天祝县人民法院炭山岭法庭维修项目招标公告
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
交易编号：GSYRYGPT-2021008
采购标包信息
公告内容
天祝县人民法院炭山岭法庭维修项目招标公告
根据《招标投标法》、《甘肃省招标投标条例》、《必须招标的工程项目规定》(国家发展和改革委员会令第16号)、《武威市人民政府办公室关于阳光招标采购平台上线运行的通知》(武政办函[2018]122号)有关规定，现拟对天祝县人民法院炭山岭法庭维修项目实施招标。
一、招标单位：天祝藏族自治县人民法院
二、项目编号:GSYRYGPT-2021008
三、项目名称:天祝县人民法院炭山岭法庭维修项目
四、招标方式：邀请招标
五、招标内容:对天祝县人民法院炭山岭法庭维修(具体详见附件工程量清单)
六、预算控制价:登录即可免费查看.17元
七、工期要求:60日历天(具体开工日期以招标人书面通知为准)
八、投标人资格要求
1.投标人须具有独立法人资格及有效的营业执照;具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。项目负责人须具备建筑工程贰级及以上注册建造师资格，并注册在本企业，具有有效的安全生产考核合格证。技术负责人具有中级及以上技术职称;安全生产负责人具有有效的安全生产考核合格证。项目管理机构人员须均为本单位在职人员，须持有有效资格证或岗位证书，且中标后不允许更换。
2.财务要求:提供2020年财务审计报告(成立不足一年的企业提供自成立以来的财务报表)。
3.业绩要求：投标人2020年8月至今类似工程施工业绩(以中标通知书或施工合同原件扫描件为准，新成立企业自《安全生产许可证》颁发之日起，达不到一年可不提供相关业绩)。
4.未被列入“信用中国”中公布的失信企业和被列入全国法院失信被执行名单的失信企业取消投标资格(以“信用中国”网站查询结果截图加盖企业公章为准);
5.针对本项目投标提供的资料无弄虚作假的声明。
6.本项目不接受联合体投标，中标后不得分包、转包。
九、报名、资质审核及竞价时间:
2021年8月9日10时00分至2021年8月12日10时00分
十、施工方案要求:
施工方案包括工程概况、总体布置及工期安排、施工技术方案、工期保证措施、质量目标、保证体系及保证措施、安全生产目标及保证措施、环境保护措施、文明施工要求等内容
十一、确定中标结果后，中标人须向天祝藏族自治县人民法院提供纸质版投标文件(包括投标函、法定代表人身份证明、授权委托书、营业执照、施工方案等)和电子版已标价费用清单。
十二、联系方式:
联系人:刘清彪 联系电话:17793525758
天祝藏族自治县人民法院
2021年8月9日
附件信息
附件1：清单--天祝县人民法院炭山岭法庭维修项目.pdf
提示：投标人从公告发布之日起即可登录武威市限额以下工程项目阳光交易系统（http://47.96.223.234:8081）进行报名竞价
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 天祝县人民法院炭山岭法庭维修项目 | ||
| 采购方式 | 邀请 | 项目类型 | （A01）房屋建筑 |
| 联系人 | 联系电话 | ||
| 竞价(公告)开始时间 | 2021-08-09 10:00:00 | 竞价结束时间 | 2021-08-12 10:00:00 |
| 采购单位 | 天祝藏族自治县人民法院 | 是否允许多次竞价 | 否 |
| 是否重大项目 | 否 | 是否精准扶贫项目 | 否 |
采购标包信息
| 序号 | 标包名称 | 标包编号 | 采购类别 | 合同估算价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天祝县人民法院炭山岭法庭维修项目 | 001 | 工程-施工 | 登录即可免费查看.17(元) |
公告内容
天祝县人民法院炭山岭法庭维修项目招标公告
根据《招标投标法》、《甘肃省招标投标条例》、《必须招标的工程项目规定》(国家发展和改革委员会令第16号)、《武威市人民政府办公室关于阳光招标采购平台上线运行的通知》(武政办函[2018]122号)有关规定，现拟对天祝县人民法院炭山岭法庭维修项目实施招标。
一、招标单位：天祝藏族自治县人民法院
二、项目编号:GSYRYGPT-2021008
三、项目名称:天祝县人民法院炭山岭法庭维修项目
四、招标方式：邀请招标
五、招标内容:对天祝县人民法院炭山岭法庭维修(具体详见附件工程量清单)
六、预算控制价:登录即可免费查看.17元
七、工期要求:60日历天(具体开工日期以招标人书面通知为准)
八、投标人资格要求
1.投标人须具有独立法人资格及有效的营业执照;具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。项目负责人须具备建筑工程贰级及以上注册建造师资格，并注册在本企业，具有有效的安全生产考核合格证。技术负责人具有中级及以上技术职称;安全生产负责人具有有效的安全生产考核合格证。项目管理机构人员须均为本单位在职人员，须持有有效资格证或岗位证书，且中标后不允许更换。
2.财务要求:提供2020年财务审计报告(成立不足一年的企业提供自成立以来的财务报表)。
3.业绩要求：投标人2020年8月至今类似工程施工业绩(以中标通知书或施工合同原件扫描件为准，新成立企业自《安全生产许可证》颁发之日起，达不到一年可不提供相关业绩)。
4.未被列入“信用中国”中公布的失信企业和被列入全国法院失信被执行名单的失信企业取消投标资格(以“信用中国”网站查询结果截图加盖企业公章为准);
5.针对本项目投标提供的资料无弄虚作假的声明。
6.本项目不接受联合体投标，中标后不得分包、转包。
九、报名、资质审核及竞价时间:
2021年8月9日10时00分至2021年8月12日10时00分
十、施工方案要求:
施工方案包括工程概况、总体布置及工期安排、施工技术方案、工期保证措施、质量目标、保证体系及保证措施、安全生产目标及保证措施、环境保护措施、文明施工要求等内容
十一、确定中标结果后，中标人须向天祝藏族自治县人民法院提供纸质版投标文件(包括投标函、法定代表人身份证明、授权委托书、营业执照、施工方案等)和电子版已标价费用清单。
十二、联系方式:
联系人:刘清彪 联系电话:17793525758
天祝藏族自治县人民法院
2021年8月9日
附件信息
附件1：清单--天祝县人民法院炭山岭法庭维修项目.pdf
提示：投标人从公告发布之日起即可登录武威市限额以下工程项目阳光交易系统（http://47.96.223.234:8081）进行报名竞价
微信扫码关注
