机房改造工程项目合同公告
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
邵阳电视发射台机房改造工程项目
政府采购合同协议书
政府采购编号：邵财采计[2023]000255号
采购人（全称）：邵阳电视发射台（甲方）
供应商（全称）：湖南省泽天建设有限公司 （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
第一条 项目信息
1.1、项目名称：机房改造工程项目
1.2、工程地点：邵阳市双清区紫薇山上，采购人指定地点。
1.3、项目内容：机房顶部防水，侧面拆除原有雨棚，墙面裂缝及粉刷，机房弱电（各类信号线走架空桥架），UPS电源走线，改造新风系统冷热风走向，电源柜，增加信号线及控制部分，防雷设备，增加音源采样卡，数字电视切换器及原有损坏设备维修好留做备用，增加卫星天线化雪系统，增加灭火设备，详见设计图及工程量清单。
1.4、承包范围：见工程量清单。
1.5、承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包施工、包安全、包卫生等大包干形式，不得转包或分包。
1.6、工程质量：按国家现有施工及验收规范标准验收合格。
1.7、合同金额
（1）合同金额小写：登录即可免费查看元
大写：壹佰贰拾壹万贰仟柒佰玖拾玖元整
说明：包括材料暂估价。
（2）具体标的见附件。
（3）合同价格形式：固定单价合同。
第二条 甲方责任
2.1 开工前三天，甲方提供施工图纸二份，并向乙方进行现场技术交底。
2.2 负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，组织验收、工程结算等事宜。
第三条 乙方责任
3.1 乙方拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.2 指派 周城 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全、环境保护规定。严格按照图纸及现场技术交底要求进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
3.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，处理好由于施工带来的各种矛盾。
3.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改施工场地内的各种设备管线。
3.6 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第四条 关于工期的约定
4.1.在合同签定后90天内，完成全部工程。甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意。
4.2因乙方未按约定完成工作，影响工期，工期不顺延。
4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，并支付甲方由此产生的相关费用。
4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
第五条 关于材料供应的约定
5.1本项目材料（包括暂估价中的材料）由乙方进行采购，经过甲方确认质量和价格后方可进行采购并进入施工现场。
5.2凡由乙方提供的材料，必须符合国家质量标准，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。对项目造成的损失由乙方负责。
第六条 关于工程质量及验收的约定
6.1本工程以甲方认可的工程量清单、施工方案进行验收。
6.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。
6.3乙方应及时通知甲方、监理等相关单位办理隐蔽工程和中间工程的检验与验收手续；甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认；若乙方不及时通知甲方，甲方组织检验与验收的所有费用由乙方承担。若甲方要求复验时乙方应按要求办理复验，若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予以顺延。
6.4由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
6.5乙方在工程竣工后申请验收，甲方自接到验收申请 15 日内组织验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。
第七条 关于工程价款及结算的约定
7.1合同签订后30个工作日内支付合同金额的30%；工程完工并经验收合格后20个工作日内支付至合同金额的80%；经结算审核后20个工作日内，支付至结算总金额的97%；验收合格期满一年时，支付结算总金额的3%。
7.2乙方的收款信息如下：
户名：湖南省泽天建设有限公司
开户银行：建设银行邵阳红星支行
帐号：4305 0165 4450 0000 0275
7.2在施工过程中，工程量按实结算。工程量清单以内的工程结算方式为：成交综合单价×实际工程量。如果乙方在磋商时没有提供最后的明细清单报价，则成交综合单价计算方式：成交综合单价＝（最终成交总价÷递交响应文件时的总报价×100%）×递交响应文件时的单价。
工程量清单以外的变更计价方式：①在磋商文件提供的工程量清单中有子目的变更计价按成交供应商采用的工程量清单成交综合单价；②在磋商文件中工程量清单中没有子目的变更价格执行湘建价[2020]56号《关于印发2020＜湖南省建设工程计价办法＞及＜湖南省建设工程消耗量标准＞的通知》、2020＜湖南省建筑工程消耗量标准＞、湘建价【2022】146号文件，湖南省住房和城乡建设厅关于发布《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022）年度第一期》的通知、2021《湖南省房屋改造加固及维修工程消耗量标准》和有关取费文件按工程量清单进行计价，人工工资:建安按100元/工日，装饰装修按130元/工日调整计算，材料价格按邵阳市建设工程造价管理站同期发布价，无发布价的按签证。
7.3工程竣工验收后,乙方提交完整的工程结算资料给甲方送审。甲方自接到上述资料 28 天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。
第八条 有关安全生产和防火的约定
8.1乙方提供的作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计要求规范。
8.2乙方在施工期间应严格遵守有关法律和其他相关的规范。
8.3由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失和责任。
第九条 违约责任
9.1乙方逾期竣工，每延期一天，甲方将扣除乙方1000元。乙方累计延期超过15天（不含15天）以上，甲方将终止与乙方的合同，一切损失乙方自行承担。
9.2乙方应妥善保护甲方的工程成品，损坏应照价赔偿。
9.3未经甲方同意，乙方擅自拆改原有绿地构筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故，由乙方负责。
9.4 如甲方原因未按时付款，应向乙方支付应付款项每日万分之五的违约金。
9.5因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十条 争议或纠纷处理
10.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
10.2 当事人不愿意通过协商，调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议，双方同意由邵阳仲裁委员会仲裁。
第十一条 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）成交通知书
（3）响应文件
（4）本项目的竞争性磋商文件
（5）政府采购合同及其附件
（6）标准、规范及有关技术文件，图纸（如果有）
（7）其他合同文件。
第十二条 其他约定
12.1 本工程需要进行项目增减时，经双方协商，签订补充协议。
第十三条 附则
13.1本合同一式柒份，其中正本叁份，副本叁份，甲方执正本壹份、副本壹份，乙方执正本贰份，政府采购监管部门、招标代理机构各执副本壹份，每份具有同等法律效力。所有合同甲乙双方签字盖章（乙方加盖骑缝章）后生效。
13.2 本合同履行完成后自动终止。
甲方（公章）： 乙方（公章）：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
联系电话： 联系电话：
签订日期：2023年12月14日
政府采购合同协议书
政府采购编号：邵财采计[2023]000255号
采购人（全称）：邵阳电视发射台（甲方）
供应商（全称）：湖南省泽天建设有限公司 （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
第一条 项目信息
1.1、项目名称：机房改造工程项目
1.2、工程地点：邵阳市双清区紫薇山上，采购人指定地点。
1.3、项目内容：机房顶部防水，侧面拆除原有雨棚，墙面裂缝及粉刷，机房弱电（各类信号线走架空桥架），UPS电源走线，改造新风系统冷热风走向，电源柜，增加信号线及控制部分，防雷设备，增加音源采样卡，数字电视切换器及原有损坏设备维修好留做备用，增加卫星天线化雪系统，增加灭火设备，详见设计图及工程量清单。
1.4、承包范围：见工程量清单。
1.5、承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包施工、包安全、包卫生等大包干形式，不得转包或分包。
1.6、工程质量：按国家现有施工及验收规范标准验收合格。
1.7、合同金额
（1）合同金额小写：登录即可免费查看元
大写：壹佰贰拾壹万贰仟柒佰玖拾玖元整
说明：包括材料暂估价。
（2）具体标的见附件。
（3）合同价格形式：固定单价合同。
第二条 甲方责任
2.1 开工前三天，甲方提供施工图纸二份，并向乙方进行现场技术交底。
2.2 负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，组织验收、工程结算等事宜。
第三条 乙方责任
3.1 乙方拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.2 指派 周城 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全、环境保护规定。严格按照图纸及现场技术交底要求进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
3.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，处理好由于施工带来的各种矛盾。
3.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改施工场地内的各种设备管线。
3.6 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第四条 关于工期的约定
4.1.在合同签定后90天内，完成全部工程。甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意。
4.2因乙方未按约定完成工作，影响工期，工期不顺延。
4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，并支付甲方由此产生的相关费用。
4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
第五条 关于材料供应的约定
5.1本项目材料（包括暂估价中的材料）由乙方进行采购，经过甲方确认质量和价格后方可进行采购并进入施工现场。
5.2凡由乙方提供的材料，必须符合国家质量标准，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。对项目造成的损失由乙方负责。
第六条 关于工程质量及验收的约定
6.1本工程以甲方认可的工程量清单、施工方案进行验收。
6.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。
6.3乙方应及时通知甲方、监理等相关单位办理隐蔽工程和中间工程的检验与验收手续；甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认；若乙方不及时通知甲方，甲方组织检验与验收的所有费用由乙方承担。若甲方要求复验时乙方应按要求办理复验，若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予以顺延。
6.4由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
6.5乙方在工程竣工后申请验收，甲方自接到验收申请 15 日内组织验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。
第七条 关于工程价款及结算的约定
7.1合同签订后30个工作日内支付合同金额的30%；工程完工并经验收合格后20个工作日内支付至合同金额的80%；经结算审核后20个工作日内，支付至结算总金额的97%；验收合格期满一年时，支付结算总金额的3%。
7.2乙方的收款信息如下：
户名：湖南省泽天建设有限公司
开户银行：建设银行邵阳红星支行
帐号：4305 0165 4450 0000 0275
7.2在施工过程中，工程量按实结算。工程量清单以内的工程结算方式为：成交综合单价×实际工程量。如果乙方在磋商时没有提供最后的明细清单报价，则成交综合单价计算方式：成交综合单价＝（最终成交总价÷递交响应文件时的总报价×100%）×递交响应文件时的单价。
工程量清单以外的变更计价方式：①在磋商文件提供的工程量清单中有子目的变更计价按成交供应商采用的工程量清单成交综合单价；②在磋商文件中工程量清单中没有子目的变更价格执行湘建价[2020]56号《关于印发2020＜湖南省建设工程计价办法＞及＜湖南省建设工程消耗量标准＞的通知》、2020＜湖南省建筑工程消耗量标准＞、湘建价【2022】146号文件，湖南省住房和城乡建设厅关于发布《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022）年度第一期》的通知、2021《湖南省房屋改造加固及维修工程消耗量标准》和有关取费文件按工程量清单进行计价，人工工资:建安按100元/工日，装饰装修按130元/工日调整计算，材料价格按邵阳市建设工程造价管理站同期发布价，无发布价的按签证。
7.3工程竣工验收后,乙方提交完整的工程结算资料给甲方送审。甲方自接到上述资料 28 天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。
第八条 有关安全生产和防火的约定
8.1乙方提供的作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计要求规范。
8.2乙方在施工期间应严格遵守有关法律和其他相关的规范。
8.3由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失和责任。
第九条 违约责任
9.1乙方逾期竣工，每延期一天，甲方将扣除乙方1000元。乙方累计延期超过15天（不含15天）以上，甲方将终止与乙方的合同，一切损失乙方自行承担。
9.2乙方应妥善保护甲方的工程成品，损坏应照价赔偿。
9.3未经甲方同意，乙方擅自拆改原有绿地构筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故，由乙方负责。
9.4 如甲方原因未按时付款，应向乙方支付应付款项每日万分之五的违约金。
9.5因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十条 争议或纠纷处理
10.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
10.2 当事人不愿意通过协商，调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议，双方同意由邵阳仲裁委员会仲裁。
第十一条 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）成交通知书
（3）响应文件
（4）本项目的竞争性磋商文件
（5）政府采购合同及其附件
（6）标准、规范及有关技术文件，图纸（如果有）
（7）其他合同文件。
第十二条 其他约定
12.1 本工程需要进行项目增减时，经双方协商，签订补充协议。
第十三条 附则
13.1本合同一式柒份，其中正本叁份，副本叁份，甲方执正本壹份、副本壹份，乙方执正本贰份，政府采购监管部门、招标代理机构各执副本壹份，每份具有同等法律效力。所有合同甲乙双方签字盖章（乙方加盖骑缝章）后生效。
13.2 本合同履行完成后自动终止。
甲方（公章）： 乙方（公章）：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
联系电话： 联系电话：
签订日期：2023年12月14日
微信扫码关注
