苏台高速公路湾里村（道路、水利）修复工程招标公告
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
苏台高速公路湾里村（道路、水利）修复工程
招标公告
1．招标条件
本招标项目苏台高速公路湾里村（道路、水利）修复工程经崇招[2023]174号批准。项目业主及招标人为桐乡市崇福镇湾里村股份经济合作社，建设资金由上级补助解决，资金已落实，项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，实行资格后审，资格审查条件(最低要求)详见本公告附件。
2．项目概况与招标范围
苏台高速公路湾里村（道路、水利）修复工程建设地址位于桐乡市崇福镇，本次招标范围为：路基、路面、安全设施及预埋管线工程，详见设计施工图及工程量清单；计划工期：2个月；缺陷责任期24个月；项目计划投资约124.3586万元；质量目标要求：标段工程交、竣工验收的质量评定合格及以上。共设一个施工标段。
3.投标人资格要求
3.1 具有独立法人资格、公路工程施工总承包三级及以上资质的施工企业，并在人员、设备、资金等方面具有相应的工程施工能力的企业。
3.2本次招标不接受联合体投标。
3.3投标人具有公路工程施工总承包一级及以上资质应列入交通运输部网站中“全国公路建设市场信用信息管理系统（https://glxy.mot.gov.cn/）”中最新公布的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称与上述名录相符。
3.4 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）严重失信名单和未被列入《桐乡市公共资源交易不良行为记录和黑名单》。
3.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的投标。
4.本项目实行资格后审，凡有意参加投标者，请于2023年11月21日至2023年11月29日，登录“桐乡市公共资源交易中心网”，通过“桐乡市公共资源交易网上投标平台”自主注册并下载招标文件和相关附件（自主注册链接：http://111.1.30.134:8000/TPBidder/memberLogin）。技术支持联系电话：江苏国泰新点软件有限公司400-928-0095、裘工0573-88902125。
5.发布公告的媒介
桐乡市公共资源交易中心http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/txmain/。
附：资格审查条件(最低要求)
6.联系方式：
招标人：桐乡市崇福镇湾里村股份经济合作社
联系人：登录即可免费查看 登录即可免费查看
代理机构：嘉兴艺森建设管理有限公司
地址：桐乡市梧桐街道逾桥东路602号
联系人：登录即可免费查看 登录即可免费查看
桐乡市崇福镇湾里村股份经济合作社（盖章）
嘉兴艺森建设管理有限公司（盖章）
桐乡市崇福镇招标采购中心（盖章）
2023年11月21日
附录1 资格审查条件（资质最低条件）
附录2 资格审查条件（财务最低要求）
附录3 资格审查条件（业绩最低要求）
注：投标人应在“2020年7月1日以来完成的类似项目情况表”应附：①中标通知书复印件；②合同协议书复印件；③质量证明文件（由发包人出具的工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的工程竣工验收鉴定书或质量监督部门对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的复印件；④从“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”打印的含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》打印件。上述资料缺一不可，否则业绩不予认可。上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致，否则业绩不予认可。以下情形除外：①施工单位名称发生合法变更的，施工单位名称发生合法变更的，但需提供法定部门的批准材料。②相关业绩信息发生合法承继的，但需提供业绩合法承继的有效证明，公路施工业绩信息在浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统完成公开的可认定为合法承继。工程规模解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书、《主要业绩信息一览表》打印件。
附录4 资格审查条件（信誉最低要求）
注：1.投标人有行贿受贿犯罪行为的认定以中国裁判文书网的查询结果为准（时间以法院判决书出具的时间为准，投标人无须提供，由招标人在公示期间对公示的推荐中标候选人和拟委任项目经理通过中国裁判文书网进行行贿犯罪档案查询）。
2.附“信用中国”查询结果截图。
附录5 资格审查条件（项目经理最低要求）
注：1.拟委任的项目经理有行贿受贿犯罪行为的认定：以中国裁判文书网的查询结果为准（时间以法院判决书出具的时间为准，投标人无须提供，由招标人在公示期间对公示的推荐中标候选人和拟委任项目经理通过中国裁判文书网进行行贿犯罪档案查询）。
2.投标人主要管理人员中项目经理的职称证信息、建造师注册证书信息及安全生产考核合格证书信息在浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统中已全部公开的，可在诚信信息系统一览表后提供含有该系统水印的《主要人员信息一览表》打印件。
3.项目经理担任类似项目的项目经理（或项目总工）的相关业绩证明材料：（1）中标通知书复印件；（2）合同协议书复印件；（3）质量证明文件（由发包人出具的工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的工程竣工验收鉴定书或质量监督部门对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的复印件；（4）从“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”打印的含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》打印件。上述资料缺一不可，否则业绩不予认可。若以上材料中均未体现人员姓名、任职及业绩规模，则还须提供“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中有明确人员姓名、任职及业绩规模的含该系统水印的证明材料打印件。工程规模解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书、《主要业绩信息一览表》打印件。
招标公告
1．招标条件
本招标项目苏台高速公路湾里村（道路、水利）修复工程经崇招[2023]174号批准。项目业主及招标人为桐乡市崇福镇湾里村股份经济合作社，建设资金由上级补助解决，资金已落实，项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，实行资格后审，资格审查条件(最低要求)详见本公告附件。
2．项目概况与招标范围
苏台高速公路湾里村（道路、水利）修复工程建设地址位于桐乡市崇福镇，本次招标范围为：路基、路面、安全设施及预埋管线工程，详见设计施工图及工程量清单；计划工期：2个月；缺陷责任期24个月；项目计划投资约124.3586万元；质量目标要求：标段工程交、竣工验收的质量评定合格及以上。共设一个施工标段。
3.投标人资格要求
3.1 具有独立法人资格、公路工程施工总承包三级及以上资质的施工企业，并在人员、设备、资金等方面具有相应的工程施工能力的企业。
3.2本次招标不接受联合体投标。
3.3投标人具有公路工程施工总承包一级及以上资质应列入交通运输部网站中“全国公路建设市场信用信息管理系统（https://glxy.mot.gov.cn/）”中最新公布的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称与上述名录相符。
3.4 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）严重失信名单和未被列入《桐乡市公共资源交易不良行为记录和黑名单》。
3.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的投标。
4.本项目实行资格后审，凡有意参加投标者，请于2023年11月21日至2023年11月29日，登录“桐乡市公共资源交易中心网”，通过“桐乡市公共资源交易网上投标平台”自主注册并下载招标文件和相关附件（自主注册链接：http://111.1.30.134:8000/TPBidder/memberLogin）。技术支持联系电话：江苏国泰新点软件有限公司400-928-0095、裘工0573-88902125。
5.发布公告的媒介
桐乡市公共资源交易中心http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/txmain/。
附：资格审查条件(最低要求)
6.联系方式：
招标人：桐乡市崇福镇湾里村股份经济合作社
联系人：登录即可免费查看 登录即可免费查看
代理机构：嘉兴艺森建设管理有限公司
地址：桐乡市梧桐街道逾桥东路602号
联系人：登录即可免费查看 登录即可免费查看
桐乡市崇福镇湾里村股份经济合作社（盖章）
嘉兴艺森建设管理有限公司（盖章）
桐乡市崇福镇招标采购中心（盖章）
2023年11月21日
附录1 资格审查条件（资质最低条件）
| 标段 | 施工企业资质等级要求 |
| 一 | 1、投标人应具备 公路工程施工总承包三级及以上 资质 2、投标人具有公路工程施工总承包一级及以上资质应列入交通运输部网站中“全国公路建设市场信用信息管理系统（https://glxy.mot.gov.cn/）”中最新公布的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称与上述名录相符。 3、投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）严重失信名单和未被列入《桐乡市公共资源交易不良行为记录和黑名单》。 |
附录2 资格审查条件（财务最低要求）
| 标段 | 财务要求 |
| 一 | 无 |
附录3 资格审查条件（业绩最低要求）
| 标段 | 业 绩 要 求 |
| 一 | 自2020年7月1日（以实际交工日期为准）以来，按一个标段成功完成过一个四级公路及以上新改建工程施工 |
注：投标人应在“2020年7月1日以来完成的类似项目情况表”应附：①中标通知书复印件；②合同协议书复印件；③质量证明文件（由发包人出具的工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的工程竣工验收鉴定书或质量监督部门对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的复印件；④从“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”打印的含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》打印件。上述资料缺一不可，否则业绩不予认可。上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致，否则业绩不予认可。以下情形除外：①施工单位名称发生合法变更的，施工单位名称发生合法变更的，但需提供法定部门的批准材料。②相关业绩信息发生合法承继的，但需提供业绩合法承继的有效证明，公路施工业绩信息在浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统完成公开的可认定为合法承继。工程规模解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书、《主要业绩信息一览表》打印件。
附录4 资格审查条件（信誉最低要求）
| 标段 | 信誉要求 |
| 一 | 1、符合投标人须知第1.4.3项的规定； 2、近三年（ 2020年7月1日 ）以来，投标人无行贿犯罪行为； |
注：1.投标人有行贿受贿犯罪行为的认定以中国裁判文书网的查询结果为准（时间以法院判决书出具的时间为准，投标人无须提供，由招标人在公示期间对公示的推荐中标候选人和拟委任项目经理通过中国裁判文书网进行行贿犯罪档案查询）。
2.附“信用中国”查询结果截图。
附录5 资格审查条件（项目经理最低要求）
| 人员 | 数量 | 资格要求 |
| 项目经理 | 1 | 1、担任过一个标段成功完成过四级公路及以上新改建工程施工的项目经理（或项目总工），具有公路工程贰级建造师注册证书，具有工程师及以上职称，并有有效期内的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类），身体健康。 2、近三年（ 2020年7月1日 ）以来，拟委任项目经理无行贿受贿犯罪行为。 |
注：1.拟委任的项目经理有行贿受贿犯罪行为的认定：以中国裁判文书网的查询结果为准（时间以法院判决书出具的时间为准，投标人无须提供，由招标人在公示期间对公示的推荐中标候选人和拟委任项目经理通过中国裁判文书网进行行贿犯罪档案查询）。
2.投标人主要管理人员中项目经理的职称证信息、建造师注册证书信息及安全生产考核合格证书信息在浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统中已全部公开的，可在诚信信息系统一览表后提供含有该系统水印的《主要人员信息一览表》打印件。
3.项目经理担任类似项目的项目经理（或项目总工）的相关业绩证明材料：（1）中标通知书复印件；（2）合同协议书复印件；（3）质量证明文件（由发包人出具的工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的工程竣工验收鉴定书或质量监督部门对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的复印件；（4）从“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”打印的含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》打印件。上述资料缺一不可，否则业绩不予认可。若以上材料中均未体现人员姓名、任职及业绩规模，则还须提供“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中有明确人员姓名、任职及业绩规模的含该系统水印的证明材料打印件。工程规模解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书、《主要业绩信息一览表》打印件。
微信扫码关注
