永嘉县人民法院城郊法庭及诉讼档案库房建设工程-空调项目合同公告
微信分享
关注项目
标讯收藏
项目名称 | 省份 | ||
业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
总投资 | 建设年限 | ||
建设地点 | |||
审批机关 | 审批事项 | ||
审批代码 | 批准文号 | ||
审批时间 | 审批结果 | ||
建设内容 |
一、合同编号:11N00253310X20237403
二、合同名称:永嘉县人民法院城郊法庭及诉讼档案库房建设工程-空调项目合同
三、项目编号:ZJXR2023005
四、项目名称:永嘉县人民法院城郊法庭及诉讼档案库房建设工程-空调项目
五、合同主体
采购人(甲方):永嘉县人民法院
地 址:永嘉县广场路94号
联系方式:登录即可免费查看
供应商(乙方):温州豪家成套设备有限公司
地 址:温州市汤家桥路大自然家园2号楼B单元1004室
联系方式:登录即可免费查看
六、合同主体信息
1.主要标的信息:
主要标的名称:永嘉县人民法院城郊法庭及诉讼档案库房建设工程-空调项目
数量:1.00
单价(元):登录即可免费查看.00
规格型号(或服务要求):品牌:详见招标文件
规格型号:详见招标文件
2.合同金额(元):登录即可免费查看.00
3.履约期限、地点等简要信息:甲方指定位置,本合同签订生效后90日内完成设备供货、运输、装卸、安装调试及验收通过,并移交甲方,具体进度配合本项目装修工程,若因本项目装修工程进度原因导致延期的,不受上述90日历天工期限制,但必须同其他工程同步。
4.采购方式:公开招标
七、合同签订日期:2023年10月31日
八、合同公告日期:2023年11月07日
九、其他补充事宜:无
浙江兴瑞项目管理咨询有限公司
附件信息:
城郊法庭空调合同.pdf
二、合同名称:永嘉县人民法院城郊法庭及诉讼档案库房建设工程-空调项目合同
三、项目编号:ZJXR2023005
四、项目名称:永嘉县人民法院城郊法庭及诉讼档案库房建设工程-空调项目
五、合同主体
采购人(甲方):永嘉县人民法院
地 址:永嘉县广场路94号
联系方式:登录即可免费查看
供应商(乙方):温州豪家成套设备有限公司
地 址:温州市汤家桥路大自然家园2号楼B单元1004室
联系方式:登录即可免费查看
六、合同主体信息
1.主要标的信息:
主要标的名称:永嘉县人民法院城郊法庭及诉讼档案库房建设工程-空调项目
数量:1.00
单价(元):登录即可免费查看.00
规格型号(或服务要求):品牌:详见招标文件
规格型号:详见招标文件
2.合同金额(元):登录即可免费查看.00
3.履约期限、地点等简要信息:甲方指定位置,本合同签订生效后90日内完成设备供货、运输、装卸、安装调试及验收通过,并移交甲方,具体进度配合本项目装修工程,若因本项目装修工程进度原因导致延期的,不受上述90日历天工期限制,但必须同其他工程同步。
4.采购方式:公开招标
七、合同签订日期:2023年10月31日
八、合同公告日期:2023年11月07日
九、其他补充事宜:无
浙江兴瑞项目管理咨询有限公司
附件信息:
城郊法庭空调合同.pdf