登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看登录即可免费查看 ；
承包人提供的文件的期限为：登录即可免费查看 登录即可免费查看 登录即可免费查看；
承包人提供的文件的数量为：登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看；
承包人提供的文件的形式为：登录即可免费查看 登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看登录即可免费查看；
发包人审批承包人文件的期限：登录即可免费查看 登录即可免费查看 登录即可免费查看登录即可免费查看。
1.6.5现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：登录即可免费查看 登录即可免费查看 / 登录即可免费查看 登录即可免费查看。
1.7联络
1.7.1发包人和承包人应当在 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点：登录即可免费查看 施工现场登录即可免费查看 登录即可免费查看；
发包人指定的接收人为：登录即可免费查看 。
承包人接收文件的地点：登录即可免费查看施工现场登录即可免费查看 登录即可免费查看；
承包人指定的接收人为：登录即可免费查看吕茂涛登录即可免费查看 登录即可免费查看。
监理人接收文件的地点：登录即可免费查看施工现场登录即可免费查看 ；
监理人指定的接收人为：登录即可免费查看 登录即可免费查看登录即可免费查看 。
1.10交通运输
1.10.1出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：发包人应取得批准许可，并承担相关费用 登录即可免费查看。
1.10.3场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：登录即可免费查看登录即可免费查看 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：登录即可免费查看 登录即可免费查看 登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 / 登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承担。
1.11知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 属发包人 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： / 。
1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：
登录即可免费查看登录即可免费查看 著作权属发包人 登录即可免费查看登录即可免费查看 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人不能用于合同无关的其他事项，未经发包人同意不能复制或提供给第三方 。
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：登录即可免费查看已包含在合同价款中 。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 是 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：（1）与招标工程量清单相比较，增加的或减少的工程量按实（在其基础上剔除中标下浮率部分）结算基础上，并在中标价基础上作相应增加或减少。（2）按实结算是指工程量按实计算：苗木、树木、材料价格按施工期间市场平均价，市场平均价由审计部门确定;人工工资按规定标准；其他费用按规定计算，有区间的按中值计取。（3）中标下浮率：=（评审后的招标人预算总价-中标价）/评审后的招标人预算总价×100% 。
2.发包人
2.2发包人代表
发包人代表：
姓 名：登录即可免费查看于汝胜登录即可免费查看 登录即可免费查看 ；
身份证号：登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看 登录即可免费查看 ；
职 务：登录即可免费查看主任登录即可免费查看 登录即可免费查看登录即可免费查看 ；
联系电话：登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看 ；
电子信箱：登录即可免费查看736524081@qq.com 登录即可免费查看 登录即可免费查看 ；
通信地址：登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看登录即可免费查看 。
发包人对发包人代表的授权范围如下：全权处理工程日常事务，代表发包人签署的文件为最终文件，包括但不限于下列内容：
1、设计变更、工程签证、工期的初审权；
2、负责工程质量、进度、造价、安全的管理和协调；
3、初审工程进度款的支付和初审工程结算款；
4、初审施工组织设计和技术方案；
5、工程建设的相关会议协调的主持权（含工程例会）；
6、组织和参加工程验收的权利等。
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：施工合同签订后3日内 。
2.4.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 办理应由发包人办理的有关施工批文、批件。施工用水、用电由承包人自行解决并承担费用。发包人确定并向承包人指定苗木、树木栽植位置。 。
2.5资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：登录即可免费查看 / 。
发包人是否提供支付担保：登录即可免费查看 / 登录即可免费查看 。
发包人提供支付担保的形式：登录即可免费查看 / 。
3.承包人
3.1承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容： 按行业管理有关要求及通用条款规定。
承包人需要提交的竣工资料套数： 按行业管理有关要求及通用条款规定 。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间： 按行业管理有关要求及通用条款规定 。
承包人提交的竣工资料形式要求： 按行业管理有关要求及通用条款规定 。
（10）承包人应履行的其他义务：按行业管理有关要求及通用条款规定 。
3.2项目经理
3.2.1项目经理：
姓 名：登录即可免费查看 吕茂涛 登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看登录即可免费查看 ；
身份证号： 320924197907187472 ；
建造师执业资格等级：登录即可免费查看 市政公用工程 ；
建造师证书号： 苏232070710149 ；
建造师执业印章号：登录即可免费查看 苏232070710149登录即可免费查看 ；
园林高级工程师及以上职称证书号：201720701292；
安全生产考核合格证书号：苏建安B（2005）0901419；
联系电话： 0515-82340708 ；
电子信箱：登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看登录即可免费查看 ；
通信地址：江苏省射阳县合德镇人民路149号 ；
承包人对项目经理的授权范围如下： 履行项目经理应当履行的职责和权力 。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 每星期不少于6天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： （1）向发包人支付违约金10000元。（2）若经查并被证实为“挂证”人员将被清除出施工现场并报有关行政监督机构查处、上网公示。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 项目经理出勤每星期不得少于6天，每少出勤一天向发包人支付违约金10000元。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 承包人未经发包人和监管机构审查同意更换项目经理，每次向发包人支付违约金10000元。
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 自发包人提出7日内未更换的向发包人支付违约金10000元。
3.3承包人人员
3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 按承包人投标文件项目组成员组成，若有调整，须经发包人与监管机构审批同意 。
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 自发包人提出7日内未更换的向发包人支付违约金5000元 登录即可免费查看 。
3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：每星期离开施工现场累计在2天之内的须经监理人书面批准，累计超过3天的须经发包人书面批准同意 。
项目组其它成员出勤每星期不少于6天，每人每少出勤一天向发包人支付违约金4000元 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：除项目经理外的其它人员未经发包人和监管机构审查同意擅自更换，每人每次向发包人支付违约金5000元 。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 每人每次向发包人支付违约金6000元 登录即可免费查看 。
3.5分包
3.5.1分包的一般约定
禁止分包的工程包括：不得分包、转包、挂靠施工，必须由中标人组织施工 。
主体结构、关键性工作的范围： 。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：登录即可免费查看 。
其他关于分包的约定： 。
3.5.4分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：登录即可免费查看 。
3.6工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 自工程开工之日至工程竣工验收交付之日 。
3.7履约担保
承包人是否提供履约担保： 是 。
承包人提供履约担保的形式（履约担保由承包人自愿选择银行保函、保险保函、融资性担保公司担保或履约保证金等任一形式，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用）金额及期限： 履约保证金形式、金额按招标文件规定 。
4.监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容： 对工程实施阶段的全过程（质量、进度、造价、信息、安全、协调等）进行监理。与发包人、质量监督人员共同对进场的苗木、树木规格、品种、质量、数量进行验收；对苗木、树木的栽植位置进行验收；对苗木、树木栽植工程当中的每道工序、技术要点检查验收；对栽植完成的树木的支撑和养护检查验收 。
关于监理人的监理权限： 具体以发包人与监理人所签定的监理合同规定内容与权限为准。涉及工程签证、工程资金等重要内容的工程联系单由监理人签字后再经发包人签字才能生效，否则无效 。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人负责监理人员的办公场所、桌椅等 。
4.2监理人员
总监理工程师：
姓 名：登录即可免费查看高启忠登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看 登录即可免费查看 ；
职 务：登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看总监理工程师登录即可免费查看 登录即可免费查看；
监理工程师证书号：登录即可免费查看00324225登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 ；
监理工程师执业印章号：37004197登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 ；
联系电话：登录即可免费查看13012658257登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 ；
电子信箱：登录即可免费查看13793751891@163.com登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看登录即可免费查看 ；
通信地址：登录即可免费查看济宁高新区菱花南路中段路东商务楼登录即可免费查看登录即可免费查看 ；
关于监理人的其他约定：登录即可免费查看 登录即可免费查看 登录即可免费查看 。
4.4商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1） ；
（2） ；
（3） 。
5.工程质量
5.1质量要求
5.1.1特殊质量标准和要求：苗木规格不得小于招标文件工程量清单规定标准 。
关于缺陷责任期（含绿化养护期）的约定：必须按照山东省园林绿化一级养护标准进行修补、养护。发包人每月定期组织检查一次、不定期组织检查一次，在重大节日来临之前、上级政府组织的重大活动来临之前组织检查一次。若承包人不按合同履行职责，每检查一次达不到标准，在承包人工程款中扣除10000元违约金，用以支付另聘养护队伍的费用。
乔灌木全冠栽植，不得修剪；乔灌木的土球规格应大于等于干径的7倍。
5.1.4工程质量创建目标约定： 。
超出质量创建目标的奖励： 。
其他奖惩约定： 。
5.3隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 苗木、树木栽植前应由监理人员对已挖好的坑塘、换土、底肥等进行检查验收后，方可栽植 。
监理人不能按时进行检查时，应提前 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 小时。
6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 承包人按行业管理有关规定、合同通用条款执行 。
6.1.4关于治安保卫的特别约定： 由承包人按通用条款及有关规定制订相关制度并按照执行 。
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 由承包人按通用条款及有关规定制订并按照执行 。
6.1.5文明施工
合同当事人对文明施工的要求：按行业管理、合同通用条款有关规定执行。做到那施工期间不妨碍交通，不乱堆乱放，不对路面形成污染；竣工后清理完路面施工垃圾；缺陷责任期间同样达到上述文件施工标准和要求 。
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 。
6.1.7安全文明施工创建目标约定： 。
超出安全文明施工创建目标的奖励： 。
其他奖惩约定： 。
7.工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 1、承包人必须按合同规定时间开工、竣工；2、承包人在苗木、树木采购工程中应优选品质、形状、生长状态较好、并达到招标工程量清单规定标准的苗木、树木；3、进入施工现场的苗木、树木应主动接受发包人、监理人员、质监人员的检查验收，对包人认定为不合格或达不到规格标准的苗木和树木应及时更换；4、承包人必须按发包人指定位置栽植；5、承包人必须按各种苗木、树木移栽的技术要点栽植；6、承包人对栽植后的树木做好保温及支撑等防措施；7、承包人做好坍陷责任期的施肥、洒药、定期修剪等工作；8、承包人对栽植后生长不旺盛或濒临死亡的树木及时采取营养等措施；9、承包人对缺陷责任期内死亡的苗木、树木及时更换；10、承包人应为施工期间、缺陷责任期配足足够的人力、物力、机械设备；11、承包人施工前将施工组织设计（书面）报发包人，经发包人提出修改意见并由承包人修改后按照执行；12、承包人将缺陷责任期的工作计划报发包人，经发包人提出修改意见并由承包人修改后按照执行。
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 。
7.2施工进度计划
7.2.2施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 开工前3日。
7.3开工
7.3.1开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：
。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：
。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前3日 。
7.5工期延误
7.5.1因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：
。
7.5.2因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：开工时间以发包人确定中标人时间（中标公示结束）为准。不得以任何借口停工怠工，如因承包人原因延误工期的，承包人应承担违约责任，按每拖延一天向发包人支付合同价千分之五的违约金。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 。
7.6不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定： 。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1） ；
（2） ；
（3） 。
7.9提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励： 。
8.材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 发包人不供苗木，所有苗木均由承包人采购，并承担保管费用 。
8.6样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 所有苗木、树木在栽植前须经发包人、工程监理、质监人员共同初验合格方可栽植 。
8.8施工设备和临时设施
8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 所有施工用临时设计费用均由承包人承担 。
9.试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所： 按行业管理部门要求 。
施工现场需要配备的试验设备： 按行业管理部门要求 。
施工现场需要具备的其他试验条件： 按行业管理部门要求 。
9.4现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定： 。
10.变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定： 在通用条款规定的范围内，发包人根据工程实施的具体情况确定，承包人必须服从 。
10.4变更估价
10.4.1变更估价原则
关于变更估价的约定: 类同于本合同专用条款1.13项“工程量清单错误的修正”约定进行变更估价。 。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限： 。
发包人审批承包人合理化建议的期限： 。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：
。
10.7暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：
。
10.8暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：
。
11.价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整 。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定： 。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：
。
12.合同价格、计量与支付
12.1合同价格形式
1.单价合同。
综合单价包含的风险范围： 执行相关规定
。
风险费用的计算方法： 执行相关规定
。
风险范围以外合同价格的调整方法： /
。
2.总价合同。
总价包含的风险范围： /
。
风险费用的计算方法： /
。
风险范围以外合同价格的调整方法： /
。
3.其他价格形式：
。
12.2预付款
12.2.1预付款的支付
预付款支付比例或金额： 。
预付款支付期限： 。
预付款扣回的方式： 。
12.2.2预付款担保
承包人提交预付款担保的期限： 。
预付款担保的形式为： 。
12.3计量
12.3.1计量原则
工程量计算规则： 按现行《工程量清单计价表》中的“工程量计算规则” 。
12.3.2计量周期
关于计量周期的约定： 按星期计量 。
12.3.3单价合同的计量
关于单价合同计量的约定： 。
12.3.4总价合同的计量
关于总价合同计量的约定： 。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： 。
12.3.6其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：
。
12.4工程进度款支付
12.4.1付款周期
关于付款周期的约定：
工程竣工后付工程合同价款的60%，工程竣工验收合格后付工程合同价款的35%，余款在工程竣工验收合格且养护期满后一次性结清。
关于进度付款申请单编制的约定： 按发包人要求 。
12.4.3进度付款申请单的提交： 按发包人要求 。
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 。
12.4.4进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限： 按发包人要求 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 按发包人要求 。
（2）发包人支付进度款的期限： 按招标文件规定 。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。
12.4.6支付分解表的编制 按发包人要求 。
2.总价合同支付分解表的编制与审批： 。
3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 。
12.5农民工工资
12.5.2人工费支付方式
人工费支付采用以下第 种方式：
（1）一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的 %）全部支付至承包人农民工工资专用账户。
（2）按月预付。在合同工期内，每月5日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。
（3）按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。
（4）按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。
13.验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 24 小时。
13.2竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定： 按行业管理部门要求 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： 竣工验收合格后7日内 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 每日按合同总价的千分之五计算违约金。
13.3工程试车
13.3.1试车程序
工程试车内容： / 。
（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；
（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。
13.3.3投料试车
关于投料试车相关事项的约定： / 。
13.6竣工退场
13.6.1竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 。
14.竣工结算
14.1竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限： 按发包人要求 。
竣工结算申请单应包括的内容： 按发包人要求 。
14.2竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限： 。
发包人完成竣工付款的期限： 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：
。
14.5最终结清
14.5.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： 。
承包人提交最终结算申请单的期限： 按发包人要求 。
14.5.2最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 按发包人要求 。
（2）发包人完成支付的期限： 按招标文件规定 。
15.缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 2年 。
15.3质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 工程总价的5%，并在最后一次付款中扣 留。质保期满退还应退还的部分 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 （2） 种方式：
（1）质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式），保证金额为： / ；
（2） 5 %的工程款；
（3）其他方式: / 。
承包人选择以质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式）代替质量保证金的，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用。
15.3.2质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 (3) 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式: 在最后一次付款中扣留 。
关于质量保证金的补充约定： 。
15.4保修
15.4.1保修责任
工程保修期为： 按行业管理规定 。
15.4.3修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间 。
16.违约
16.发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： 。
16.1.2发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： / 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： / 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 承包人有权追究发包人因之给承包人造成的经济损失及其它法律责任。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 发包人不提供苗木、树木、材料和设备，所有苗木、树木材料和设备均由承包人采购 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 工期顺延并承担因之给承包人造成的其它损失 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 工期顺延并承担因之给承包人造成的其它损失 。
（7）发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的违约责任： 。
。
（8）其他： 。
16.1.3因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2承包人违约
16.2.1承包人违约的情形
承包人违约的其他情形： （1）拖欠农民工工资；（2）将应自行解决与处理的矛盾推诿给发包人；（3）其它违反工程管理规定及违反社会治安管理规定的行为 。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法： 发生上述行为每次向发包人支付违约金10000元。
16.2.3因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定： 。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方协商处理 。
17.不可抗力
17.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。
17.4因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 天内完成款项的支付。
18.保险
18.1工程保险
关于工程保险的特别约定： 。
18.3其他保险
关于其他保险的约定： 承包人与发包人按通用条款规定办理 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 。
18.7通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： 。
20.争议解决
20.3争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。
20.3.1争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定： / 。
选定争议评审员的期限： / 。
争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。
其他事项的约定： / 。
20.3.2争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定： / 。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决：
（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 人民法院起诉。
21、补充条款
总承包单位应保证其及其分包单位及时发放农民工工资，总承包单位及其分包单位如发生拖欠农民工工资的情况（以建设行政主管部门认定的为准），建设单位可将下期应支付工程款优先用于支付总承包单位或其分包单位拖欠农民工工资，该款项（用于支付总承包单位或其分包单位拖欠农民工工资）同额抵作已支付的工程款。如上述款项无法足额支付拖欠农民工工资，不足部分在总承包单位交纳的履约保证金中扣除，并同额抵作为应支付的工程款。
附件
附件1：承包人承揽工程项目一览表
附件2：发包人供应材料设备一览表
附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件6：承包人主要施工管理人员表
附件7：分包人主要施工管理人员表
附件8：履约担保格式
附件9：预付款担保格式
附件10：支付担保格式
附件11：暂估价一览
附件1：承包人承揽工程项目一览表
附件2：发包人供应材料设备一览表
件3：工程质量保修书
发包人（全称）:
承包人（全称）：
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 （工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙 面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项 目。具体保修的内容，双方约定如下：
。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗 为 年;
3.装修工程为 年；
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 年；
5.供热与供冷系统为 个采暖期、供冷期；
6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 年；
7.其他项目保修期限约定如下：
。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行
验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约
定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行 政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保 修方案，承包人实施保修。
4.质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项： 。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
附件4：主要建设工程文件目录
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件6：承包人主要施工管理人员表
附件7：分包人主要施工管理人员表
附件8：履约担保
（发包人名称）：
鉴于 （发包人名称，以下简称“发包人”）与 （承 包人名称）（以下称“承包人”）于—年—月—日就 （工程名称）施工 及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你 方签订的合同，向你方提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写） 元（¥ ）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书 面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请 仲裁委员会 仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 地 址： 由‘政编码： 电 话： 传 真：
年 月 日
附件9：预付款担保
（发包人名称）:
根据 （承包人名称）（以下称“承包人”）与 （发包 人名称）（以下简称“发包人”）于 年—月—日签订的 （工程名称）《建 设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预 付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写） 元（¥ ）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面 通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约 定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请 仲裁委员会 仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 地 址：
由‘政编码：
电 话：
传 真：
年 月 日
附件10：支付担保
（承包人）:
鉴于你方作为承包人已经与 （发包人名称）（以下称“发包人”）于—年—月— 日签订了 （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请， 我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的 %，数额最高不超过人民币元（大
写： ）。
二、保证的方式及保证期间
1.我方保证的方式为：连带责任保证。
2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后—日内。
3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期 做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金 额内代为支付。
四、代偿的安排
1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的 证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我 方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。
五、保证责任的解除
1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方 保证责任解除。
2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支 付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦 解除。
5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起—个工作日内，将本保函原件返还我 方。
六、免责条款
1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其 相应的保证责任。
3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面 同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更）约定的变更不受本款限 制。
4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第 种方式解 决：
（1）向 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 人民法院起诉。
八、 保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人： （盖章）
法定代表人或委托代理人： （签字）
地 址：
邮政编码：
传 真：
年 月 日
附件11:
11-1:材料暂估价表
（SDF-2019-0002）
建设工程施工合同
住房城乡建设部
国家工商行政管理总局
第一部分 协议书
发包人（全称）： 金乡县胡集镇人民政府
承包人（全称）： 江苏长宏园林建设有限公司
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就金乡县胡集镇部分节点绿化提升工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：金乡县胡集镇部分节点绿化提升工程 。
2.工程地点： 金乡县胡集镇 。
3.工程立项批准文号： E3708280665000195001 。
4.资金来源： 财政资金 。
5.工程内容：金乡县胡集镇部分节点绿化提升工程，包含莫桥路、府东路、安楼路、东李大街、温馨佳苑、和谐家园、府西路、府前路、大义路及胡集大道等；主要包括路面、照明、绿化苗木种植、绿化提升等，具体详见招标文件及工程量清单。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。
6. 工程承包范围：本工程工程量清单及施工图纸内所包含的全部施工内容。
二、合同工期
计划开工日期： 2021 年 8 月 10 日。
计划竣工日期： 2021 年 8 月 30 日。
工期总日历天数： 20 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合 国家现行施工验收规范要求的合格 标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写） 贰仟陆佰玖拾叁万肆仟陆佰陆拾玖元零陆分(¥ 26934669.06元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写） / (¥ 元)
（2）人工费：
人民币（大写） / (¥ 元)；
（3）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写） / (¥ 元)；
（4）专业工程暂估价金额：
人民币（大写） / (¥ 元)；
（5）暂列金额：
人民币（大写） / (¥ 元)。
2. 合同价格形式： 固定综合单价合同。
3. 付款方式：工程按规定工期完成，工程竣工后付工程合同价款的60%，工程竣工验收合格后付工程合同价款的35%，余款在工程竣工验收合格且养护期满后一次性结清。
五、项目经理
承包人项目经理：吕茂涛。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。
4.发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。
5.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于 2021 年 8月 日签订。
十、签订地点
本合同在 山东济宁市金乡县胡集镇人民政府 签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自甲、乙双方签字盖章后 生效。
十三、合同份数
本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 贰 份。
发包人： (公章) 承包人： (公章)
法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：
（签字） （签字）
组织机构代码：113708280043326001 组织机构代码：91320114140531380N
地 址：山东济宁市金乡县胡集镇人民政府 地 址：南京市浦口区江浦街道浦口大道1号418室
邮政编码：272200 邮政编码： 210000登录即可免费查看
法定代表人： 法定代表人： 陈学义
委托代理人：登录即可免费查看 委托代理人：登录即可免费查看
电 话：登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 电 话： 025-86612588登录即可免费查看登录即可免费查看
传 真：登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 传 真：登录即可免费查看 登录即可免费查看登录即可免费查看
电子信箱： 电子信箱：登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看
开户银行：登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 开户银行： 中国建设银行射阳县支行
账 号：登录即可免费查看登录即可免费查看 账 号： 32001737436059000699
第二部分 通用合同条款
通用合同条款直接引用《山东省建设工程施工合同》（示范文本）（SDF-2019-0002）中的通用条款部分。
第三部分 专用合同条款
1.一般约定
1.1词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：施工组织设计、招标文件和投标文件、补充协议、补充条款、施工现场统一管理协议、有关工程洽商、变更等。
1.1.2合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名 称：登录即可免费查看天勤工程咨询有限公司登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看登录即可免费查看 ；
资质类别和等级：市政公用乙级登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看；
联系电话：登录即可免费查看登录即可免费查看0537--3209986登录即可免费查看 登录即可免费查看 登录即可免费查看；
电子信箱：登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看13793751891@163.com 登录即可免费查看登录即可免费查看；
通信地址：登录即可免费查看登录即可免费查看济宁高新区菱花南路中段路东商务楼 登录即可免费查看登录即可免费查看 。
1.1.2.5设计人：
名 称：登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看 ；
资质类别和等级：登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看登录即可免费查看 ；
联系电话：登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看登录即可免费查看 ；
电子信箱：登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 ；
通信地址：登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看。
1.1.3工程和设备
1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：为修建临时施工道路租用的土地、修建现场围墙占用的公共人行道、占路、占用公共场地等。
1.1.3.9永久占地包括： 建设永久工程的用地，及永久工程的附属设施用地。
1.1.3.10临时占地包括：建设临时工程的用地或用于施工所需场地。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：现行施工及验收规范和标准等 。
1.4标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《清单消耗量定额》、《招投标管理条例》、《工程量清单计价规范》以及其他国家现行法律、行政法规省、市现行规定等。
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称： / ；
发包人提供国外标准、规范的份数： / ；
发包人提供国外标准、规范的时间： / 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 / 。
1.5合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）本合同协议书
（2）中标通知书
（3）投标书及其附件
（4）本合同专用条款
（5）本合同通用条款
（6）标准、规范及有关技术文件
（7）图纸
（8）工程量清单
（9）工程报价单或预算书 。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看登录即可免费查看；
发包人向承包人提供图纸的数量：登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看；
发包人向承包人提供图纸的内容：登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看。
1.6.4承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看
登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看登录即可免费查看 ；
承包人提供的文件的期限为：登录即可免费查看 登录即可免费查看 登录即可免费查看；
承包人提供的文件的数量为：登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看；
承包人提供的文件的形式为：登录即可免费查看 登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看登录即可免费查看；
发包人审批承包人文件的期限：登录即可免费查看 登录即可免费查看 登录即可免费查看登录即可免费查看。
1.6.5现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：登录即可免费查看 登录即可免费查看 / 登录即可免费查看 登录即可免费查看。
1.7联络
1.7.1发包人和承包人应当在 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点：登录即可免费查看 施工现场登录即可免费查看 登录即可免费查看；
发包人指定的接收人为：登录即可免费查看 。
承包人接收文件的地点：登录即可免费查看施工现场登录即可免费查看 登录即可免费查看；
承包人指定的接收人为：登录即可免费查看吕茂涛登录即可免费查看 登录即可免费查看。
监理人接收文件的地点：登录即可免费查看施工现场登录即可免费查看 ；
监理人指定的接收人为：登录即可免费查看 登录即可免费查看登录即可免费查看 。
1.10交通运输
1.10.1出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：发包人应取得批准许可，并承担相关费用 登录即可免费查看。
1.10.3场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：登录即可免费查看登录即可免费查看 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：登录即可免费查看 登录即可免费查看 登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 / 登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承担。
1.11知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 属发包人 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： / 。
1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：
登录即可免费查看登录即可免费查看 著作权属发包人 登录即可免费查看登录即可免费查看 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人不能用于合同无关的其他事项，未经发包人同意不能复制或提供给第三方 。
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：登录即可免费查看已包含在合同价款中 。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 是 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：（1）与招标工程量清单相比较，增加的或减少的工程量按实（在其基础上剔除中标下浮率部分）结算基础上，并在中标价基础上作相应增加或减少。（2）按实结算是指工程量按实计算：苗木、树木、材料价格按施工期间市场平均价，市场平均价由审计部门确定;人工工资按规定标准；其他费用按规定计算，有区间的按中值计取。（3）中标下浮率：=（评审后的招标人预算总价-中标价）/评审后的招标人预算总价×100% 。
2.发包人
2.2发包人代表
发包人代表：
姓 名：登录即可免费查看于汝胜登录即可免费查看 登录即可免费查看 ；
身份证号：登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看 登录即可免费查看 ；
职 务：登录即可免费查看主任登录即可免费查看 登录即可免费查看登录即可免费查看 ；
联系电话：登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看 ；
电子信箱：登录即可免费查看736524081@qq.com 登录即可免费查看 登录即可免费查看 ；
通信地址：登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看登录即可免费查看 。
发包人对发包人代表的授权范围如下：全权处理工程日常事务，代表发包人签署的文件为最终文件，包括但不限于下列内容：
1、设计变更、工程签证、工期的初审权；
2、负责工程质量、进度、造价、安全的管理和协调；
3、初审工程进度款的支付和初审工程结算款；
4、初审施工组织设计和技术方案；
5、工程建设的相关会议协调的主持权（含工程例会）；
6、组织和参加工程验收的权利等。
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：施工合同签订后3日内 。
2.4.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 办理应由发包人办理的有关施工批文、批件。施工用水、用电由承包人自行解决并承担费用。发包人确定并向承包人指定苗木、树木栽植位置。 。
2.5资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：登录即可免费查看 / 。
发包人是否提供支付担保：登录即可免费查看 / 登录即可免费查看 。
发包人提供支付担保的形式：登录即可免费查看 / 。
3.承包人
3.1承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容： 按行业管理有关要求及通用条款规定。
承包人需要提交的竣工资料套数： 按行业管理有关要求及通用条款规定 。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间： 按行业管理有关要求及通用条款规定 。
承包人提交的竣工资料形式要求： 按行业管理有关要求及通用条款规定 。
（10）承包人应履行的其他义务：按行业管理有关要求及通用条款规定 。
3.2项目经理
3.2.1项目经理：
姓 名：登录即可免费查看 吕茂涛 登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看登录即可免费查看 ；
身份证号： 320924197907187472 ；
建造师执业资格等级：登录即可免费查看 市政公用工程 ；
建造师证书号： 苏232070710149 ；
建造师执业印章号：登录即可免费查看 苏232070710149登录即可免费查看 ；
园林高级工程师及以上职称证书号：201720701292；
安全生产考核合格证书号：苏建安B（2005）0901419；
联系电话： 0515-82340708 ；
电子信箱：登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看登录即可免费查看 ；
通信地址：江苏省射阳县合德镇人民路149号 ；
承包人对项目经理的授权范围如下： 履行项目经理应当履行的职责和权力 。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 每星期不少于6天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： （1）向发包人支付违约金10000元。（2）若经查并被证实为“挂证”人员将被清除出施工现场并报有关行政监督机构查处、上网公示。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 项目经理出勤每星期不得少于6天，每少出勤一天向发包人支付违约金10000元。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 承包人未经发包人和监管机构审查同意更换项目经理，每次向发包人支付违约金10000元。
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 自发包人提出7日内未更换的向发包人支付违约金10000元。
3.3承包人人员
3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 按承包人投标文件项目组成员组成，若有调整，须经发包人与监管机构审批同意 。
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 自发包人提出7日内未更换的向发包人支付违约金5000元 登录即可免费查看 。
3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：每星期离开施工现场累计在2天之内的须经监理人书面批准，累计超过3天的须经发包人书面批准同意 。
项目组其它成员出勤每星期不少于6天，每人每少出勤一天向发包人支付违约金4000元 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：除项目经理外的其它人员未经发包人和监管机构审查同意擅自更换，每人每次向发包人支付违约金5000元 。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 每人每次向发包人支付违约金6000元 登录即可免费查看 。
3.5分包
3.5.1分包的一般约定
禁止分包的工程包括：不得分包、转包、挂靠施工，必须由中标人组织施工 。
主体结构、关键性工作的范围： 。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：登录即可免费查看 。
其他关于分包的约定： 。
3.5.4分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：登录即可免费查看 。
3.6工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 自工程开工之日至工程竣工验收交付之日 。
3.7履约担保
承包人是否提供履约担保： 是 。
承包人提供履约担保的形式（履约担保由承包人自愿选择银行保函、保险保函、融资性担保公司担保或履约保证金等任一形式，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用）金额及期限： 履约保证金形式、金额按招标文件规定 。
4.监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容： 对工程实施阶段的全过程（质量、进度、造价、信息、安全、协调等）进行监理。与发包人、质量监督人员共同对进场的苗木、树木规格、品种、质量、数量进行验收；对苗木、树木的栽植位置进行验收；对苗木、树木栽植工程当中的每道工序、技术要点检查验收；对栽植完成的树木的支撑和养护检查验收 。
关于监理人的监理权限： 具体以发包人与监理人所签定的监理合同规定内容与权限为准。涉及工程签证、工程资金等重要内容的工程联系单由监理人签字后再经发包人签字才能生效，否则无效 。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人负责监理人员的办公场所、桌椅等 。
4.2监理人员
总监理工程师：
姓 名：登录即可免费查看高启忠登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看 登录即可免费查看 ；
职 务：登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看总监理工程师登录即可免费查看 登录即可免费查看；
监理工程师证书号：登录即可免费查看00324225登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 ；
监理工程师执业印章号：37004197登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 ；
联系电话：登录即可免费查看13012658257登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 ；
电子信箱：登录即可免费查看13793751891@163.com登录即可免费查看登录即可免费查看登录即可免费查看 登录即可免费查看登录即可免费查看 ；
通信地址：登录即可免费查看济宁高新区菱花南路中段路东商务楼登录即可免费查看登录即可免费查看 ；
关于监理人的其他约定：登录即可免费查看 登录即可免费查看 登录即可免费查看 。
4.4商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1） ；
（2） ；
（3） 。
5.工程质量
5.1质量要求
5.1.1特殊质量标准和要求：苗木规格不得小于招标文件工程量清单规定标准 。
关于缺陷责任期（含绿化养护期）的约定：必须按照山东省园林绿化一级养护标准进行修补、养护。发包人每月定期组织检查一次、不定期组织检查一次，在重大节日来临之前、上级政府组织的重大活动来临之前组织检查一次。若承包人不按合同履行职责，每检查一次达不到标准，在承包人工程款中扣除10000元违约金，用以支付另聘养护队伍的费用。
乔灌木全冠栽植，不得修剪；乔灌木的土球规格应大于等于干径的7倍。
5.1.4工程质量创建目标约定： 。
超出质量创建目标的奖励： 。
其他奖惩约定： 。
5.3隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 苗木、树木栽植前应由监理人员对已挖好的坑塘、换土、底肥等进行检查验收后，方可栽植 。
监理人不能按时进行检查时，应提前 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 小时。
6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 承包人按行业管理有关规定、合同通用条款执行 。
6.1.4关于治安保卫的特别约定： 由承包人按通用条款及有关规定制订相关制度并按照执行 。
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 由承包人按通用条款及有关规定制订并按照执行 。
6.1.5文明施工
合同当事人对文明施工的要求：按行业管理、合同通用条款有关规定执行。做到那施工期间不妨碍交通，不乱堆乱放，不对路面形成污染；竣工后清理完路面施工垃圾；缺陷责任期间同样达到上述文件施工标准和要求 。
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 。
6.1.7安全文明施工创建目标约定： 。
超出安全文明施工创建目标的奖励： 。
其他奖惩约定： 。
7.工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 1、承包人必须按合同规定时间开工、竣工；2、承包人在苗木、树木采购工程中应优选品质、形状、生长状态较好、并达到招标工程量清单规定标准的苗木、树木；3、进入施工现场的苗木、树木应主动接受发包人、监理人员、质监人员的检查验收，对包人认定为不合格或达不到规格标准的苗木和树木应及时更换；4、承包人必须按发包人指定位置栽植；5、承包人必须按各种苗木、树木移栽的技术要点栽植；6、承包人对栽植后的树木做好保温及支撑等防措施；7、承包人做好坍陷责任期的施肥、洒药、定期修剪等工作；8、承包人对栽植后生长不旺盛或濒临死亡的树木及时采取营养等措施；9、承包人对缺陷责任期内死亡的苗木、树木及时更换；10、承包人应为施工期间、缺陷责任期配足足够的人力、物力、机械设备；11、承包人施工前将施工组织设计（书面）报发包人，经发包人提出修改意见并由承包人修改后按照执行；12、承包人将缺陷责任期的工作计划报发包人，经发包人提出修改意见并由承包人修改后按照执行。
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 。
7.2施工进度计划
7.2.2施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 开工前3日。
7.3开工
7.3.1开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：
。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：
。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前3日 。
7.5工期延误
7.5.1因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：
。
7.5.2因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：开工时间以发包人确定中标人时间（中标公示结束）为准。不得以任何借口停工怠工，如因承包人原因延误工期的，承包人应承担违约责任，按每拖延一天向发包人支付合同价千分之五的违约金。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 。
7.6不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定： 。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1） ；
（2） ；
（3） 。
7.9提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励： 。
8.材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 发包人不供苗木，所有苗木均由承包人采购，并承担保管费用 。
8.6样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 所有苗木、树木在栽植前须经发包人、工程监理、质监人员共同初验合格方可栽植 。
8.8施工设备和临时设施
8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 所有施工用临时设计费用均由承包人承担 。
9.试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所： 按行业管理部门要求 。
施工现场需要配备的试验设备： 按行业管理部门要求 。
施工现场需要具备的其他试验条件： 按行业管理部门要求 。
9.4现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定： 。
10.变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定： 在通用条款规定的范围内，发包人根据工程实施的具体情况确定，承包人必须服从 。
10.4变更估价
10.4.1变更估价原则
关于变更估价的约定: 类同于本合同专用条款1.13项“工程量清单错误的修正”约定进行变更估价。 。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限： 。
发包人审批承包人合理化建议的期限： 。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：
。
10.7暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：
。
10.8暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：
。
11.价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整 。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定： 。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：
。
12.合同价格、计量与支付
12.1合同价格形式
1.单价合同。
综合单价包含的风险范围： 执行相关规定
。
风险费用的计算方法： 执行相关规定
。
风险范围以外合同价格的调整方法： /
。
2.总价合同。
总价包含的风险范围： /
。
风险费用的计算方法： /
。
风险范围以外合同价格的调整方法： /
。
3.其他价格形式：
。
12.2预付款
12.2.1预付款的支付
预付款支付比例或金额： 。
预付款支付期限： 。
预付款扣回的方式： 。
12.2.2预付款担保
承包人提交预付款担保的期限： 。
预付款担保的形式为： 。
12.3计量
12.3.1计量原则
工程量计算规则： 按现行《工程量清单计价表》中的“工程量计算规则” 。
12.3.2计量周期
关于计量周期的约定： 按星期计量 。
12.3.3单价合同的计量
关于单价合同计量的约定： 。
12.3.4总价合同的计量
关于总价合同计量的约定： 。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： 。
12.3.6其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：
。
12.4工程进度款支付
12.4.1付款周期
关于付款周期的约定：
工程竣工后付工程合同价款的60%，工程竣工验收合格后付工程合同价款的35%，余款在工程竣工验收合格且养护期满后一次性结清。
关于进度付款申请单编制的约定： 按发包人要求 。
12.4.3进度付款申请单的提交： 按发包人要求 。
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 。
12.4.4进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限： 按发包人要求 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 按发包人要求 。
（2）发包人支付进度款的期限： 按招标文件规定 。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。
12.4.6支付分解表的编制 按发包人要求 。
2.总价合同支付分解表的编制与审批： 。
3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 。
12.5农民工工资
12.5.2人工费支付方式
人工费支付采用以下第 种方式：
（1）一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的 %）全部支付至承包人农民工工资专用账户。
（2）按月预付。在合同工期内，每月5日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。
（3）按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。
（4）按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。
13.验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 24 小时。
13.2竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定： 按行业管理部门要求 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： 竣工验收合格后7日内 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 每日按合同总价的千分之五计算违约金。
13.3工程试车
13.3.1试车程序
工程试车内容： / 。
（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；
（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。
13.3.3投料试车
关于投料试车相关事项的约定： / 。
13.6竣工退场
13.6.1竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 。
14.竣工结算
14.1竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限： 按发包人要求 。
竣工结算申请单应包括的内容： 按发包人要求 。
14.2竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限： 。
发包人完成竣工付款的期限： 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：
。
14.5最终结清
14.5.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： 。
承包人提交最终结算申请单的期限： 按发包人要求 。
14.5.2最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 按发包人要求 。
（2）发包人完成支付的期限： 按招标文件规定 。
15.缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 2年 。
15.3质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 工程总价的5%，并在最后一次付款中扣 留。质保期满退还应退还的部分 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 （2） 种方式：
（1）质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式），保证金额为： / ；
（2） 5 %的工程款；
（3）其他方式: / 。
承包人选择以质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式）代替质量保证金的，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用。
15.3.2质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 (3) 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式: 在最后一次付款中扣留 。
关于质量保证金的补充约定： 。
15.4保修
15.4.1保修责任
工程保修期为： 按行业管理规定 。
15.4.3修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间 。
16.违约
16.发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： 。
16.1.2发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： / 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： / 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 承包人有权追究发包人因之给承包人造成的经济损失及其它法律责任。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 发包人不提供苗木、树木、材料和设备，所有苗木、树木材料和设备均由承包人采购 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 工期顺延并承担因之给承包人造成的其它损失 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 工期顺延并承担因之给承包人造成的其它损失 。
（7）发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的违约责任： 。
。
（8）其他： 。
16.1.3因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2承包人违约
16.2.1承包人违约的情形
承包人违约的其他情形： （1）拖欠农民工工资；（2）将应自行解决与处理的矛盾推诿给发包人；（3）其它违反工程管理规定及违反社会治安管理规定的行为 。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法： 发生上述行为每次向发包人支付违约金10000元。
16.2.3因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定： 。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方协商处理 。
17.不可抗力
17.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。
17.4因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 天内完成款项的支付。
18.保险
18.1工程保险
关于工程保险的特别约定： 。
18.3其他保险
关于其他保险的约定： 承包人与发包人按通用条款规定办理 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 。
18.7通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： 。
20.争议解决
20.3争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。
20.3.1争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定： / 。
选定争议评审员的期限： / 。
争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。
其他事项的约定： / 。
20.3.2争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定： / 。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决：
（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 人民法院起诉。
21、补充条款
总承包单位应保证其及其分包单位及时发放农民工工资，总承包单位及其分包单位如发生拖欠农民工工资的情况（以建设行政主管部门认定的为准），建设单位可将下期应支付工程款优先用于支付总承包单位或其分包单位拖欠农民工工资，该款项（用于支付总承包单位或其分包单位拖欠农民工工资）同额抵作已支付的工程款。如上述款项无法足额支付拖欠农民工工资，不足部分在总承包单位交纳的履约保证金中扣除，并同额抵作为应支付的工程款。
附件
附件1：承包人承揽工程项目一览表
附件2：发包人供应材料设备一览表
附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件6：承包人主要施工管理人员表
附件7：分包人主要施工管理人员表
附件8：履约担保格式
附件9：预付款担保格式
附件10：支付担保格式
附件11：暂估价一览
附件1：承包人承揽工程项目一览表
| 单位工程 名称 | 建设规模 | 建筑面积 （平方米） | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格 （元） | 开工 日期 | 竣工 日期 |
附件2：发包人供应材料设备一览表
| 序号 | 材料、设 备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 质量等 级 | 供应 时间 | 送达地点 | 备注 |
件3：工程质量保修书
发包人（全称）:
承包人（全称）：
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 （工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙 面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项 目。具体保修的内容，双方约定如下：
。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗 为 年;
3.装修工程为 年；
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 年；
5.供热与供冷系统为 个采暖期、供冷期；
6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 年；
7.其他项目保修期限约定如下：
。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行
验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约
定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行 政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保 修方案，承包人实施保修。
4.质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项： 。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
附件4：主要建设工程文件目录
| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表
| 序号 | 机械或设备 名称 | 规格 型号 | 数量 | 产地 | 制造 年份 | 额定功率 (kW) | 生产 能力 | 备注 |
附件6：承包人主要施工管理人员表
| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| 一、总部人员 | ||||
| 项目主管 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 二、现场人员 | ||||
| 项目经理 | ||||
| 项目副经理 | ||||
| 技术负责人 | ||||
| 造价管理 | ||||
| 质量管理 | ||||
| 材料管理 | ||||
| 计划管理 | ||||
| 安全管理 | ||||
| 其他人员 | ||||
附件7：分包人主要施工管理人员表
| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| 一、总部人员 | ||||
| 项目主管 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 二、现场人员 | ||||
| 项目经理 | ||||
| 项目副经理 | ||||
| 技术负责人 | ||||
| 造价管理 | ||||
| 质量管理 | ||||
| 材料管理 | ||||
| 计划管理 | ||||
| 安全管理 | ||||
| 其他人员 | ||||
附件8：履约担保
（发包人名称）：
鉴于 （发包人名称，以下简称“发包人”）与 （承 包人名称）（以下称“承包人”）于—年—月—日就 （工程名称）施工 及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你 方签订的合同，向你方提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写） 元（¥ ）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书 面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请 仲裁委员会 仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 地 址： 由‘政编码： 电 话： 传 真：
年 月 日
附件9：预付款担保
（发包人名称）:
根据 （承包人名称）（以下称“承包人”）与 （发包 人名称）（以下简称“发包人”）于 年—月—日签订的 （工程名称）《建 设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预 付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写） 元（¥ ）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面 通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约 定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请 仲裁委员会 仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 地 址：
由‘政编码：
电 话：
传 真：
年 月 日
附件10：支付担保
（承包人）:
鉴于你方作为承包人已经与 （发包人名称）（以下称“发包人”）于—年—月— 日签订了 （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请， 我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的 %，数额最高不超过人民币元（大
写： ）。
二、保证的方式及保证期间
1.我方保证的方式为：连带责任保证。
2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后—日内。
3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期 做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金 额内代为支付。
四、代偿的安排
1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的 证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我 方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。
五、保证责任的解除
1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方 保证责任解除。
2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支 付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦 解除。
5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起—个工作日内，将本保函原件返还我 方。
六、免责条款
1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其 相应的保证责任。
3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面 同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更）约定的变更不受本款限 制。
4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第 种方式解 决：
（1）向 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 人民法院起诉。
八、 保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人： （盖章）
法定代表人或委托代理人： （签字）
地 址：
邮政编码：
传 真：
年 月 日
附件11:
11-1:材料暂估价表
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| 小计： | |||
微信扫码关注
