青冈县昌盛镇集中供热项目-公开招标公告
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
公告
青冈县昌盛镇集中供热项目-公开招标公告
(招标编号：TZZB2023-135)
招标项目所在地区：黑龙江省
一、招标条件
本青冈县昌盛镇集中供热项目（招标项目编号：TZZB2023-135），已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为资金来源为政府投资，出资比例为 100%，招标人为青冈县昌盛镇人民政府。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。
二、项目概况和招标范围
项目规模：项目新建8t/h+4t/h锅炉房一座及附属设施，锅炉房建筑面积519.06平方米，翻新供热主管线机楼内供热管线总长度13350米，供热面积4.7万平方米 。
招标内容与范围：本招标项目划分为标段1 个标段，本次招标为其中的：
001 第1包
三、投标人资格要求
001 第1包：
3.1投标人是在中华人民共和国境内注册的独立法人，具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质和市政施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力。具备有效的营业执照、开户证明材料及安全生产许可证。
3.2本次招标不接受联合体投标。
3.3本次招标要求投标人拟派项目经理具备建筑工程专业贰级建造师及以上注册执业证书，具备有效的安全生产考核合格证书，且无其他在施建设工程项目。项目经理为本单位在职人员，提供近三个月内（2023年06月至2023年08月）的社保缴纳证明材料。
3.4人员配备：技术负责人需具备建筑工程相关专业中级及以上职称，拟派项目组织机构其他人员配备要求，投标人应按照《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理人员配备管理办法》（黑建规[2023]2号）的通知要求配备项目管理机构人员，人员应为建筑工程相关专业。发包人可根据工程需要，要求承包人增派相关专业人员，及时完成建设任务；对中标人的项目管理机构人员进行施工现场系统管理。
3.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
3.6资格审查方式：本工程采用资格后审方式，主要资格审查标准、内容等详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。
3.7投标人及其法定代表人、拟派项目经理在近三年内没有行贿犯罪记录；（本条“行贿犯罪记录”是指存在行贿行为并被判有行贿罪的记录，时间从投标截止日起算前三年，以中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）网站公布的判决结果为准）；
3.8投标人及其法定代表人、拟派项目经理没有被列入失信被执行人名单；（以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）公布的结果为准）。
3.9本项目不接受联合体投标。
本项目不允许联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间：2023年09月13日09时00分00秒---2023年09月19日16时30分00秒
获取方法：现场获取
五、投标文件的递交
递交截止时间：2023年10月08日14时00分00秒
递交方法：现场递交
六、开标时间及地点
开标时间：2023年10月08日14时00分00秒
开标地点及方式：现场递交
七、其他公告内容
项目编号：TZZB2023-135
1.招标条件
本招标项目青冈县昌盛镇集中供热项目已批准建设，招标人（项目业主）为青冈县昌盛镇人民政府，招标代理机构为中达同舟工程咨询有限公司。资金来源为政府投资，出资比例为 100%。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目名称：青冈县昌盛镇集中供热项目；
2.2建设地点：青冈县城区内；
2.3建设规模：项目新建8t/h+4t/h锅炉房一座及附属设施，锅炉房建筑面积519.06平方米，翻新供热主管线机楼内供热管线总长度13350米，供热面积4.7万平方米。
2.4招标控制价：¥登录即可免费查看.10元
2.5计划工期：计划开工日期：2023年10月12日，计划竣工日期：2024年12月31日，总工期：447天。
2.6质量标准：达到合格标准。
2.7招标范围：工程量清单及图纸包含的全部内容。
2.8标段划分：本项目不划分标段。
3.投标人资格要求
3.1投标人是在中华人民共和国境内注册的独立法人，具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质和市政施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力。具备有效的营业执照、开户证明材料及安全生产许可证。
3.2本次招标不接受联合体投标。
3.3本次招标要求投标人拟派项目经理具备建筑工程专业贰级建造师及以上注册执业证书，具备有效的安全生产考核合格证书，且无其他在施建设工程项目。项目经理为本单位在职人员，提供近三个月内（2023年06月至2023年08月）的社保缴纳证明材料。
3.4人员配备：技术负责人需具备建筑工程相关专业中级及以上职称，拟派项目组织机构其他人员配备要求，投标人应按照《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理人员配备管理办法》（黑建规[2023]2号）的通知要求配备项目管理机构人员，人员应为建筑工程相关专业。发包人可根据工程需要，要求承包人增派相关专业人员，及时完成建设任务；对中标人的项目管理机构人员进行施工现场系统管理。
3.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
3.6资格审查方式：本工程采用资格后审方式，主要资格审查标准、内容等详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。
3.7投标人及其法定代表人、拟派项目经理在近三年内没有行贿犯罪记录；（本条“行贿犯罪记录”是指存在行贿行为并被判有行贿罪的记录，时间从投标截止日起算前三年，以中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）网站公布的判决结果为准）；
3.8投标人及其法定代表人、拟派项目经理没有被列入失信被执行人名单；（以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）公布的结果为准）。
3.9本项目不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于2023年09月13日至2023年09月19日，每日上午09时00分至11时30分、下午13时00分至16时30分北京时间，下同），携带以下材料复印件到哈尔滨市道里区（外滩1898）A4栋11层获取招标文件：法定代表人身份证、授权委托人身份证、授权委托书、营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目经理注册证书及安全考核证书。
4.2招标文件500元/份，售后不退。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交方式为现场递交，投标截止时间为2023年10月08日14时00分，地点：哈尔滨市道里区（外滩1898）A4栋11层开标大厅。
5.2 在投标截止时间后递交的投标文件，不予接收。
6.开标方式
6.1开标时间为2023年10月08日14时00分。
6.2开标地点：哈尔滨市道里区（外滩1898）A4栋11层开标大厅。
7.踏勘现场和答疑安排
7.1招标人不统一组织踏勘现场。
7.2投标人提问、质疑以及招标人对招标文件的澄清均通过网上邮件进行。
8.发布公告的媒介
本次招标公告在中国招标投标公共服务平台上发布。
9.其他
无
10.行政监督部门：
青冈县昌盛镇人民政府内部监督
八、监督部门
本招标项目的监督部门为甲方上级主管部门的监督机构。
九、联系方式
招标人：青冈县昌盛镇人民政府
地址：青冈县
联系人：登录即可免费查看
电话：登录即可免费查看
电子邮件：/
招标代理机构：中达同舟工程咨询有限公司
地址：哈尔滨市道里区外滩1898A4栋1单元1101室
联系人：登录即可免费查看
电话：登录即可免费查看
电子邮件：tzzx2010@163.com
招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_______________（签名）
招标人或其招标代理机构：_______________（盖章）
青冈县昌盛镇集中供热项目-公开招标公告
(招标编号：TZZB2023-135)
招标项目所在地区：黑龙江省
一、招标条件
本青冈县昌盛镇集中供热项目（招标项目编号：TZZB2023-135），已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为资金来源为政府投资，出资比例为 100%，招标人为青冈县昌盛镇人民政府。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。
二、项目概况和招标范围
项目规模：项目新建8t/h+4t/h锅炉房一座及附属设施，锅炉房建筑面积519.06平方米，翻新供热主管线机楼内供热管线总长度13350米，供热面积4.7万平方米 。
招标内容与范围：本招标项目划分为标段1 个标段，本次招标为其中的：
001 第1包
三、投标人资格要求
001 第1包：
3.1投标人是在中华人民共和国境内注册的独立法人，具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质和市政施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力。具备有效的营业执照、开户证明材料及安全生产许可证。
3.2本次招标不接受联合体投标。
3.3本次招标要求投标人拟派项目经理具备建筑工程专业贰级建造师及以上注册执业证书，具备有效的安全生产考核合格证书，且无其他在施建设工程项目。项目经理为本单位在职人员，提供近三个月内（2023年06月至2023年08月）的社保缴纳证明材料。
3.4人员配备：技术负责人需具备建筑工程相关专业中级及以上职称，拟派项目组织机构其他人员配备要求，投标人应按照《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理人员配备管理办法》（黑建规[2023]2号）的通知要求配备项目管理机构人员，人员应为建筑工程相关专业。发包人可根据工程需要，要求承包人增派相关专业人员，及时完成建设任务；对中标人的项目管理机构人员进行施工现场系统管理。
3.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
3.6资格审查方式：本工程采用资格后审方式，主要资格审查标准、内容等详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。
3.7投标人及其法定代表人、拟派项目经理在近三年内没有行贿犯罪记录；（本条“行贿犯罪记录”是指存在行贿行为并被判有行贿罪的记录，时间从投标截止日起算前三年，以中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）网站公布的判决结果为准）；
3.8投标人及其法定代表人、拟派项目经理没有被列入失信被执行人名单；（以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）公布的结果为准）。
3.9本项目不接受联合体投标。
本项目不允许联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间：2023年09月13日09时00分00秒---2023年09月19日16时30分00秒
获取方法：现场获取
五、投标文件的递交
递交截止时间：2023年10月08日14时00分00秒
递交方法：现场递交
六、开标时间及地点
开标时间：2023年10月08日14时00分00秒
开标地点及方式：现场递交
七、其他公告内容
项目编号：TZZB2023-135
1.招标条件
本招标项目青冈县昌盛镇集中供热项目已批准建设，招标人（项目业主）为青冈县昌盛镇人民政府，招标代理机构为中达同舟工程咨询有限公司。资金来源为政府投资，出资比例为 100%。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目名称：青冈县昌盛镇集中供热项目；
2.2建设地点：青冈县城区内；
2.3建设规模：项目新建8t/h+4t/h锅炉房一座及附属设施，锅炉房建筑面积519.06平方米，翻新供热主管线机楼内供热管线总长度13350米，供热面积4.7万平方米。
2.4招标控制价：¥登录即可免费查看.10元
2.5计划工期：计划开工日期：2023年10月12日，计划竣工日期：2024年12月31日，总工期：447天。
2.6质量标准：达到合格标准。
2.7招标范围：工程量清单及图纸包含的全部内容。
2.8标段划分：本项目不划分标段。
3.投标人资格要求
3.1投标人是在中华人民共和国境内注册的独立法人，具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质和市政施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力。具备有效的营业执照、开户证明材料及安全生产许可证。
3.2本次招标不接受联合体投标。
3.3本次招标要求投标人拟派项目经理具备建筑工程专业贰级建造师及以上注册执业证书，具备有效的安全生产考核合格证书，且无其他在施建设工程项目。项目经理为本单位在职人员，提供近三个月内（2023年06月至2023年08月）的社保缴纳证明材料。
3.4人员配备：技术负责人需具备建筑工程相关专业中级及以上职称，拟派项目组织机构其他人员配备要求，投标人应按照《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理人员配备管理办法》（黑建规[2023]2号）的通知要求配备项目管理机构人员，人员应为建筑工程相关专业。发包人可根据工程需要，要求承包人增派相关专业人员，及时完成建设任务；对中标人的项目管理机构人员进行施工现场系统管理。
3.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
3.6资格审查方式：本工程采用资格后审方式，主要资格审查标准、内容等详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。
3.7投标人及其法定代表人、拟派项目经理在近三年内没有行贿犯罪记录；（本条“行贿犯罪记录”是指存在行贿行为并被判有行贿罪的记录，时间从投标截止日起算前三年，以中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）网站公布的判决结果为准）；
3.8投标人及其法定代表人、拟派项目经理没有被列入失信被执行人名单；（以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）公布的结果为准）。
3.9本项目不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于2023年09月13日至2023年09月19日，每日上午09时00分至11时30分、下午13时00分至16时30分北京时间，下同），携带以下材料复印件到哈尔滨市道里区（外滩1898）A4栋11层获取招标文件：法定代表人身份证、授权委托人身份证、授权委托书、营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目经理注册证书及安全考核证书。
4.2招标文件500元/份，售后不退。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交方式为现场递交，投标截止时间为2023年10月08日14时00分，地点：哈尔滨市道里区（外滩1898）A4栋11层开标大厅。
5.2 在投标截止时间后递交的投标文件，不予接收。
6.开标方式
6.1开标时间为2023年10月08日14时00分。
6.2开标地点：哈尔滨市道里区（外滩1898）A4栋11层开标大厅。
7.踏勘现场和答疑安排
7.1招标人不统一组织踏勘现场。
7.2投标人提问、质疑以及招标人对招标文件的澄清均通过网上邮件进行。
8.发布公告的媒介
本次招标公告在中国招标投标公共服务平台上发布。
9.其他
无
10.行政监督部门：
青冈县昌盛镇人民政府内部监督
八、监督部门
本招标项目的监督部门为甲方上级主管部门的监督机构。
九、联系方式
招标人：青冈县昌盛镇人民政府
地址：青冈县
联系人：登录即可免费查看
电话：登录即可免费查看
电子邮件：/
招标代理机构：中达同舟工程咨询有限公司
地址：哈尔滨市道里区外滩1898A4栋1单元1101室
联系人：登录即可免费查看
电话：登录即可免费查看
电子邮件：tzzx2010@163.com
招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_______________（签名）
招标人或其招标代理机构：_______________（盖章）
微信扫码关注
