济南新旧动能转换起步区地震监测预警台施工总承包合同
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
济南新旧动能转换起步区地震监测预警台施工总承包合同
发布日期：2023-12-07
发布日期：2023-12-07
| 合同名称 | 济南新旧动能转换起步区地震监测预警台施工总承包合同 | 发包人 | 济南市地震监测中心 |
| 承包人 | 济南四建（集团）有限责任公司 | 合同工期 | 390 |
| 合同价款 | 登录即可免费查看元 | 合同规模 | 空元/㎡ |
| 工程项目地点 | 济南新旧动能转换起步区崔寨街道孔家村旧址，新阳路东侧，孔家沟南侧 | 合同签订时间 | 2023-12-07 |
| 质量标准 | 合格 | 合同生效时间 | 2023年12月7日 |
| 违约责任 | 7.5.2因承包人原因导致工期延误 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 每日按结算价款的万分之 / 承担奖罚责任。 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：不超过结算价款的/% 。 | 履约担保 | 无 |
| 解决争议的办法 | 向发包人所在地人民法院起诉 | 支付担保 | 无 |
| 其他内容 | 无 | 备注 | 空 |
微信扫码关注
