江南区人民法院审判法庭业务楼迁建工程项目施工招标公告
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
项目概况
江南区人民法院审判法庭业务楼迁建工程项目 招标项目的潜在投标人应在南宁市公共资源交易平台 (https://www.nnggzy.org.cn:1443/gxnnhy)获取招标文件，并于2022年02月23日 09点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：GS(ZB2)2021185G
项目名称：江南区人民法院审判法庭业务楼迁建工程项目
预算金额：7822.6800000 万元（人民币）
采购需求：
江南区人民法院审判法庭业务楼迁建工程
合同履行期限：要求工期：447 日历天，定额工期 447 日历天【备注：建筑安装工程定额工期应按《建筑安装工程工期定额（TY01-89-2016）》确定，工期压缩时，宜组织专家论证，且在招标工程量清单中增设提前竣工（赶工补偿）费项目清单】
本项目( 接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
/
3.本项目的特定资格要求：3.1 本次招标要求投标人须已办理诚信库入库手续并处于有效状态，具备【建筑工程施工总承包叁级】(含)以上资质【备注：招标人应当根据国家法律法规对企业资质等级许可的相关规定以及招标项目特点，合理设置企业资质等级，不得提高资质等级要求；资质设置为施工总承包已可满足项目建设要求的，不得额外同时设置专业承包资质】，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，投标人拟派项目经理须具备【建筑工程】专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格【备注：招标人应当根据项目规模，按照注册建造师执业工程规模标准，合理设置注册建造师等级，不应提高资格要求】，已录入广西建筑业企业诚信信息库并处于有效状态，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外）。3.2 业绩要求：无要求3.3 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体应按项目情况采取以下两种模式之一：（1）1+1+N模式：第一个1为联合体主办单位，第二个1为联合体主办单位控股且在南宁市注册具备法人资格的下属公司，N为联合体主办单位控股的具备法人资格的下属施工企业或注册地在南宁市的施工企业。（2）1+N模式：○11为联合体主办单位，N为联合体主办单位控股且在南宁市注册具备法人资格的下属施工企业或者注册地在南宁市的施工企业；○21为注册地在南宁市的联合体主办单位，N为施工企业。3.4 各投标人可就本招标项目的所有标段进行投标，并允许中标所有标段。但投标人应就不同标段派出不同的项目经理和项目专职安全员，否则同一项目经理或项目专职安全员所投其它标段作否决投标处理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。3.5根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人（如为联合体时，联合体中任一个成员）、拟派工程总承包项目经理、施工项目经理不得为失信被执行人（以评标阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准）。在评标阶段通过全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）查询投标人（如为联合体时，联合体中任一个成员）、拟派项目经理不得是列为企业或个人黑名单的企业或人员。近三年内投标人（如为联合体时，联合体中任一个成员）或其法定代表人不得有行贿犯罪行为【以评标阶段通过“中国裁判文书”网站（https://wenshu.court.gov.cn）查询结果为准】。3.6 投标人信息以广西建筑业企业诚信信息库为准。
三、获取招标文件
时间：2022年01月26日 至 2022年02月23日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59。（北京时间，法定节假日除外）
地点：南宁市公共资源交易平台 (https://www.nnggzy.org.cn:1443/gxnnhy)
方式：请于2022年1月26日0时0分至2022年2月23日9时30分止（不少于20日），由潜在投标人的专职投标员凭本人的身份证证号及密码或企业CA锁登陆南宁市公共资源交易平台 (https://www.nnggzy.org.cn:1443/gxnnhy)免费下载招标文件。
售价：￥0.0 元，本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2022年02月23日 09点30分（北京时间）
开标时间：2022年02月23日 09点30分（北京时间）
地点：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心南宁市公共资源交易中心开标厅（具体详见9楼电子显示屏安排）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1. 招标条件
本招标项目江南区人民法院审判法庭业务楼迁建工程项目已由南宁市江南区发展和改革局以江发改[2021]3号批准建设，招标人（项目业主）为南宁市江南区人民法院，建设资金来自财政资金，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
项目招标编号：GS(ZB2)2021185G
建设地点：南宁市江南区沙井片区上津路以南、邕津路以北、上津路22号
建设规模：总建筑面积为：15505.34平方米（地上建筑面积12980.00平方米，地下不计容面积2525.34平方米）。其中审判法庭业务楼建筑面积为12855.50平方米，建筑高度23.95米，楼层数6层；大门建筑面积为124.50平方米，建筑高度4.05米，楼层数1层；地下室建筑面积为2525.34平方米，建筑高度3.9米，地下1层；结构类型为框架结构。
合同估算价：7822.68万元
要求工期：447 日历天，定额工期 447 日历天【备注：建筑安装工程定额工期应按《建筑安装工程工期定额（TY01-89-2016）》确定，工期压缩时，宜组织专家论证，且在招标工程量清单中增设提前竣工（赶工补偿）费项目清单】
招标范围：包括建筑工程，结构工程、给排水工程、电气工程、智能工程、暧通工程、电梯工程、室外绿化工程、基坑支护等，具体以经审查备案施工图纸及工程量清单为准。
标段划分：1个标段
设计单位：华蓝设计（集团）有限公司
勘察单位：广西华蓝岩土工程有限公司
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须已办理诚信库入库手续并处于有效状态，具备【建筑工程施工总承包叁级】(含)以上资质【备注：招标人应当根据国家法律法规对企业资质等级许可的相关规定以及招标项目特点，合理设置企业资质等级，不得提高资质等级要求；资质设置为施工总承包已可满足项目建设要求的，不得额外同时设置专业承包资质】，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，投标人拟派项目经理须具备【建筑工程】专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格【备注：招标人应当根据项目规模，按照注册建造师执业工程规模标准，合理设置注册建造师等级，不应提高资格要求】，已录入广西建筑业企业诚信信息库并处于有效状态，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外）。
3.2 业绩要求：无要求
3.3 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体应按项目情况采取以下两种模式之一：（1）1+1+N模式：第一个1为联合体主办单位，第二个1为联合体主办单位控股且在南宁市注册具备法人资格的下属公司，N为联合体主办单位控股的具备法人资格的下属施工企业或注册地在南宁市的施工企业。（2）1+N模式：11为联合体主办单位，N为联合体主办单位控股且在南宁市注册具备法人资格的下属施工企业或者注册地在南宁市的施工企业；21为注册地在南宁市的联合体主办单位，N为施工企业。
3.4 各投标人可就本招标项目的所有标段进行投标，并允许中标所有标段。但投标人应就不同标段派出不同的项目经理和项目专职安全员，否则同一项目经理或项目专职安全员所投其它标段作否决投标处理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。
3.5根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人（如为联合体时，联合体中任一个成员）、拟派工程总承包项目经理、施工项目经理不得为失信被执行人（以评标阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准）。
在评标阶段通过全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）查询投标人（如为联合体时，联合体中任一个成员）、拟派项目经理不得是列为企业或个人黑名单的企业或人员。
近三年内投标人（如为联合体时，联合体中任一个成员）或其法定代表人不得有行贿犯罪行为【以评标阶段通过“中国裁判文书”网站（https://wenshu.court.gov.cn）查询结果为准】。
3.6 投标人信息以广西建筑业企业诚信信息库为准。
4. 招标文件的获取
请于2022年1月26日0时0分至2022年2月23日9时30分止（不少于20日），由潜在投标人的专职投标员凭本人的身份证证号及密码或企业CA锁登陆南宁市公共资源交易平台 (https://www.nnggzy.org.cn:1443/gxnnhy)免费下载招标文件。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件应通过南宁市公共资源交易平台提交，截止时间 ( 投标截止时间,下同 ) 为2022年2月23日9时30分。未加密的电子投标文件光盘提交地点为南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心南宁市公共资源交易中心开标厅（具体详见9楼电子显示屏安排）（当地交易中心）。
5.2 投标人须在投标截止前将加密的投标文件通过南宁市公共资源交易平台成功上传，并将与成功上传的投标文件同一时间生成的未加密投标文件电子文本刻录光盘包装密封后，于投标截止前由企业法定代表人或其授权的专职投标员提交到南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心南宁市公共资源交易中心开标厅（具体详见9楼电子显示屏安排），并持专职投标员本人身份证原件（如为法定代表人递交时可持本人身份证原件及本企业任一专职投标员的身份证复印件）、拟投入的项目经理和所有专职安全员的身份证复印件通过广西电子招标投标系统验证，否则投标无效。投标人拟投入项目经理被标注为注册状态异常的，拟投入的项目经理本人须持本人身份证原件出席开标会现场，否则招标人有权拒绝该投标人投标。
6. 评标方式
综合评估法
7.预付款和进度款支付方式【备注：该项为可选项】
具体详见本项目合同条款约定
8.发布媒介
本次招标公告同时在南宁市公共资源招标网https://www.nnggzy.org.cn、中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com、广西壮族自治区招标投标公共服务平台ztb.gxi.gov.cn、广西壮族自治区政府采购网http://zfcg.gxzf.gov.cn、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn、广西招标网上发布。
9. 交易服务单位
南宁市公共资源交易中心
10. 监督部门及电话
南宁市住房和城乡建设局（监督电话：0771-5535031）
11.注意事项
11.1 潜在投标人必须录入广西建筑业企业诚信信息库管理系统，广西建筑业企业诚信信息库管理系统登陆地址：http://ztb.gxzjt.gov.cn:1121/zjthy/。由于广西建筑业企业诚信信息库与自治区招标投标系统的相关信息同步存在时间差（非实时同步，每天晚上同步一次），因此投标人应至少提前2天将所需投标材料在诚信库内审核通过。
11.2 投标人须办理企业CA锁后并确保在有效期内才能进行制作投标文件及上传投标文件等业务。未办理企业CA锁的单位，如要办理广西CA锁，请到广西数字认证中心办理，客服电话：400-0771-110、0771-2857019；如要办理华测CA锁，请拨打客服电话：400-620-2211、0771-2856769；如要办理天威诚信CA，请拨打客服电话：0771-5668096。
12.联系方式
招标人：南宁市江南区人民法院（盖章）
地址：南宁市江南区亭江路71号
邮编：530031
联系人：登录即可免费查看
电话：登录即可免费查看
传真：
电子邮箱：
网址：
招标代理机构：广西建设工程机电设备招标中心有限公司（盖章）
地址：南宁市纬武路165号区成套局办公大楼
邮编： 530000
联系人：登录即可免费查看
电话： 登录即可免费查看
传真：
电子邮箱：
网址：
2022 年 1 月 26 日
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：南宁市江南区人民法院
地址：南宁市江南区亭江路71号
联系方式：登录即可免费查看登录即可免费查看
2.采购代理机构信息
名 称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司
地 址：南宁市纬武路165号区成套局办公大楼
联系方式：登录即可免费查看登录即可免费查看
3.项目联系方式
项目联系人：登录即可免费查看
电 话： 登录即可免费查看
江南区人民法院审判法庭业务楼迁建工程项目 招标项目的潜在投标人应在南宁市公共资源交易平台 (https://www.nnggzy.org.cn:1443/gxnnhy)获取招标文件，并于2022年02月23日 09点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：GS(ZB2)2021185G
项目名称：江南区人民法院审判法庭业务楼迁建工程项目
预算金额：7822.6800000 万元（人民币）
采购需求：
江南区人民法院审判法庭业务楼迁建工程
合同履行期限：要求工期：447 日历天，定额工期 447 日历天【备注：建筑安装工程定额工期应按《建筑安装工程工期定额（TY01-89-2016）》确定，工期压缩时，宜组织专家论证，且在招标工程量清单中增设提前竣工（赶工补偿）费项目清单】
本项目( 接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
/
3.本项目的特定资格要求：3.1 本次招标要求投标人须已办理诚信库入库手续并处于有效状态，具备【建筑工程施工总承包叁级】(含)以上资质【备注：招标人应当根据国家法律法规对企业资质等级许可的相关规定以及招标项目特点，合理设置企业资质等级，不得提高资质等级要求；资质设置为施工总承包已可满足项目建设要求的，不得额外同时设置专业承包资质】，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，投标人拟派项目经理须具备【建筑工程】专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格【备注：招标人应当根据项目规模，按照注册建造师执业工程规模标准，合理设置注册建造师等级，不应提高资格要求】，已录入广西建筑业企业诚信信息库并处于有效状态，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外）。3.2 业绩要求：无要求3.3 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体应按项目情况采取以下两种模式之一：（1）1+1+N模式：第一个1为联合体主办单位，第二个1为联合体主办单位控股且在南宁市注册具备法人资格的下属公司，N为联合体主办单位控股的具备法人资格的下属施工企业或注册地在南宁市的施工企业。（2）1+N模式：○11为联合体主办单位，N为联合体主办单位控股且在南宁市注册具备法人资格的下属施工企业或者注册地在南宁市的施工企业；○21为注册地在南宁市的联合体主办单位，N为施工企业。3.4 各投标人可就本招标项目的所有标段进行投标，并允许中标所有标段。但投标人应就不同标段派出不同的项目经理和项目专职安全员，否则同一项目经理或项目专职安全员所投其它标段作否决投标处理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。3.5根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人（如为联合体时，联合体中任一个成员）、拟派工程总承包项目经理、施工项目经理不得为失信被执行人（以评标阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准）。在评标阶段通过全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）查询投标人（如为联合体时，联合体中任一个成员）、拟派项目经理不得是列为企业或个人黑名单的企业或人员。近三年内投标人（如为联合体时，联合体中任一个成员）或其法定代表人不得有行贿犯罪行为【以评标阶段通过“中国裁判文书”网站（https://wenshu.court.gov.cn）查询结果为准】。3.6 投标人信息以广西建筑业企业诚信信息库为准。
三、获取招标文件
时间：2022年01月26日 至 2022年02月23日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59。（北京时间，法定节假日除外）
地点：南宁市公共资源交易平台 (https://www.nnggzy.org.cn:1443/gxnnhy)
方式：请于2022年1月26日0时0分至2022年2月23日9时30分止（不少于20日），由潜在投标人的专职投标员凭本人的身份证证号及密码或企业CA锁登陆南宁市公共资源交易平台 (https://www.nnggzy.org.cn:1443/gxnnhy)免费下载招标文件。
售价：￥0.0 元，本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2022年02月23日 09点30分（北京时间）
开标时间：2022年02月23日 09点30分（北京时间）
地点：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心南宁市公共资源交易中心开标厅（具体详见9楼电子显示屏安排）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1. 招标条件
本招标项目江南区人民法院审判法庭业务楼迁建工程项目已由南宁市江南区发展和改革局以江发改[2021]3号批准建设，招标人（项目业主）为南宁市江南区人民法院，建设资金来自财政资金，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
项目招标编号：GS(ZB2)2021185G
建设地点：南宁市江南区沙井片区上津路以南、邕津路以北、上津路22号
建设规模：总建筑面积为：15505.34平方米（地上建筑面积12980.00平方米，地下不计容面积2525.34平方米）。其中审判法庭业务楼建筑面积为12855.50平方米，建筑高度23.95米，楼层数6层；大门建筑面积为124.50平方米，建筑高度4.05米，楼层数1层；地下室建筑面积为2525.34平方米，建筑高度3.9米，地下1层；结构类型为框架结构。
合同估算价：7822.68万元
要求工期：447 日历天，定额工期 447 日历天【备注：建筑安装工程定额工期应按《建筑安装工程工期定额（TY01-89-2016）》确定，工期压缩时，宜组织专家论证，且在招标工程量清单中增设提前竣工（赶工补偿）费项目清单】
招标范围：包括建筑工程，结构工程、给排水工程、电气工程、智能工程、暧通工程、电梯工程、室外绿化工程、基坑支护等，具体以经审查备案施工图纸及工程量清单为准。
标段划分：1个标段
设计单位：华蓝设计（集团）有限公司
勘察单位：广西华蓝岩土工程有限公司
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须已办理诚信库入库手续并处于有效状态，具备【建筑工程施工总承包叁级】(含)以上资质【备注：招标人应当根据国家法律法规对企业资质等级许可的相关规定以及招标项目特点，合理设置企业资质等级，不得提高资质等级要求；资质设置为施工总承包已可满足项目建设要求的，不得额外同时设置专业承包资质】，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，投标人拟派项目经理须具备【建筑工程】专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格【备注：招标人应当根据项目规模，按照注册建造师执业工程规模标准，合理设置注册建造师等级，不应提高资格要求】，已录入广西建筑业企业诚信信息库并处于有效状态，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外）。
3.2 业绩要求：无要求
3.3 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体应按项目情况采取以下两种模式之一：（1）1+1+N模式：第一个1为联合体主办单位，第二个1为联合体主办单位控股且在南宁市注册具备法人资格的下属公司，N为联合体主办单位控股的具备法人资格的下属施工企业或注册地在南宁市的施工企业。（2）1+N模式：11为联合体主办单位，N为联合体主办单位控股且在南宁市注册具备法人资格的下属施工企业或者注册地在南宁市的施工企业；21为注册地在南宁市的联合体主办单位，N为施工企业。
3.4 各投标人可就本招标项目的所有标段进行投标，并允许中标所有标段。但投标人应就不同标段派出不同的项目经理和项目专职安全员，否则同一项目经理或项目专职安全员所投其它标段作否决投标处理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。
3.5根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人（如为联合体时，联合体中任一个成员）、拟派工程总承包项目经理、施工项目经理不得为失信被执行人（以评标阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准）。
在评标阶段通过全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）查询投标人（如为联合体时，联合体中任一个成员）、拟派项目经理不得是列为企业或个人黑名单的企业或人员。
近三年内投标人（如为联合体时，联合体中任一个成员）或其法定代表人不得有行贿犯罪行为【以评标阶段通过“中国裁判文书”网站（https://wenshu.court.gov.cn）查询结果为准】。
3.6 投标人信息以广西建筑业企业诚信信息库为准。
4. 招标文件的获取
请于2022年1月26日0时0分至2022年2月23日9时30分止（不少于20日），由潜在投标人的专职投标员凭本人的身份证证号及密码或企业CA锁登陆南宁市公共资源交易平台 (https://www.nnggzy.org.cn:1443/gxnnhy)免费下载招标文件。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件应通过南宁市公共资源交易平台提交，截止时间 ( 投标截止时间,下同 ) 为2022年2月23日9时30分。未加密的电子投标文件光盘提交地点为南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心南宁市公共资源交易中心开标厅（具体详见9楼电子显示屏安排）（当地交易中心）。
5.2 投标人须在投标截止前将加密的投标文件通过南宁市公共资源交易平台成功上传，并将与成功上传的投标文件同一时间生成的未加密投标文件电子文本刻录光盘包装密封后，于投标截止前由企业法定代表人或其授权的专职投标员提交到南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心南宁市公共资源交易中心开标厅（具体详见9楼电子显示屏安排），并持专职投标员本人身份证原件（如为法定代表人递交时可持本人身份证原件及本企业任一专职投标员的身份证复印件）、拟投入的项目经理和所有专职安全员的身份证复印件通过广西电子招标投标系统验证，否则投标无效。投标人拟投入项目经理被标注为注册状态异常的，拟投入的项目经理本人须持本人身份证原件出席开标会现场，否则招标人有权拒绝该投标人投标。
6. 评标方式
综合评估法
7.预付款和进度款支付方式【备注：该项为可选项】
具体详见本项目合同条款约定
8.发布媒介
本次招标公告同时在南宁市公共资源招标网https://www.nnggzy.org.cn、中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com、广西壮族自治区招标投标公共服务平台ztb.gxi.gov.cn、广西壮族自治区政府采购网http://zfcg.gxzf.gov.cn、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn、广西招标网上发布。
9. 交易服务单位
南宁市公共资源交易中心
10. 监督部门及电话
南宁市住房和城乡建设局（监督电话：0771-5535031）
11.注意事项
11.1 潜在投标人必须录入广西建筑业企业诚信信息库管理系统，广西建筑业企业诚信信息库管理系统登陆地址：http://ztb.gxzjt.gov.cn:1121/zjthy/。由于广西建筑业企业诚信信息库与自治区招标投标系统的相关信息同步存在时间差（非实时同步，每天晚上同步一次），因此投标人应至少提前2天将所需投标材料在诚信库内审核通过。
11.2 投标人须办理企业CA锁后并确保在有效期内才能进行制作投标文件及上传投标文件等业务。未办理企业CA锁的单位，如要办理广西CA锁，请到广西数字认证中心办理，客服电话：400-0771-110、0771-2857019；如要办理华测CA锁，请拨打客服电话：400-620-2211、0771-2856769；如要办理天威诚信CA，请拨打客服电话：0771-5668096。
12.联系方式
招标人：南宁市江南区人民法院（盖章）
地址：南宁市江南区亭江路71号
邮编：530031
联系人：登录即可免费查看
电话：登录即可免费查看
传真：
电子邮箱：
网址：
招标代理机构：广西建设工程机电设备招标中心有限公司（盖章）
地址：南宁市纬武路165号区成套局办公大楼
邮编： 530000
联系人：登录即可免费查看
电话： 登录即可免费查看
传真：
电子邮箱：
网址：
2022 年 1 月 26 日
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：南宁市江南区人民法院
地址：南宁市江南区亭江路71号
联系方式：登录即可免费查看登录即可免费查看
2.采购代理机构信息
名 称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司
地 址：南宁市纬武路165号区成套局办公大楼
联系方式：登录即可免费查看登录即可免费查看
3.项目联系方式
项目联系人：登录即可免费查看
电 话： 登录即可免费查看
微信扫码关注
