仙居县人民法院下各人民法庭修缮改造项目合同公告
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
一、合同编号：11N002681313202311601
二、合同名称：仙居县人民法院下各人民法庭修缮改造项目合同
三、项目编号：TSZC-2023-009
四、项目名称：仙居县人民法院下各人民法庭修缮改造项目
五、合同主体
采购人（甲方）：仙居县人民法院
地 址：仙居县南峰街道建设西路
联系方式：登录即可免费查看
供应商（乙方）：台州中易建设工程有限公司
地 址：浙江省台州市仙居县安洲街道泰和北路70号3楼301室
联系方式：登录即可免费查看
六、合同主体信息
1.主要标的信息：
主要标的名称：仙居县人民法院下各人民法庭修缮改造项目
数量：1.00
单价（元）：登录即可免费查看.00
规格型号（或服务要求）：施工范围:本项目由采购人提供的施工图纸及预算书中所包含的建筑工程及安装工程等项目组成。具体内容详见发包人提供的工程量清单及编制说明。
施工工期:项目工期不超过120天（日历天）
项目经理:庞小香
执业证书信息:浙2332019202314795
2.合同金额（元）：登录即可免费查看.00
3.履约期限、地点等简要信息：
4.采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2023年12月29日
八、合同公告日期：2023年12月29日
九、其他补充事宜：无
天盛浙创工程咨询有限公司
附件信息：
扫描件_仙居县人民法院下各人民法庭修缮改造项目.pdf
二、合同名称：仙居县人民法院下各人民法庭修缮改造项目合同
三、项目编号：TSZC-2023-009
四、项目名称：仙居县人民法院下各人民法庭修缮改造项目
五、合同主体
采购人（甲方）：仙居县人民法院
地 址：仙居县南峰街道建设西路
联系方式：登录即可免费查看
供应商（乙方）：台州中易建设工程有限公司
地 址：浙江省台州市仙居县安洲街道泰和北路70号3楼301室
联系方式：登录即可免费查看
六、合同主体信息
1.主要标的信息：
主要标的名称：仙居县人民法院下各人民法庭修缮改造项目
数量：1.00
单价（元）：登录即可免费查看.00
规格型号（或服务要求）：施工范围:本项目由采购人提供的施工图纸及预算书中所包含的建筑工程及安装工程等项目组成。具体内容详见发包人提供的工程量清单及编制说明。
施工工期:项目工期不超过120天（日历天）
项目经理:庞小香
执业证书信息:浙2332019202314795
2.合同金额（元）：登录即可免费查看.00
3.履约期限、地点等简要信息：
4.采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2023年12月29日
八、合同公告日期：2023年12月29日
九、其他补充事宜：无
天盛浙创工程咨询有限公司
附件信息：
扫描件_仙居县人民法院下各人民法庭修缮改造项目.pdf
微信扫码关注
