陈袁滩镇唐滩渔村现代农业示范基地及沙坝湾村产业融合项目招标公告
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
陈袁滩镇唐滩渔村现代农业示范基地及沙坝湾村产业融合项目招标公告
1.招标条件
本招标项目陈袁滩镇唐滩渔村现代农业示范基地及沙坝湾村产业融合项目，项目代码2304-640381-04-01-642700，已由青铜峡市发展和改革局以青发改【2023】112号文件批准建设，项目业主为青铜峡市陈袁滩镇人民政府，建设资金为资金来源为:巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金和2023年新增政府债券资金750万元，其余资金自筹解决。项目已具备招标条件，现对该项目工程施工进行公开招标。
宁夏森发建设工程咨询有限公司受招标人委托负责本工程的招标事宜。
2.项目概况与招标范围
2.1建设地点：位于唐滩村和沙坝湾村。
2.2建设规模：一标段为新建冷棚18栋、碎石路4590平方米、混凝土道牙1750米，配套水电等设施。（具体施工内容请详见施工图纸及工程量清单)
二标段为新建冷棚12栋、碎石路2660平方米、混凝土道牙1330米，配套水电等设施。（具体施工内容请详见施工图纸及工程量清单)
2.3计划工期：30日历天
2.4招标范围：招标文件、施工图纸及工程量清单内所有内容。
2.5标段划分：本项目标段划分为二个标段
一标段陈袁滩镇唐滩渔村现代农业示范基地工程
二标段陈袁滩镇沙坝湾村产业融合工程
3.投标人资格要求
3.1本次招标一至二标段要求投标人具备房屋建筑工程施工总承包叁级（含叁级）及以上施工资质，其中，投标人拟派项目经理须具备房屋建设工程专业贰级（含贰级）及以上注册建造师资格(外地进宁企业需提供房屋建筑一级建造师证)，且未担任其他在建工程项目的项目经理，并在人员、技术、资金等方面具有相应的施工能力，投标报名的建造师与开标现场提供的建造师须一致，否则视为废标。
3.2 开标当天通过“信用中国”网站查询投标人是否存在失信被执行人、企业经营异常、重大税收违法案件当事人名单等被列入失信黑名单的不良信用记录，被列入失信黑名单的投标人的投标将被拒绝（开标当日由招标人委托的代理机构统一查询）。
3.3 通过“中国裁判文书网”网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为一年（单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起）；
3.4 本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2023年5月12日18：30至2023年5月19日18:30（北京时间，下同），登录“宁夏回族自治区公共资源交易平台”（以下简称“电子交易平台”）免费下载电子版招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件。
4.2 “电子交易平台”实行CA数字证书安全登录管理。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年6月6日 09:00，投标人应在截止时间前通过“电子交易平台”递交电子投标文件。
5.2 逾期送达的投标文件，“电子交易平台”将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告在宁夏回族自治区公共资源交易网、中国招标投标公共服务平台同时发布。
7.联系方式
招标人：青铜峡市陈袁滩镇人民政府 招标代理机构：宁夏森发建设工程咨询有限公司
地 址：青铜峡市陈袁滩镇 地 址：吴忠市利通区泰和苑小区南门（原依瓦诺小区）
邮 编：751100 邮 编：751100
联系人：登录即可免费查看 联 系人：姚圣坤
电 话：登录即可免费查看 电 话：登录即可免费查看
2023年5月12日
1.招标条件
本招标项目陈袁滩镇唐滩渔村现代农业示范基地及沙坝湾村产业融合项目，项目代码2304-640381-04-01-642700，已由青铜峡市发展和改革局以青发改【2023】112号文件批准建设，项目业主为青铜峡市陈袁滩镇人民政府，建设资金为资金来源为:巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金和2023年新增政府债券资金750万元，其余资金自筹解决。项目已具备招标条件，现对该项目工程施工进行公开招标。
宁夏森发建设工程咨询有限公司受招标人委托负责本工程的招标事宜。
2.项目概况与招标范围
2.1建设地点：位于唐滩村和沙坝湾村。
2.2建设规模：一标段为新建冷棚18栋、碎石路4590平方米、混凝土道牙1750米，配套水电等设施。（具体施工内容请详见施工图纸及工程量清单)
二标段为新建冷棚12栋、碎石路2660平方米、混凝土道牙1330米，配套水电等设施。（具体施工内容请详见施工图纸及工程量清单)
2.3计划工期：30日历天
2.4招标范围：招标文件、施工图纸及工程量清单内所有内容。
2.5标段划分：本项目标段划分为二个标段
一标段陈袁滩镇唐滩渔村现代农业示范基地工程
二标段陈袁滩镇沙坝湾村产业融合工程
3.投标人资格要求
3.1本次招标一至二标段要求投标人具备房屋建筑工程施工总承包叁级（含叁级）及以上施工资质，其中，投标人拟派项目经理须具备房屋建设工程专业贰级（含贰级）及以上注册建造师资格(外地进宁企业需提供房屋建筑一级建造师证)，且未担任其他在建工程项目的项目经理，并在人员、技术、资金等方面具有相应的施工能力，投标报名的建造师与开标现场提供的建造师须一致，否则视为废标。
3.2 开标当天通过“信用中国”网站查询投标人是否存在失信被执行人、企业经营异常、重大税收违法案件当事人名单等被列入失信黑名单的不良信用记录，被列入失信黑名单的投标人的投标将被拒绝（开标当日由招标人委托的代理机构统一查询）。
3.3 通过“中国裁判文书网”网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为一年（单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起）；
3.4 本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2023年5月12日18：30至2023年5月19日18:30（北京时间，下同），登录“宁夏回族自治区公共资源交易平台”（以下简称“电子交易平台”）免费下载电子版招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件。
4.2 “电子交易平台”实行CA数字证书安全登录管理。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年6月6日 09:00，投标人应在截止时间前通过“电子交易平台”递交电子投标文件。
5.2 逾期送达的投标文件，“电子交易平台”将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告在宁夏回族自治区公共资源交易网、中国招标投标公共服务平台同时发布。
7.联系方式
招标人：青铜峡市陈袁滩镇人民政府 招标代理机构：宁夏森发建设工程咨询有限公司
地 址：青铜峡市陈袁滩镇 地 址：吴忠市利通区泰和苑小区南门（原依瓦诺小区）
邮 编：751100 邮 编：751100
联系人：登录即可免费查看 联 系人：姚圣坤
电 话：登录即可免费查看 电 话：登录即可免费查看
2023年5月12日
微信扫码关注
