浙江天鸿企业管理有限公司莫干山路333号房屋电梯更新项目
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
浙江天鸿企业管理有限公司莫干山路333号房屋电梯更新项目招标人：浙江天鸿企业管理有限公司开标时间：2023-08-21
（项目编号：CZTC23214）
项目所在地区：浙江省,杭州市,西湖区
一、招标条件
浙江天鸿企业管理有限公司莫干山路333号房屋电梯更新项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金155万元，招标人为浙江天鸿企业管理有限公司。
本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。
二、项目概况和招标范围
规模：
1.1采购内容：本项目针对位于杭州市西湖区莫干山路333号的2架乘客电梯、1架货运电梯进行更新改造。
采购内容包括：项目深化设计、旧梯的拆除、回收、新梯供货、运输、卸货、土建井道整改、电梯机房内原设备基础拆除、电梯机房翻修、每层门洞及大门套的复原和二次装潢、电梯安装、调试、试运行、装修恢复、验收、技术服务与培训、技术资料提交以及工程保修期内的维修保养等，直至可交付采购人使用的相关服务等。
1.2电梯采购清单
电梯类型
数量
额定载重
额定速度
层/站/门
开门方式
控制方式
曳引驱动乘客电梯
2
≥
1000kg
≥
1.75m/s
12/12/12
双扇
中分
全集选两台并联控制
曳引驱动货梯
1
≥
1600kg
≥
1.6m/s
13/13/13
旁开
双折
全集选单控
1.3本项目设置最高投标限价，最高投标报价限价含税金额为155万元，投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。
1.4本项目为全包交钥匙工程，本项目投标报价包含：深化设计费、旧梯拆除及回收费（投标人应明确旧电梯相关资产回收的报价）、新电梯设备费、材料费、管线费、运输和运输保险费、装卸费、搬运费、成品保护费、仓储费、保管费、脚手架搭拆费、井道整改费、机房翻修费、电梯装饰装潢费、配套土建工程费、搁机大梁材料及施工费、辅工辅料、井道永久照明、施工安全护栏、主机等其他部件的吊装搬运费、土建塞缝填实费用、技术服务与培训费、垃圾清运费、质监部门验收费用、工程保修期内的维修保养费、税金、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任费用以及电梯交钥匙工程中可能涉及的其它一切费用。
若投标文件中未作详细说明，均属投标人优惠不计。
安装过程中原则上不允许破坏原有门厅装潢（如:大门套），若因客观原因需破坏原有门厅装潢，必须提前征得招标人同意，并在破坏后按原装修用材或招标人指定用材、造型进行复原，相关费用包含在投标总价内。
1.5计划工期：收到招标人书面开工通知后120日历天内完成旧梯拆除、井道等设施修缮、新梯供货、安装、调试、试运行及验收通过，并移交给招标人（因不可抗力、亚运会及使用单位经营需要等特殊原因延期以招标人书面认可为准）。
投标人应合理提供最短工期。
1.6缺陷责任期：根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》及有关规定，本项目的缺陷责任期为24个月，自招标人组织的竣工验收合格之日起计算。
1.7工程保修期（即电梯质量保证期，以下统称“
工程保修期”
）：根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，本项目设备设施及安装施工整体的工程保修期为至少24个月，自电梯安装完毕经特种设备检验机关验收合格之日起计算，工程保修期到期之后的维保费用需单独报价。
工程保修期内，投标人的维保单位应免费提供包含但不限于以下服务内容：
1.7.1如果电梯设备出现质量问题或故障，维保单位负责维修或更换相关部件。
1.7.2维保单位按照相关规范提供定期的维护和保养服务，如果电梯设备的部件需要更换，制造商或供应商将提供免费更换服务，以确保电梯设备的正常运行。
1.7.3维保单位应提供7×
24小时的技术服务支持，包括解答使用者的问题和提供相关的技术指导等。
范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：(001)浙江天鸿企业管理有限公司莫干山路333号房屋电梯更新项目;
三、投标人资格要求
(001 浙江天鸿企业管理有限公司莫干山路333号房屋电梯更新项目)的投标人资格能力要求：
3.1投标人在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格或为其他组织，具有有效合法的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照，可开具增值税专用发票（须提供可开具服务费增值税专用发票的证明材料）。
3.2投标人须是电梯设备的制造商或代理商（代理商参加投标的必须有投标产品制造商对本项目出具的唯一授权委托书），同一品牌电梯制造商与代理商不得同时参与本项目投标。
3.3投标产品的制造商须具有有效的国家质量技术监督部门颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》（具备曳引驱动乘客电梯 C 级及以上等级、曳引驱动载货电梯 C级及以上等级），或具有有效的国家市场监督管理局颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证（电梯）》，许可项目为电梯制造（含安装、改造、修理），许可子项目包含“
曳引驱动乘客电梯”
、“
曳引驱动载货电梯”
3.4电梯安装单位必须具有有效的国家质量监督部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》（曳引驱动乘客电梯 C 级及以上等级、曳引驱动载货电梯 C级及以上等级）；
或具有有效的国家市场监督管理局颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证（电梯）》，许可项目为电梯安装（含修理），许可子项目包含“
曳引驱动乘客电梯”
、“
曳引驱动载货电梯 C级及以上等级”
3.5电梯制造商投标的,制造商注册资本金在5亿元人民币及以上（或等值外币，外币按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币）。
3.6电梯代理商投标的，代理商注册资本金需在500万人民币及以上（或等值外币，外币按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币），且具有投标品牌电梯的制造商针对本项目的唯一授权书。
授权的电梯制造商必须符合本款资格条件第3.5条要求。
3.7拟派项目经理（电梯安装单位或电梯厂家）须具备有效的机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书，同时具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证“
三类人员”
B类证书。
3.8投标人应承诺中标后向招标人开具符合招标人要求的增值税专用发票。
3.9投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。
3.10投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（4）在最近三年内（自2020年7月1日起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（5）在最近五年内（自2018年7月1日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“
中国裁判文书网”
的生效判决为准）；
（6）在最近五年内（自2018年7月1日起）被判处合同诈骗罪的（以“
中国裁判文书网”
的生效判决为准）；
（7）被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“
信用中国”
网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外；
（8）近三年被浙江省市场监督管理局电梯维护保养单位质量安全监督抽查通报批评的;
3.11本项目不允许联合体投标。
3.12现行法律法规规定的其他要求。
四、招标文件的获取
获取时间：从2023年7月31日9时00分到2023年8月4日17时30分
获取方式：凡有意参加投标者，可通过以下两种方式购买招标文件：
1.请持法定代表人授权委托书、营业执照（副本）复印件加盖公章购买招标文件。
2.本项目建议网上报名，请把营业执照、授权委托书（写明联系人、联系电话及邮箱）、招标文件费用网银转账回单（由投标人从对公账户转账招标文件售价：500 元每份，招标文件售后不退。
五、投标文件的递交
递交截止时间：2023年8月21日14 时00分六、开标时间及地点
开标时间：2023年8月21日14时00分
开标地点：杭州市报名前邮箱获取投标报名表。
联系人：高先生
手 机：18519272310
邮 箱：zbbm66@126.com
(公司名称联系人电话和参加项目名称获取投标登记表)
（项目编号：CZTC23214）
项目所在地区：浙江省,杭州市,西湖区
一、招标条件
浙江天鸿企业管理有限公司莫干山路333号房屋电梯更新项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金155万元，招标人为浙江天鸿企业管理有限公司。
本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。
二、项目概况和招标范围
规模：
1.1采购内容：本项目针对位于杭州市西湖区莫干山路333号的2架乘客电梯、1架货运电梯进行更新改造。
采购内容包括：项目深化设计、旧梯的拆除、回收、新梯供货、运输、卸货、土建井道整改、电梯机房内原设备基础拆除、电梯机房翻修、每层门洞及大门套的复原和二次装潢、电梯安装、调试、试运行、装修恢复、验收、技术服务与培训、技术资料提交以及工程保修期内的维修保养等，直至可交付采购人使用的相关服务等。
1.2电梯采购清单
电梯类型
数量
额定载重
额定速度
层/站/门
开门方式
控制方式
曳引驱动乘客电梯
2
≥
1000kg
≥
1.75m/s
12/12/12
双扇
中分
全集选两台并联控制
曳引驱动货梯
1
≥
1600kg
≥
1.6m/s
13/13/13
旁开
双折
全集选单控
1.3本项目设置最高投标限价，最高投标报价限价含税金额为155万元，投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。
1.4本项目为全包交钥匙工程，本项目投标报价包含：深化设计费、旧梯拆除及回收费（投标人应明确旧电梯相关资产回收的报价）、新电梯设备费、材料费、管线费、运输和运输保险费、装卸费、搬运费、成品保护费、仓储费、保管费、脚手架搭拆费、井道整改费、机房翻修费、电梯装饰装潢费、配套土建工程费、搁机大梁材料及施工费、辅工辅料、井道永久照明、施工安全护栏、主机等其他部件的吊装搬运费、土建塞缝填实费用、技术服务与培训费、垃圾清运费、质监部门验收费用、工程保修期内的维修保养费、税金、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任费用以及电梯交钥匙工程中可能涉及的其它一切费用。
若投标文件中未作详细说明，均属投标人优惠不计。
安装过程中原则上不允许破坏原有门厅装潢（如:大门套），若因客观原因需破坏原有门厅装潢，必须提前征得招标人同意，并在破坏后按原装修用材或招标人指定用材、造型进行复原，相关费用包含在投标总价内。
1.5计划工期：收到招标人书面开工通知后120日历天内完成旧梯拆除、井道等设施修缮、新梯供货、安装、调试、试运行及验收通过，并移交给招标人（因不可抗力、亚运会及使用单位经营需要等特殊原因延期以招标人书面认可为准）。
投标人应合理提供最短工期。
1.6缺陷责任期：根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》及有关规定，本项目的缺陷责任期为24个月，自招标人组织的竣工验收合格之日起计算。
1.7工程保修期（即电梯质量保证期，以下统称“
工程保修期”
）：根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，本项目设备设施及安装施工整体的工程保修期为至少24个月，自电梯安装完毕经特种设备检验机关验收合格之日起计算，工程保修期到期之后的维保费用需单独报价。
工程保修期内，投标人的维保单位应免费提供包含但不限于以下服务内容：
1.7.1如果电梯设备出现质量问题或故障，维保单位负责维修或更换相关部件。
1.7.2维保单位按照相关规范提供定期的维护和保养服务，如果电梯设备的部件需要更换，制造商或供应商将提供免费更换服务，以确保电梯设备的正常运行。
1.7.3维保单位应提供7×
24小时的技术服务支持，包括解答使用者的问题和提供相关的技术指导等。
范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：(001)浙江天鸿企业管理有限公司莫干山路333号房屋电梯更新项目;
三、投标人资格要求
(001 浙江天鸿企业管理有限公司莫干山路333号房屋电梯更新项目)的投标人资格能力要求：
3.1投标人在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格或为其他组织，具有有效合法的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照，可开具增值税专用发票（须提供可开具服务费增值税专用发票的证明材料）。
3.2投标人须是电梯设备的制造商或代理商（代理商参加投标的必须有投标产品制造商对本项目出具的唯一授权委托书），同一品牌电梯制造商与代理商不得同时参与本项目投标。
3.3投标产品的制造商须具有有效的国家质量技术监督部门颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》（具备曳引驱动乘客电梯 C 级及以上等级、曳引驱动载货电梯 C级及以上等级），或具有有效的国家市场监督管理局颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证（电梯）》，许可项目为电梯制造（含安装、改造、修理），许可子项目包含“
曳引驱动乘客电梯”
、“
曳引驱动载货电梯”
3.4电梯安装单位必须具有有效的国家质量监督部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》（曳引驱动乘客电梯 C 级及以上等级、曳引驱动载货电梯 C级及以上等级）；
或具有有效的国家市场监督管理局颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证（电梯）》，许可项目为电梯安装（含修理），许可子项目包含“
曳引驱动乘客电梯”
、“
曳引驱动载货电梯 C级及以上等级”
3.5电梯制造商投标的,制造商注册资本金在5亿元人民币及以上（或等值外币，外币按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币）。
3.6电梯代理商投标的，代理商注册资本金需在500万人民币及以上（或等值外币，外币按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币），且具有投标品牌电梯的制造商针对本项目的唯一授权书。
授权的电梯制造商必须符合本款资格条件第3.5条要求。
3.7拟派项目经理（电梯安装单位或电梯厂家）须具备有效的机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书，同时具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证“
三类人员”
B类证书。
3.8投标人应承诺中标后向招标人开具符合招标人要求的增值税专用发票。
3.9投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。
3.10投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（4）在最近三年内（自2020年7月1日起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（5）在最近五年内（自2018年7月1日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“
中国裁判文书网”
的生效判决为准）；
（6）在最近五年内（自2018年7月1日起）被判处合同诈骗罪的（以“
中国裁判文书网”
的生效判决为准）；
（7）被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“
信用中国”
网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外；
（8）近三年被浙江省市场监督管理局电梯维护保养单位质量安全监督抽查通报批评的;
3.11本项目不允许联合体投标。
3.12现行法律法规规定的其他要求。
四、招标文件的获取
获取时间：从2023年7月31日9时00分到2023年8月4日17时30分
获取方式：凡有意参加投标者，可通过以下两种方式购买招标文件：
1.请持法定代表人授权委托书、营业执照（副本）复印件加盖公章购买招标文件。
2.本项目建议网上报名，请把营业执照、授权委托书（写明联系人、联系电话及邮箱）、招标文件费用网银转账回单（由投标人从对公账户转账招标文件售价：500 元每份，招标文件售后不退。
五、投标文件的递交
递交截止时间：2023年8月21日14 时00分六、开标时间及地点
开标时间：2023年8月21日14时00分
开标地点：杭州市报名前邮箱获取投标报名表。
联系人：高先生
手 机：18519272310
邮 箱：zbbm66@126.com
(公司名称联系人电话和参加项目名称获取投标登记表)
微信扫码关注
