山东济南公益性农产品大宗交易批发市场(一期项目)E地块冷库设备采购及安装合同
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
山东济南公益性农产品大宗交易批发市场(一期项目) E 地块冷库设备采购及安装合同
发布日期：2023-07-31
发布日期：2023-07-31
| 合同名称 | 山东济南公益性农产品大宗交易批发市场(一期项目) E 地块冷库设备采购及安装合同 | 发包人 | 山东济清恒茂农产品有限公司 |
| 承包人 | 山东永盛贸易有限公司,山东三箭建设工程股份有限公司 | 合同工期 | 工期总日历天数360天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致，以工期总日历天数为准，具体开工的时间以甲方或监理人的书面通知为准。交货期限90日历天。安装调试期限270日历天。 |
| 合同价款 | 登录即可免费查看元 | 合同规模 | 空元/㎡ |
| 工程项目地点 | 项目位于济南经济开发区(省级)长清区平安街道，西至规划路，北至横一路路，东至经十西路，南至横三路 | 合同签订时间 | 2023-05-31 |
| 质量标准 | 合格，且承包人须配合施工总包单位完成施工总包合同所确认的质量目标。 | 合同生效时间 | 本合同自双方签字盖章后生效。 |
| 违约责任 | 详见合同 | 履约担保 | 无 |
| 解决争议的办法 | 因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决： （1）向 济南市 仲裁委员会申请仲裁； （2）向 济南市长清区人民法院起诉。 | 支付担保 | 无 |
| 其他内容 | 详见合同 | 备注 | 空 |
微信扫码关注
