配电改造工程项目
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
1 采购公告
2 更正公告
3 中标（成交）公告
4 合同公告
| 配电改造工程项目 | 2022-01-27 |
福州市政府采购合同
编制说明
1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》。
2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。
甲方：福建省永泰县第三中学
乙方：福建大东电力建设有限公司
根据招标编号为[350125]FJSHR[CS]2021006-1的配电改造工程项目项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：
1.1合同条款；
1.2招标文件、乙方的投标文件；
1.3其他文件或材料：□无。□（若有联合协议或分包意向协议）无。
2、合同标的
解锁编辑
工程类
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期（单位） | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额（元） |
| 1-1 | B060399 其他电力系统安装 | 其他电力系统安装 | 配电改造 | 1(项) | 邱祥禄 | 闽1352017201821126 | 登录即可免费查看 |
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写：陆拾陆万捌仟伍佰肆拾柒元整（￥登录即可免费查看.0000）。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间：开工报告签发后 (30)天内交货；
4.2交付地点：福建省福州市永泰县采购人指定地点。；
4.3交付条件： 验收合格后交付使用。 。
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：
5.1、主要材料、货物技术要求及质量标准：符合最新国标要求。 5.2合同价格形式：固定总价合同。包括了为实施和完成合同所需的劳务、材料、运输、安装（含所需辅材）、调试、维修、服务、保险、利 润、税费、市场变化以及合同明示的所有责任、义务和风险等一切费用，验收、技术服务、相关文件的提交、质保期免费保修、维护、采购代 理服务费等一切费用。 5.3开工及延期开工：乙方应当按照甲方签发的开工报告的开工日期开工。乙方人不能按时开工，应当不迟于约定的开工日期前7天，以书面形式提出延期开工的理由和要求。甲方应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复成交人。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。2.因甲方原因不能按照约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知乙方，推迟开工日期。 5.4暂停施工：甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，相应顺延工期；因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。 5.5工期延误： ①因甲方原因导致工期延误 因甲方原因导致工期延误的其他情形：如果发生工期延误，则乙方工期予以顺延。 ②因乙方原因导致工期延误 因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：总工期每延误一天支付5000元人民币的违约金，违约金限额为合同价款的10%，由甲方直接从工程款中扣抵。逾期两个月未竣工的，经协商未果，合同自行终止。乙方需确保已完成的施成果并退场，涉及的采购材料、货物，施工人员工费等自行解决。 5.6工程竣工： ①乙方必须按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。 ②因乙方原因不能按照约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。 ③施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施、甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。 5.7质量保证期：所有的货物经验收合格之日起，质保期1年。
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：
验收标准：材料、货物按生产厂家的产品验收标准、合同中的相关条款进行验收。所有材料、货物必须是原装包装且未经二次销售。若发现原包装破损或保修条款不满足要求，甲方有权不予接收，并要求乙方无条件免费重新更换，并按合同条款的有关规定执行。 到货验收：材料、货物送至甲方安装现场后，乙方和甲方一同拆箱，对其全部材料、货物、零件、配件的型号、规格、数量、外型、外观、包装进行到货验收。 试运行： 货物安装完毕后，乙方应对货物的整体性能和功能进行测试，试运行一个月。试运行期间，出现的任何问题，应由乙方及时处理修正。测试结果必须符合磋商文件要求及合同中的相关条款，乙方应向甲方提供自检记录。 最终验收： 试运行结束后再组织验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。验收过程中，若发现材料、货物质量有问题乙方应无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。在此期间，乙方在甲方现场进行安装、调试、试运行直至验收所发生的一切费用由乙方承担且已含在投标总价中。
6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：
不邀请。
7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：
解锁编辑
| 支付期次 | 支付比例（%） | 支付期次说明 |
| 1 | 80 | 经确认，本项目所有工程竣工验收合格后，采购人支付合同金额的80%，成交人应提交同等金额的正式发票。 |
| 2 | 17 | 经第三方审计机构结算审核后支付至结算审核金额的97%，成交人应提交同等金额的正式发票。 |
| 3 | 3 | 工程保修期满后经采购人确认无合同未了事宜的，支付至结算审核金额的100%。 |
。
8、履约保证金
无。
9、合同有效期
本合同自双方签章之日起生效，至保修期满后失效。
10、违约责任
（1）未按采购合同规定交付材料、货物的违约责任：乙方所交付的材料、货物的品种、型号、规格、数量、质量等不符合合同规定标准的，甲方有权拒绝部分或全部材料、货物，乙方应向甲方偿付被拒材料、货物货款的20%的违约金。 （2）乙方未按期交货的违约责任 ①如果乙方未能按采购合同规定的时间足额交货(不可抗力除外)，须按采购合同规定支付延期交货违约金并赔偿由此给甲方造成的损失，同时甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金按迟交材料、货物金额的万分之2(每日)计算，但延期交货违约金的支付总额不得超过迟交材料、货物金额的30%。 ②若乙方逾期交货达30天(含30天)以上的，甲方有权单方解除采购合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿采购方所受的损失。 ③若乙方不能交货的，乙方应按货款的30％向甲方支付违约金。若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。 （3）乙方所供材料、货物质量不合格的违约责任 ①若乙方所供材料、货物在质保期头三个月内出现材料、货物质量问题，甲方有权要求无条件免费更换全部材料、货物，并有权要求乙方赔偿甲方交易价30%的违约金。 ②在质保期内，若乙方所供材料、货物修理两次后，仍不能正常使用的，凭乙方提供的修理记录，由乙方负责为甲方免费调换同型号同规格的产品或者退货。且甲方有权要求乙方赔偿甲方交易价30%的违约金。 ③依据合同规定甲方提出换货的，乙方应在收到甲方通知之日起30天内无条件更换至合格，换货所产生的费用由乙方自行承担；若更换后的产品还存在质量问题，甲方有权单方终止政府采购合同，并要求成交人全额退还货款且乙方应向甲方支付货款的30%的违约金，违约金不足以补偿甲方损失的，甲方有权要求乙方继续对不足部分予以赔偿。 ④乙方未按约定履行维修义务的，甲方有权要求乙方支付违约金500元/次，并有权另请第三人代为维修，因此产生的费用由乙方承担；若以上情形累计超过3次的，甲方有权解除合同。 （4）甲方的权利：违约金及对甲方损失的赔偿金均可由甲方直接从未付的合同货款或履约保证金或质量保证金中扣除。 （5）违约终止合同：乙方存在任何一种违约行为，在甲方发出违约通知后30天内(或经甲方书面确认的更长时间内)仍未纠正的，甲方有权单方终止采购合同。 （6）因乙方发生的安全事故，由乙方承当全部责任，与甲方无关。除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，甲方有权终止合同，给甲方造成的损失，还应承担赔偿责任。 （7）在明确违约责任后，乙方应在接到书面通知书起7天内支付违约金、赔偿金等。 （8）因乙方原因导致甲方解除合同的，乙方还应向甲方支付替代服务成本，造成甲方损失的，乙方应予以赔偿，并支付按照合同总价款30％计算的违约金。 （9）发生任何争议甲方与乙方应本着友好协商的精神解决，协商不成的向甲方所在地人民法院提起诉讼。 （10）乙方有下列情况之一，甲方有权调整乙方的工作内容直至解除合同，甲方因此遭受的一切损失，乙方应承担全部赔偿责任及相应的法律责任并支付违约金： ①乙方延期开工达7日（甲方原因造成的除外）； ②乙方无正当理由全面停工达3日； ③乙方有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使乙方不能履行合同责任的情况或乙方违背合同或附件的规定时； ④乙方未能有规律和连续施工，不听从甲方的指令或拒绝改正； ⑤乙方发生重大安全质量事故的； ⑥乙方拖欠工人工资，出现工人到工地追讨工资现象的或到有关部门投诉拖欠工资的； ⑦乙方拒绝执行采购人指令； ⑧乙方未按甲方要求对工程质量不合格部位及安全不合格部位进行整改到位的； ⑨乙方擅自变更设计、将不合格材料用于工程上；隐蔽工程未经检查验收，乙方擅自隐蔽； ⑩乙方的人员殴打甲方人员。
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：乙方赔偿甲方的损失。
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：
提交仲裁委员会仲裁，具体如下：
。
向人民法院提起诉讼，具体如下：
可以向合同签订所在地或工程所在地人民法院提请诉讼。
13、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
14、合同条款
按招标文件规定执行。
15、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。
15.3本合同自签订之日起生效。
15.4本合同纸质文件一式 肆 份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本需与备案电子文本一致，以备案电子文本为准，具有同等效力。
15.5其他：□无。□ 无 。
| 甲方： | 福建省永泰县第三中学 | 乙方： | 福建大东电力建设有限公司 |
| 住所： | 永泰县大洋镇大展村 | 住所： | 永泰县樟城镇后垅路6号 |
| 单位负责人： | 叶贤越 | 单位负责人： | 雷大东 |
| 委托代理人： | 委托代理人： | ||
| 联系方法： | 13003879158 | 联系方法： | 13950788141 |
| 开户银行： | 开户银行： | 中国建设银行股份有限公司永泰支行 | |
| 账号： | 账号： | 35001617007059666666 |
签订地点： 永泰县第三中学
签订日期：2022年01月27日
微信扫码关注
