来凤县翔凤镇土堡小学食堂及附属设施建设工程项目竞争性谈判采购征集供应商名单公告
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
来凤县翔凤镇土堡小学食堂及附属设施建设工程项目根据来凤县发展和改革局文件（来发改审批[2020]372号）文件批复组织建设，建设资金为义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金及自筹资金。利川市诚信招标咨询有限责任公司受来凤县翔凤镇土堡小学的委托，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第16号令及中华人民共和国财政部第74号令的规定，现对来凤县翔凤镇土堡小学食堂及附属设施建设工程项目实行竞争性谈判采购，采购人提供需求进行公示，公开征询意见，并接受有意向的潜在供应商报名。
一、项目名称：来凤县翔凤镇土堡小学食堂及附属设施建设工程项目。
二、项目编号：LCCX—LFCG—2021—03。
三、招标内容、实施地点及计划工期：来凤县翔凤镇土堡小学食堂及附属设施建设工程项目建设地点位于来凤县翔凤镇土堡桂花树村11组来凤县翔凤镇土堡小学校园内,主要建设内容为：新建食堂一栋，建筑面积956.724平方米，层数二层，框架结构，同时对食堂附属设施建设工程进行建设，招标采购范围为项目设计文件及工程量清单所涵盖的工程内容。计划工期：180天。
四、项目预算：贰佰柒拾万柒仟壹佰肆拾元陆角陆分（￥登录即可免费查看.66元）。
五、供应商资格要求：
合格的供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
1、具有在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人资格（有效营业执照）。
2、具备建筑工程施工总承包三级及以上资质和有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金、专业技术等方面具有相应能力。
3、财务状况良好，须提供近两年（2018年、2019年或2019年、2020年）的财务审计报告（注：新成立公司自成立之日起按年度计算）；每年的流动资产与流动负债的比率均须大于1，须附近二年经审计的财务报表。依法缴纳税收的相关材料（提供2020年7月以来内任意一个月缴纳税收的证明材料复印件加盖公章；如依法免税的，应提供相应的证明）。
4、项目管理班子成员（项目经理、现场技术负责人、五大员（施工员、质检员、安全员、材料员、资料员））具有有效的岗位证书和劳动合同，同时缴纳了近三个月（2021年第1季度）的社会保险。拟派项目经理应具有建筑工程二级注册建造师（或以上）执业资格，安全生产考核合格证（B证），且现无在建项目（供应商附项目经理无在建项目承诺书）；拟派现场技术负责人有工程类中级及以上技术职称；安全员具有安全生产考核合格证（C证）（提供相关资料原件的清晰影印件并加盖鲜章）。
5、供应商须提供企业、法定代表人、拟派项目经理无行贿受贿犯罪情况的书面声明（声明中须注明企业名称、社会统一信用代码；法定代表人、拟派项目经理姓名及身份证号，且由法定代表人签字、加盖公司鲜章视为有效）。
6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（附声明函）。
7、供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）
和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单不良行为记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其谈判将被拒绝。（供应商登录相应网站，自行打印相应查询内容的截图，并加盖鲜章）。
8、根据恩施州人社发[2016]23号“关于落实《恩施州建设领域劳动者工资支付保障实施办法》相关规定的意见”及此意见的补充通知（恩施州人社函[2017]35号）规定，至本项目谈判响应文件递交截止时，申请人应无“拖欠劳动者工资受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内”或“因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕”（供应商作出相应的承诺，否则将被拒绝）。
9、具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时参加谈判，否则在谈判时将同时被拒绝。
10、本项目不接受供应商以联合体形式参加谈判。
六、是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位：否
七、报名时间：
供应商于2021年4月13日至2020年4月15 日每日上午8：30时至中午12:00时，下午14:30时至17:30时止持企业法人授权委托书（原件）、被委托人身份证（原件）、第五条（供应商资格要求）所有资料的复印件一套（采用不可拆卸的方式装订成册）并加盖公章到来凤县龙凤·夏威夷9栋3楼302室（利川市诚信招标咨询有限责任公司来凤代理部）报名登记，逾期概不受理。
八、征集供应商名单：
征集的供应商为本工程备选供应商，最终由谈判小组确定不少于三家资格合格的供应商参加竞争性谈判。如供应商受邀请后无故不参加竞争性谈判的，将被列入不诚信供应商名单。
九、谈判响应文件递交的时间与地点：
1、谈判响应文件的递交截止时间为2021年4月22 日9:00时，地点为来凤县∙
龙凤夏威夷9栋3楼302室（利川市诚信招标咨询有限责任公司来凤代理部）。
2、逾期送达或者未送达指定地点的谈判响应文件，采购人将不予受理。
十、谈判时间及地点：
1、谈判时间：2021年4月 22 日9:00时。
2、谈判地点：来凤县∙龙凤夏威夷9栋3楼302室（利川市诚信招标咨询有限责任公司来凤代理部开标室）。
十一、谈判公告发布媒体：湖北政府采购网
十二、采购单位与招标代理机构联系方式：
采购人：来凤县翔凤镇土堡小学
地 址：来凤县翔凤镇土堡桂花树村11组
邮 编：445700
联系人：登录即可免费查看
电 话：登录即可免费查看
采购代理机构：利川市诚信招标咨询有限责任公司
地 址：利川市都亭街道办事处教场社区三组华盛大道47号
邮 编：445400
联系人：登录即可免费查看
电 话：登录即可免费查看
2021年4月12日
附件1：供应商报名表
供应商报名表
项目名称：来凤县翔凤镇土堡小学食堂及附属设施建设工程项目
项目编号：LCCX—LFCG—2021—03
一、项目名称：来凤县翔凤镇土堡小学食堂及附属设施建设工程项目。
二、项目编号：LCCX—LFCG—2021—03。
三、招标内容、实施地点及计划工期：来凤县翔凤镇土堡小学食堂及附属设施建设工程项目建设地点位于来凤县翔凤镇土堡桂花树村11组来凤县翔凤镇土堡小学校园内,主要建设内容为：新建食堂一栋，建筑面积956.724平方米，层数二层，框架结构，同时对食堂附属设施建设工程进行建设，招标采购范围为项目设计文件及工程量清单所涵盖的工程内容。计划工期：180天。
四、项目预算：贰佰柒拾万柒仟壹佰肆拾元陆角陆分（￥登录即可免费查看.66元）。
五、供应商资格要求：
合格的供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
1、具有在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人资格（有效营业执照）。
2、具备建筑工程施工总承包三级及以上资质和有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金、专业技术等方面具有相应能力。
3、财务状况良好，须提供近两年（2018年、2019年或2019年、2020年）的财务审计报告（注：新成立公司自成立之日起按年度计算）；每年的流动资产与流动负债的比率均须大于1，须附近二年经审计的财务报表。依法缴纳税收的相关材料（提供2020年7月以来内任意一个月缴纳税收的证明材料复印件加盖公章；如依法免税的，应提供相应的证明）。
4、项目管理班子成员（项目经理、现场技术负责人、五大员（施工员、质检员、安全员、材料员、资料员））具有有效的岗位证书和劳动合同，同时缴纳了近三个月（2021年第1季度）的社会保险。拟派项目经理应具有建筑工程二级注册建造师（或以上）执业资格，安全生产考核合格证（B证），且现无在建项目（供应商附项目经理无在建项目承诺书）；拟派现场技术负责人有工程类中级及以上技术职称；安全员具有安全生产考核合格证（C证）（提供相关资料原件的清晰影印件并加盖鲜章）。
5、供应商须提供企业、法定代表人、拟派项目经理无行贿受贿犯罪情况的书面声明（声明中须注明企业名称、社会统一信用代码；法定代表人、拟派项目经理姓名及身份证号，且由法定代表人签字、加盖公司鲜章视为有效）。
6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（附声明函）。
7、供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）
和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单不良行为记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其谈判将被拒绝。（供应商登录相应网站，自行打印相应查询内容的截图，并加盖鲜章）。
8、根据恩施州人社发[2016]23号“关于落实《恩施州建设领域劳动者工资支付保障实施办法》相关规定的意见”及此意见的补充通知（恩施州人社函[2017]35号）规定，至本项目谈判响应文件递交截止时，申请人应无“拖欠劳动者工资受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内”或“因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕”（供应商作出相应的承诺，否则将被拒绝）。
9、具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时参加谈判，否则在谈判时将同时被拒绝。
10、本项目不接受供应商以联合体形式参加谈判。
六、是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位：否
七、报名时间：
供应商于2021年4月13日至2020年4月15 日每日上午8：30时至中午12:00时，下午14:30时至17:30时止持企业法人授权委托书（原件）、被委托人身份证（原件）、第五条（供应商资格要求）所有资料的复印件一套（采用不可拆卸的方式装订成册）并加盖公章到来凤县龙凤·夏威夷9栋3楼302室（利川市诚信招标咨询有限责任公司来凤代理部）报名登记，逾期概不受理。
八、征集供应商名单：
征集的供应商为本工程备选供应商，最终由谈判小组确定不少于三家资格合格的供应商参加竞争性谈判。如供应商受邀请后无故不参加竞争性谈判的，将被列入不诚信供应商名单。
九、谈判响应文件递交的时间与地点：
1、谈判响应文件的递交截止时间为2021年4月22 日9:00时，地点为来凤县∙
龙凤夏威夷9栋3楼302室（利川市诚信招标咨询有限责任公司来凤代理部）。
2、逾期送达或者未送达指定地点的谈判响应文件，采购人将不予受理。
十、谈判时间及地点：
1、谈判时间：2021年4月 22 日9:00时。
2、谈判地点：来凤县∙龙凤夏威夷9栋3楼302室（利川市诚信招标咨询有限责任公司来凤代理部开标室）。
十一、谈判公告发布媒体：湖北政府采购网
十二、采购单位与招标代理机构联系方式：
采购人：来凤县翔凤镇土堡小学
地 址：来凤县翔凤镇土堡桂花树村11组
邮 编：445700
联系人：登录即可免费查看
电 话：登录即可免费查看
采购代理机构：利川市诚信招标咨询有限责任公司
地 址：利川市都亭街道办事处教场社区三组华盛大道47号
邮 编：445400
联系人：登录即可免费查看
电 话：登录即可免费查看
2021年4月12日
附件1：供应商报名表
供应商报名表
项目名称：来凤县翔凤镇土堡小学食堂及附属设施建设工程项目
项目编号：LCCX—LFCG—2021—03
| 供应商名称（盖章） | |
| 法定代表人 | |
| 联系电话 | |
| 授权代表人 | |
| 联系电话 | |
| 联系人邮箱（QQ号） | |
| 报名时间 | |
| 供应商提供的报名资料 | 满足本公告“第五条供应商资格要求”的所有资料一套 （复印件须加盖鲜章，所有复印件内容须清晰易认，报名 表不需要装订在资格文件中，需单独提供。） |
微信扫码关注
