永宁县政务服务24小时自助服务站施工招标公告
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
1.招标条件
本招标项目永宁县政务服务24小时自助服务站已由永宁县审批服务管理局以关于永宁县政务服务24小时自助服务站初步设计的批复（永审服（批）发〔2023〕33号）批准建设，建设资金来自县财政配套资金，招标人为永宁县审批服务管理局。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。
宁夏秦宏建设工程咨询有限公司受招标人委托负责本工程的招标事宜。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况：本工程为永宁县政务服务24小时自助服务站及附属用房工程，建筑面积240㎡、建筑层数地上一层、檐口高度4.86m，独立基础、框架结构，地面贴砖、天棚纸面石膏板吊顶，外墙200厚页岩煤矸石烧结空心砖+80厚岩棉装饰一体板，内墙200厚页岩煤矸石烧结空心砖，内墙蛋壳漆及铝塑板；屋面70厚挤塑保温板；配套采暖、电气、室外硬化、绿化工程等。
2.2 建设地点：项目位于永宁县政务服务中心院内
2.3 计划施工工期：120日历天；
2.4招标范围：施工图纸、工程量清单及招标文件规定的所有工程建设内容。
2.5 标段划分：本次招标共划分为一个标段。
3.投标人资格要求
3.1 投标人须具备独立法人资格，且同时具备建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；
3.2 通过“信用中国”网站查询投标人是否为失信被执行人，并限制失信被执行人参与此次投标。
3.3通过“中国裁判文书网”网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为一年（单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起）。
3.4本次招标不接受（接受或不接受）联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1.凡有意申请投标者，请于2023年4月28日至2023年5月8日，每日上午08:30时至 12:00 时，下午13:30时至17:00时(北京时间，下同)，将盖章的登记资料的PDF扫描件发送至宁夏秦宏建设工程咨询有限公司邮箱（nxqinhong@126.com)进行登记并获取招标文件。
4.2.登记资料:法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、营业执照复印件、资质证书复印件、“信用中国”网站查询截图、“中国裁判文书网”单位行贿罪查询截图，项目经理相关证书（注册证、执业证、安全生产考核合格证）。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年5月10日14时30分；
5.2递交地点：宁夏秦宏建设工程咨询有限公司开标室（地址：宁夏银川市金凤区紫荆花商务中心B座21楼2104室）逾期送达的投标文件，将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告在“中国招标投标公共服务平台”上发布。
7.联系方式
招标人：永宁县审批服务管理局
地 址：银川市永宁县宁丰街与永康路交叉路口往东约100米
联系人：登录即可免费查看
电 话：登录即可免费查看
招标代理机构：宁夏秦宏建设工程咨询有限公司
地址：宁夏银川市金凤区紫荆花商务中心B座21楼2104室
联系人：登录即可免费查看
电 话：登录即可免费查看
永宁县审批服务管理局
2023年4月28日
本招标项目永宁县政务服务24小时自助服务站已由永宁县审批服务管理局以关于永宁县政务服务24小时自助服务站初步设计的批复（永审服（批）发〔2023〕33号）批准建设，建设资金来自县财政配套资金，招标人为永宁县审批服务管理局。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。
宁夏秦宏建设工程咨询有限公司受招标人委托负责本工程的招标事宜。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况：本工程为永宁县政务服务24小时自助服务站及附属用房工程，建筑面积240㎡、建筑层数地上一层、檐口高度4.86m，独立基础、框架结构，地面贴砖、天棚纸面石膏板吊顶，外墙200厚页岩煤矸石烧结空心砖+80厚岩棉装饰一体板，内墙200厚页岩煤矸石烧结空心砖，内墙蛋壳漆及铝塑板；屋面70厚挤塑保温板；配套采暖、电气、室外硬化、绿化工程等。
2.2 建设地点：项目位于永宁县政务服务中心院内
2.3 计划施工工期：120日历天；
2.4招标范围：施工图纸、工程量清单及招标文件规定的所有工程建设内容。
2.5 标段划分：本次招标共划分为一个标段。
3.投标人资格要求
3.1 投标人须具备独立法人资格，且同时具备建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；
3.2 通过“信用中国”网站查询投标人是否为失信被执行人，并限制失信被执行人参与此次投标。
3.3通过“中国裁判文书网”网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为一年（单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起）。
3.4本次招标不接受（接受或不接受）联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1.凡有意申请投标者，请于2023年4月28日至2023年5月8日，每日上午08:30时至 12:00 时，下午13:30时至17:00时(北京时间，下同)，将盖章的登记资料的PDF扫描件发送至宁夏秦宏建设工程咨询有限公司邮箱（nxqinhong@126.com)进行登记并获取招标文件。
4.2.登记资料:法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、营业执照复印件、资质证书复印件、“信用中国”网站查询截图、“中国裁判文书网”单位行贿罪查询截图，项目经理相关证书（注册证、执业证、安全生产考核合格证）。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年5月10日14时30分；
5.2递交地点：宁夏秦宏建设工程咨询有限公司开标室（地址：宁夏银川市金凤区紫荆花商务中心B座21楼2104室）逾期送达的投标文件，将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告在“中国招标投标公共服务平台”上发布。
7.联系方式
招标人：永宁县审批服务管理局
地 址：银川市永宁县宁丰街与永康路交叉路口往东约100米
联系人：登录即可免费查看
电 话：登录即可免费查看
招标代理机构：宁夏秦宏建设工程咨询有限公司
地址：宁夏银川市金凤区紫荆花商务中心B座21楼2104室
联系人：登录即可免费查看
电 话：登录即可免费查看
永宁县审批服务管理局
2023年4月28日
微信扫码关注
