新宁县入河排污口第二批排查、监测、溯源项目
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
新宁县入河排污口第二批排查、监测、溯源项目合同公告
公告日期:2023年12月15日
政府采购合同协议书
采购合同编号： 新宁财采计【2023】000133
采购人（发包人）： 邵阳市生态环境局新宁分局 （甲方）
供应商（承包人）： 长沙环院检测技术有限公司（乙方）
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目协商一致，订立本协议书。
1、项目信息
采购项目名称： 新宁县入河排污口第二批排查、监测、溯源项目
采购计划编号： 新宁财采计【2023】000133
项目地点：新宁县
项目内容： 根据入河排污口排查、溯源、监测相关技术规范，对夫夷江新宁段（第二批疑似入河排污口点位共103个）排污口开展排查、监测、溯源、“一口一策”方案制定等技术服务。
2、项目承包范围：夫夷江新宁段（第二批疑似入河排污口点位共103个）。
3、合同工期
省市工作要求截止时间为准。
4、质量标准
项目质量标准：经过省市生态环境主管部门审核验收通过为标准。
5、合同价款
金额（大写）：壹佰壹拾壹万玖仟捌佰元整 元（人民币）￥：1119800.00元；本项目中标金额为总价包干依据。供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料以及所有人工、管理、财务等所有费用。
6、付款人及付款方式：
双方合同签订后5 个工作日内支合同价款的30%，供应商按采购单位规定要求时间内完成所有服务内容后 15 个工作日内支付合同价款的30%，经采购单位验收合格(省市主管部门审核通过)后 30 个工作日内一次性付清余款（合同价款的40%）。
注：如延期付款，计息标准按同期银行1年期贷款利率的标准执行。
7、解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□ 提请仲裁 ？ 向人民法院提起诉讼
8、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
(1)本合同协议书
(2)中标通知书
(3)投标书及其附件
(4)本合同专用条款
(5)本合同通用条款
(6)标准、规范及有关技术文件
双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。
9、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
10、承包人向发包人承诺按照合同约定开展工作，并承担项目质量。
11、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
12、合同生效（双方合同签订生效）
13、合同份数
本合同一式 肆 份，发包人执 贰 份、承包人执 贰 份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：2023 年 11 月 14 日
合同订立地点：邵阳市生态环境局新宁分局
发包方：（公章） 承包方：（公章）
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户银行：
帐 号：
政府采购管理部门
备案经办人（签字）：
登录即可免费查看
公告日期:2023年12月15日
政府采购合同协议书
采购合同编号： 新宁财采计【2023】000133
采购人（发包人）： 邵阳市生态环境局新宁分局 （甲方）
供应商（承包人）： 长沙环院检测技术有限公司（乙方）
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目协商一致，订立本协议书。
1、项目信息
采购项目名称： 新宁县入河排污口第二批排查、监测、溯源项目
采购计划编号： 新宁财采计【2023】000133
项目地点：新宁县
项目内容： 根据入河排污口排查、溯源、监测相关技术规范，对夫夷江新宁段（第二批疑似入河排污口点位共103个）排污口开展排查、监测、溯源、“一口一策”方案制定等技术服务。
2、项目承包范围：夫夷江新宁段（第二批疑似入河排污口点位共103个）。
3、合同工期
省市工作要求截止时间为准。
4、质量标准
项目质量标准：经过省市生态环境主管部门审核验收通过为标准。
5、合同价款
金额（大写）：壹佰壹拾壹万玖仟捌佰元整 元（人民币）￥：1119800.00元；本项目中标金额为总价包干依据。供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料以及所有人工、管理、财务等所有费用。
6、付款人及付款方式：
双方合同签订后5 个工作日内支合同价款的30%，供应商按采购单位规定要求时间内完成所有服务内容后 15 个工作日内支付合同价款的30%，经采购单位验收合格(省市主管部门审核通过)后 30 个工作日内一次性付清余款（合同价款的40%）。
注：如延期付款，计息标准按同期银行1年期贷款利率的标准执行。
7、解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□ 提请仲裁 ？ 向人民法院提起诉讼
8、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
(1)本合同协议书
(2)中标通知书
(3)投标书及其附件
(4)本合同专用条款
(5)本合同通用条款
(6)标准、规范及有关技术文件
双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。
9、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
10、承包人向发包人承诺按照合同约定开展工作，并承担项目质量。
11、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
12、合同生效（双方合同签订生效）
13、合同份数
本合同一式 肆 份，发包人执 贰 份、承包人执 贰 份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：2023 年 11 月 14 日
合同订立地点：邵阳市生态环境局新宁分局
发包方：（公章） 承包方：（公章）
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户银行：
帐 号：
政府采购管理部门
备案经办人（签字）：
登录即可免费查看
微信扫码关注
